Охрана окружающей среды и безопасность проведения Работ

18.1. Подрядчик обязан при осуществлении Работ соблюдать требования Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18.2. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства Работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды (иные отходы) не превышали показателей, установленных нормативными правовыми актами и законодательством Российской Федерации.

18.3. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

 

Разрешение споров между Сторонами

19.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

19.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – семь календарных дней с даты получения претензии.

19.3. При возникновении между Генподрядчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие ответственности Подрядчика за обнаруженные недостатки. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.

19.4. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в соответствии с п.п. 19.1. и 19.2. настоящего Договора, то он разрешается в Арбитражном суде в установленном законом порядке.

 

Прекращение Договора

20.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон.

20.2. Генподрядчик вправе в любое время до сдачи объекта в эксплуатацию расторгнуть Договор, уведомив об этом Подрядчика. При этом Генподрядчик вправе требовать передачи ему незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат и возмещением убытков, обусловленных прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой установленной Договором за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Подрядчиком и принятую Генподрядчиком часть работы.

20.3. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор без возмещения Подрядчику каких-либо убытков, в случаях:

- неисполнения либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности предусмотренной в соответствии с пунктами 4.2.34;

- неисполнения либо просрочки исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению Генподрядчику информации в соответствии с пунктами 4.2.36, 4.2.37, 4.2.38, 4.2.39, 4.2.40 настоящего Договора в порядке, установленном настоящим Договором;

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 30 дней по причине или обстоятельствам, независящим от Генподрядчика;

- вследствие признания нецелесообразным дальнейшего выполнения Работ по вине Подрядчика;

-  нарушения Подрядчиком положений коммерческого предложения Подрядчика;

- невыполнения Подрядчиком Календарного плана выполнения работ и (или) графика поставки оборудования более чем на 30 дней;

- неоднократных нарушений Подрядчиком условий Договора и не исполнения указаний представителя Генподрядчика, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журналах производства работ;

- несоблюдения Подрядчиком строительных норм и правил в части качества выполняемых Работ;

- выявления дефектов и работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений с представителем Генподрядчика;

- при остановке Подрядчиком строительства на срок более 30 дней по независящим от Генподрядчика причинам;

- неоднократных грубых нарушений установленных проектом организации строительства правил ведения строительства и выполнения отдельных видов работ;

- не устранения недостатков Работ в срок более чем 1 (Один) месяц, с даты проведения экспертизы недостатков выполненных работ, в порядке предусмотренном п. 18.3. настоящего Договора;

- несоблюдения Подрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;

- прекращения действия свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного Подрядчику;

- объявления Подрядчика банкротом в установленном законом порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления;

        - в случае повреждения (порчи) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенных в пределах территории, на которой производятся работы в рамках настоящего Договора более двух раз в течение срока действия настоящего Договора;

- требования Подрядчика расторгнуть Договор по причинам, не предусмотренным условиями Договора;

- неисполнения либо просрочка исполнения Подрядчиком обязанности по предоставлению Генподрядчику информации обо всех изменениях, произведенных после заключения настоящего Договора в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров в порядке, установленном настоящим договором;

- по основанию подтверждения факта нарушения положений пункта 16.1. раздела Антикоррупционная оговорка настоящего договора и/или неполучения информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 16.2. раздела Антикоррупционная оговорка настоящего договора.

20.4. Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях:

- утраты Генподрядчиком возможности дальнейшего финансирования Работ по настоящему Договору;

- наступления обстоятельств непреодолимой силы, действие которых и устранение их последствий превышает срок 90 дней.

20.5. Порядок расторжения Договора:

20.5.1. При расторжении сторонами настоящего Договора до его завершения по причинам, изложенным в пунктах 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, Подрядчик возвращает переданные ему Генподрядчиком для реализации Договора материальные ценности, в том числе строительные материалы, конструкции, оборудование и иное имущество, которые не были использованы для производства работ, или возмещает их стоимость.

20.5.2. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня получения Стороной соответствующего уведомления другой Стороны или с даты указанной в уведомлении, но не ранее даты получения уведомления.

20.5.3. При расторжении настоящего Договора выполненные Работы передаются Генподрядчику, который оплачивает их стоимость в объеме, определенном настоящим Договором при условии, что они отвечают всем требованиям, предусмотренным проектной документацией.

20.5.4. Гарантийные сроки эксплуатации, установленные Договором на работы, принятые Генподрядчиком, исчисляются со дня расторжения Договора.

20.5.5. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств Подрядчика, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при невыполнении условий настоящего Договора.

 

Особые условия

21.1. Уступка Подрядчиком своих прав и (или) обязательств по настоящему договору, третьим лицам без согласия Генподрядчика не допускается.

21.2. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.

21.3. Вся корреспонденция в адрес Сторон в рамках настоящего Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и иная документация, уведомления, претензионные письма и т.п.) должна направляться на указанный в настоящем Договоре почтовый адрес. В случае направления корреспонденции по иным адресам (в том числе указанным в настоящем Договоре, помимо почтового адреса), данная документация считается не представленной должным образом и подлежит повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.

21.4. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

21.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства или изменение условий Договора, считается действительной после оформления соответствующей договоренности в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

21.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, на территории которых ведется строительство Объекта.

21.7. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное в установленном порядке.

21.8. Исполнительным структурным подразделением от Генподрядчика является СМТ №____ - филиал АО «РЖДстрой»

21.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

21.10. Все приложения, сделанные к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.

21.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

Приложения:

1. Приложение № 1 – Ведомость договорной цены;

2. Приложение № 2 – Календарный план выполнения Работ;

3. Приложение № 3 – Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) Подрядчика и/или субподрядных организаций.

4. Приложение № 4 – «Перечень подразделений и их производственные возможности»;

5.  Приложение № 5 – «Ведомость наличия важнейших машин и механизмов»;

6. Приложение № 6 – Копия Протокола заседания Комиссии по осуществлению закупок АО «РЖДстрой» № ________от _________;

7. Приложение № 7 – Перечень оборудования, поставляемого Подрядчиком;

8. Приложение № 8 - График поставки оборудования Подрядчиком.

22. Адреса и платежные реквизиты сторон:

ГЕНПОДРЯДЧИК: Место нахождения: Почтовый адрес: (обязательно) ОКПО ОКАТО ОГРН ИНН/КПП Р/с К/с БИК Конт.тел./факс/ должностное лицо

ПОДРЯДЧИК: Место нахождения: Почтовый адрес: (обязательно) ОКТМО ОКДП ОКОПФ ОКПО ОКАТО ОГРН ИНН/КПП Р/с К/с БИК Конт.тел. /факс/ должностное лицо

ПОДПИСИ СТОРОН