Порядок приемки и сдачи работ.

6.1. Подрядчик за 5 дней до окончания выполнения работ письменно извещает Заказчика о готовности сдачи выполненных работ и представляет Заказчику 3 экземпляра актов (и 1 - в электронном виде) о приемке выполненных работ, оформленных по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее - постановление Госкомстата), в соответствии с территориальными единичными расценками на строительные работы и сметными нормативами Российской Федерации и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение и необходимые для оплаты счета (счета-фактуры), а также акты на скрытые работы, расчеты, счета-фактуры на строительные материалы, подтверждающие их наименование и стоимость (в случае оплаты по фактической стоимости) и другие необходимые документы. Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет приемку выполненных работ, в течение 5 рабочих дней после приемки выполненных работ оформляет результаты такой приемки, подписывает представленные документы или направляет отказ. Датой исполнения Подрядчиком обязательства по Контракту считается дата подписания Заказчиком акта выполненных работ, предусмотренных контрактом.

6.2. Наличие акта приемки работ, подписанного Заказчиком, не лишает Заказчика права представить возражения по объему и стоимости работ, а также не лишает права представить свои возражения по качеству работ и потребовать от Подрядчика возврата излишне уплаченных денежных средств.

6.3. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Подрядчик после приемки выполненных работ Заказчиком не освобождается от выполнения любых договорных обязательств, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством. Независимо от подписания актов Подрядчик несет полную ответственность за выполненные работы.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки в том числе, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, должны быть устранены Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки или по требованию Заказчика стоимость данных работ должна быть возвращена Подрядчиком Заказчику в течение 10 дней с даты получения претензии.

6.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

6.6 Подрядчик не вправе передать (продать) права кредитора другому лицу.

6.7. Подрядчик гарантирует Заказчику качество проведенного ремонта в соответствии с требованиями, предусмотренными документацией и Контрактом, а также законодательством Российской Федерации.

6.8. Гарантийный срок на текущий ремонт составляет 12 (двенадцать) месяцев.

6.9. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

6.10. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в размере 10% от начальной максимальной цены контракта – __________ (_________) рублей __ копеек за 3 (три) рабочих дня до оказания услуги.

6.11. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 ФЗ №44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет:

УФК по Вологодской области (ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по Вологодской области», л/с 05301А71370) ИНН 3525281364, КПП 352501001, р/сч 40302810600001000033, в Отделение Вологда г. Вологда, БИК 041909001.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.12.Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) проведенного ремонта осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

6.13 Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.14. Возврат обеспечения гарантийных обязательств производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента получения от Подрядчика информационного письма об истечении гарантийного срока и о возврате обеспечения гарантийных обязательств.

 

Расторжение контракта.

7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если:

7.2.1. Подрядчик оказывает услугу ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.2.2. Подрядчик нарушил сроки оказания услуги.

7.2.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

7.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

7.4. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Ответственность сторон.

8.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в размере[1] - __________ (________) рублей __ копеек.

8.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере[2] __ % от цены контракта - _____________ (__________) рублей __ копеек, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. Уплата неустойки не освобождают Сторону, нарушившую настоящий Контракт, от исполнения своих обязательств.

8.5. Если вследствие просрочки Подрядчиком исполнение Контракта утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

Особые условия.

9.1 Подрядчик не имеет права разглашать, передавать и делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2 Подрядчик обязан представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются в Арбитражном суде Вологодской области.