Охраны окружающей среды при производстве Работ

Приложение № 4

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО подряда №_________

 

г. _________ «____»______________20___ г.

____________________________________________________________«____________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________действующего на основании _____________________________________________________________, с одной стороны и ­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению указанных в настоящем Договоре работ и передаче их результата Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ принять результат работ и произвести оплату выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором. Работы выполняются на объекте Заказчика, расположенном: ___________________________________________________________________ (далее по тексту Договора - Объект).

1.2. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (далее по тексту - Работы):

ð выполнение строительно-монтажных работ (включая________________________ _____________________________________________________________________);

ð выполнение пуско-наладочных работ (включая подключение и испытания __________________________________________, комплексное опробование ______________, консультирование работников Заказчика, указанных Заказчиком третьих лиц);

ð организация и обеспечение ввода Объекта в эксплуатацию;

ð восстановление нарушенных в результате проведения Работ автомобильных дорог и элементов их обустройства и благоустройства территории.

Перечень работ, подлежащих выполнению в соответствии с настоящим Договором, определен в технической документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Результат Работ должен соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным законодательством Российской Федерации.

 

1. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость Работ является твердой и составляет ______________________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС 18% в размере ____________ (________________________).

Стоимость Работ определена сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №2).

Указанная в настоящем пункте стоимость работ включает в том числе все работы, выполняемые Подрядчиком согласно настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь затраты, связанные с подготовкой Объекта к производству Работ, использованием машин, механизмов, рабочей силы, инструментов, стоимость расходных материалов (за исключением материалов, предоставляемых Заказчиком, о чем указывается в смете), необходимых для выполнения строительно-монтажных работ, включая возможные работы, определенно не упомянутые в настоящем Договоре, но необходимые для выполнения Работ, страхование работников Подрядчика при выполнении строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на Объекте, затраты, связанные с консультированием персонала Заказчика, использованием инструментов и дополнительного оборудования для проведения испытаний и комплексного опробования результата Работ, тары (необоротной), упаковки, маркировки, транспортировки на Объект необходимых для выполнения работ материалов и оборудования, погрузочно-разгрузочных работ, таможенного оформления (в случае ввоза оборудования по внешнеторговому контракту) на территории Российской Федерации, хранения оборудования при необходимости до завершения всех строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, затраты, связанные с организацией и обеспечением приемки работ заказчиком и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, с участием органов государственного контроля (надзора) и (или) муниципального контроля, затрат, связанных с оформлением и согласованием эксплуатационной документации, затраты, связанные с вывозом отходов.

2.2. Заказчик оