Документация об электронном аукционе, проводимом для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ПРОВОДИМОМ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование предмета электронного аукциона в электронной форме	Благоустройство дворовых территорий в г.Нытва по адресам: ул.Буденного, д.14, д.16, д.39, д.41, д.43, д.45 в рамках муниципальной программы Нытвенского городского поселения «Формирование современной городской среды в Нытвенском городском поселении»
Заказчик	Администрация Нытвенского городского поселения
Специализированная организация	Не привлекается

2017 год

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ГЛАВА I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ, КОНТРАКТНОМ УПРАВЛЯЮЩЕМ

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

ГЛАВА II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ГЛАВА III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

ГЛАВА IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В Электронном аукционе

ФОРМА 1.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1.2 ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 - 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ

ФОРМА 1.3. ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФОРМА 1.4. ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА К СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ГЛАВА V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

ФОРМА 2.1 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ФОРМА 2.2 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В Электронном аукционе

ФОРМА 2.3 ФОРМА ЗАПРОСА о РАЗЪЯСНЕНИи результатов электронного аукциона

 

 

ГЛАВА III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №

на благоустройство дворовых территорий в г.Нытва по адресам: ул.Буденного, д.14, д.16, д.39, д.41, д.43, д.45 в рамках муниципальной программы Нытвенского городского поселения «Формирование современной городской среды в Нытвенском городском поселении»

 

г.Нытва «____»____________2017г.

Дата заключения будет

Соответствовать дате подписания

Электронно-цифровой подписью

Заказчика возвращенного после

Подписания Подрядчиком контракта

Муниципальное образование «Нытвенское городское поселение Пермского края», отимени котороговыступает администрация Нытвенского городского поселения, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главы городского поселения - главы администрации Нытвенского городского поселения Паркачёва Константина Акимовича, действующего на основании Устава, и ____________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________, действующ__ на основании _________, в соответствии с Протоколом № __ подведения итогов аукционаот _________ (ИКЗ 173591601594259160100101750974211244), вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее также – Контракт) о нижеследующем:

 

Предмет Контракта

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по благоустройству дворовых территорий в г.Нытва по адресам: ул.Буденного, д.14, д.16, д.39, д.41, д.43, д.45 в рамках муниципальной программы Нытвенского городского поселения «Формирование современной городской среды в Нытвенском городском поселении» (далее – Работы) и сдать Заказчику результат выполненных работ в срок до 30 августа 2017г. включительно, а также в течение 12 месяцев предоставлять гарантии качества на выполненные работы, а Заказчик обязуется Работы оплатить.

Характеристики, объемы выполняемых работ и используемых материалов, а также требования к ним должны соответствовать Характеристикам выполняемых работ, являющимися Приложением 1 Контракта.

1.2. Общая цена Работ составляет _____________ (цифрами и прописью) рублей и сложилась в процессе проведения аукциона. Цена муниципального контракта является твердой и включает расходы на приобретение и доставку материалов, транспортные расходы, расходы по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также иные расходы, которые могут возникнуть при выполнении контракта.

1.3. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к указанным работам действующими регламентами, нормами и стандартами, в том числе в соответствии с приложением № 1 Контракта.

1.4. Исполнение Контракта обеспечивается ___________________________(указывается способ обеспечения исполнения контракта) на сумму 180 354,50 руб. (сто восемьдесят тысяч триста пятьдесят четыре рубля 50 копеек) в течение всего срока действия Контракта.

1.5. В случае, если по результатам проведения аукциона цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, Подрядчиком предоставляется обеспечение исполнения контракта на сумму 270 531,75 (двести семьдесят тысяч пятьсот тридцать один рубль 75 копеек), либо на сумму, указанную в п.1.4 Контракта, с предоставлением информации, подтверждающей добросовестность Подрядчика, в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

 

Порядок и условия расчетов

2.1. Заказчик осуществляет оплату в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ формы КС-2, Справки формы КС-3 и предоставления счета-фактуры (счета).

2.2. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Датой оплаты выполненных работ считается дата направления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

 

Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

- требовать от Подрядчика выполнения Работ, указанных в пункте 1.1. Контракта;

- согласовывать предоставленную Подрядчиком схему организации дорожного движения в местах производства работ;

- не производить оплату Работ до устранения недостатков, выявленных в процессе подписания Акта о приемке выполненных работ;

- осуществлять проверку исполнения работ, по результатам которой может выдаваться Предписание об устранении выявленных недостатков с указанием сроков на их устранение;

- требовать безвозмездного устранения недостатков Работ, в случае выявления данных недостатков в процессе контроля за их выполнением, при подписании Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, либо в пределах срока предоставления гарантий качества в течение 7 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика;

- получать заблаговременно, не менее чем за 3 календарных дня, в письменной форме, сведения об обстоятельствах, которые могут повлечь неисполнение Подрядчиком условий Контракта;

- требовать соблюдения Подрядчиком иных условий Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

- в течение 1 рабочего дня указать конкретные участки выполнения работ на ул.Буденного Нытва;

- производить оплату Работ в соответствии с разделом 2 Контракта;

- соблюдать иные условия Контракта.

3.3. Подрядчик имеет право:

- получать оплату за Работы в соответствии с условиями Контракта;

- требовать соблюдения Заказчиком иных условий Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику локальный сметный расчет на выполнение работ на сумму контракта в течение 3 рабочих дней после заключения Контракта. Данный расчет будет являться Приложением № 2 Контракта;

- разработать схему организации дорожного движения в месте производства работ и согласовать с Заказчиком в течение 2х рабочих дней с момента заключения контракта;

- приступить к исполнению Работ в течение 3х рабочих дней с момента заключения Контракта;

- выполнить Работы и сдать результат работ Заказчику в срок до 30 августа 2017 года включительно;

- направлять на подписание Акта проведенной проверки представителя при проведении Заказчиком проверок исполнения Работ;

- предоставить гарантию на выполненные Работы в соответствии с Разделом 4 Контракта;

- предоставить Заказчику документы, установленные разделом 2 Контракта;

- безвозмездно устранять недостатки Работ, выявленные в процессе контроля за их выполнением, при подписании Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, либо в пределах срока предоставления гарантий качества в течение 7 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если иной срок не установлен Заказчиком;

- направлять заблаговременно, не позднее, чем за 3 календарных дня, в письменной форме, сведения об обстоятельствах, которые могут повлечь неисполнение Подрядчиком условий Контракта;

- соблюдать иные условия Контракта.

Гарантийные обязательства

4.1. Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента, указанного в пп. 4.3, 4.4 контракта.

4.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Контракту, а также на применяемые при работах материалы.

4.3. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами Акта (Актов) о приемке выполненных работ.

4.4. Если Контракт будет расторгнут досрочно, гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком, и принятые Заказчиком до даты расторжения по Акту о приемке выполненных работ.

4.5. На период гарантийного срока устанавливается следующий регламент исполнения гарантийных обязательств.

4.5.1. Выявление дефектов: По результатам проведенных проверок на предмет наличия дефектов и недостатков, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт проверки, в котором указываются все виды дефектов и недостатков с указанием сроков их устранения. Данный акт и соответствующее Предписание (Претензия) направляются Подрядчику для принятия мер по устранению обозначенных в акте дефектов и недостатков.

4.5.2. Устранение дефектов: В случае выявления Заказчиком в период гарантийного срока дефектов и недостатков, Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты и недостатки в сроки, установленные Заказчиком в Предписании (Претензии), а после устранения немедленно уведомить Заказчика об этом. По результатам исправления выявленных дефектов и недостатков составляется двухсторонний Акт проверки исправления дефектов.

4.6. В случае выявления дефекта или недостатка гарантийный срок продлевается на период равный сроку от даты выявления недостатка до даты его устранения.

4.7. Если недостаток возник не по вине Подрядчика, Подрядчик обязан, независимо от наличия или отсутствия вины, устранить недостаток самостоятельно и за свой счет, после чего предоставить Заказчику доказательства отсутствия вины Подрядчика и расчет стоимости работ по устранению недостатков. Если отсутствие вины Подрядчика будет признано Заказчиком, стоимость работ по устранению недостатков будет Подрядчику возвращена.

4.8. По окончании гарантийного срока сторонами составляется Акт прекращения гарантийных обязательств. Гарантийные обязательства Подрядчика считаются действующими до подписания сторонами Акта прекращения гарантийных обязательств.

 

Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения условий КонтрактаЗаказчиком, он несет ответственность, предусмотренную частью 5 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

5.1.1. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы;

5.1.2. в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ___ руб. ___ коп. (2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей);

5.2. В случае неисполнения условий КонтрактаПодрядчиком, оннесет ответственность, предусмотренную частями 7, 8 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

5.2.1. пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком;

5.2.2. за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ___ руб. ___ коп. (10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей);

5.3. При наличии пеней и/или штрафов оплата выполненных работ осуществляется на сумму, уменьшенную на размер пеней и/или штрафов.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности, установленной пунктами 5.1., 5.2. Контракта, если докажут, что неисполнение обязательств по Контракту произошло вследствие действия непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Срок действия Контракта

6.1. Контракт считается заключенным с момента подписания его электронно-цифровыми подписями Сторон, но не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента размещения Протокола № __ подведения итогов аукциона от _____________ 2017 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. (точная дата устанавливается на электронной площадке) и действует до 30 августа 2017 г., а в части оплаты - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях:

6.3.1. неисполнения Подрядчиком Контракта или отдельных его условий, в том числе при:

- затягивании Подрядчиком начала исполнения Работ, установленного Контрактом, более чем на 2 рабочих дня;

- затягивании Подрядчиком срока окончания работ, установленного Контрактом, более чем на 3 календарных дня;

- отказе от устранения или неустранении допущенных Подрядчиком дефектов и недостатков Работ в срок, указанный Заказчиком;

- неисполнении требований, предписаний Заказчика, изложенных в мотивированном отказе в приемке выполненных работ, в течение срока, определенного Заказчиком;

6.3.2. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе проведения закупки;

6.3.3.установления факта проведения ликвидации Подрядчика или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.3.4. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

6.3.5. изменения законодательства в период выполнения обязательств по Контракту, изменивших условие Контракта.

6.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

6.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.6. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

6.7. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 

Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1 настоящего контракта, каждая сторона должна не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления данного обстоятельства известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.

8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1 настоящего контракта, срок выполнения стороной обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.4. После прекращения действий указанных обстоятельств обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, подлежат исполнению, если ни одна из сторон не требует расторжения настоящего контракта.

 

Приемка работ

 

9.1. Приемка выполненных работ осуществляется в следующем порядке:

9.1.1. Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности сдать выполненные работы и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ формы КС-2.

9.1.2. Заказчик в течение 7 календарных дней осуществляет проверку исполнения Работ и подписывает Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке выполненных Работ с указанием сроков на устранение недостатков.

9.1.3. В сроки, установленные отказом в приемке выполненных Работ, Подрядчик устраняет выявленные недостатки и повторно выполняет процедуру, установленную пунктом 9.1.1. Контракта, либо направляет Заказчику мотивированный отказ в устранении недостатков. Если в процессе рассмотрения отказа Заказчик посчитает отказ в устранении недостатков необоснованным, он письменно уведомляет об этом Подрядчика и работы не принимает. В этом случае Стороны подписывают Акт о приемке только тех работ, в отношении которых отсутствует спор.

9.1.4. Если в срок, указанный пунктом 9.1.2. Контракта, Заказчик не направляет мотивированный отказ в приемке выполненных работ – работы считаются принятыми Заказчиком.

9.1.5. После проверки исполнения работ и подписания соответствующего Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 Подрядчик направляет в адрес Заказчика справку формы КС-3 и счет-фактуру (счет). Акт о приемке выполненных Работ формы КС-2 должен содержать информацию только по тем работам и расходам, которые Заказчиком приняты в соответствии с пунктами 9.1.2. - 9.1.4. Контракта.

9.2. Заказчик отказывает в подписании Акта о приемке выполненных Работ формы КС-2, если они содержат работы и расходы, которые Заказчик не принял в соответствии с пунктами 9.1.2. - 9.1.4. Контракта и направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление.

 

Разрешение споров

10.1. Споры по исполнению условий Контракта разрешаются путем направления письменных документов: предложений, предписаний, претензий. Все споры, возникающие между сторонами по контракту, разрешаются с соблюдением претензионного порядка.

10.2. В случае неполучения ответа по существу спора в течение 7 (семи) рабочих дней с момента направления письменного документа, указанного в пункте 10.1 контракта, Сторона вправе руководствоваться условиями контракта либо передать возникшие разногласия в Арбитражный суд Пермского края в соответствии с законодательством РФ.

 

Прочие условия

11.1. Контракт заключен в электронном виде с применением электронной цифровой подписи Заказчика и Подрядчика и в течение 3 календарных дней с момента его заключения должен быть заключен в печатном виде в двух экземплярах для Заказчика и Подрядчика, имеющих равную юридическую силу.

11.2. Стороны уведомляют друг друга о смене собственника, изменении учредительных документов, реквизитов или адреса не позднее, чем в течение 3 календарных дней с момента наступления указанного события.

В случае не уведомления о смене вышеуказанных сведений в трехдневный срок, Сторона, у которой произошли изменения, несет риск неблагоприятных последствий данного не уведомления, в том числе риск не получить письменный документ, который по условиям Контракта должен быть ей направлен по адресу, указанному в Контракте.

11.3. Все письменные документы, которые Стороны по Контракту обязаны направлять друг другу, направляются по почтовому, юридическому или электронному адресу, указанному в Разделе 12 Контракта.

Любые письменные документы, направленные Стороне, не уведомившей о смене адреса в срок, установленный указанным выше пунктом контракта, признаются направленными по надлежащему адресу.

11.4. Контракт может быть изменен или дополнен в случаях, установленных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ на основании письменного Соглашения, вступающего в силу с момента подписания его Сторонами. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Все приложения, указанные в Контракте, являются неотъемлемой его частью.

Приложения

1. Характеристики и объемы выполняемых работ.

2. Локальный сметный расчет на выполнение работ на сумму Контракта (предоставляется Подрядчиком в течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта).

 

Адреса и подписи Сторон

 

 

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

 

ФОРМА 1.2. ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 - 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ

Участник закупки __________________________________________________________________

соответствует требованиям, установленным пунктами 3 – 9 части 1 Федерального закона № 44-ФЗ (с учетом настоящей закупки), а именно:

 

№ п/п	Наименование условия	показатель
	непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;	не проводится
	неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;	не приостановлена
	отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;	отсутствует
	отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;	отсутствует
	участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;	не привлекалось
	отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества	отсутствует

 

 

ЗАПРОС

УВЕДОМЛЕНИЕ

ЗАПРОС

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ПРОВОДИМОМ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Наименование предмета электронного аукциона в электронной форме	Благоустройство дворовых территорий в г.Нытва по адресам: ул.Буденного, д.14, д.16, д.39, д.41, д.43, д.45 в рамках муниципальной программы Нытвенского городского поселения «Формирование современной городской среды в Нытвенском городском поселении»
Заказчик	Администрация Нытвенского городского поселения
Специализированная организация	Не привлекается

2017 год

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

ГЛАВА I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ, КОНТРАКТНОМ УПРАВЛЯЮЩЕМ

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЙ КОМИССИИ

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

ГЛАВА II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ГЛАВА III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТА

ГЛАВА IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В Электронном аукционе

ФОРМА 1.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ

ФОРМА 1.2 ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 - 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ

ФОРМА 1.3. ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ФОРМА 1.4. ФОРМА ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА К СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ГЛАВА V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

ФОРМА 2.1 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ФОРМА 2.2 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В Электронном аукционе

ФОРМА 2.3 ФОРМА ЗАПРОСА о РАЗЪЯСНЕНИи результатов электронного аукциона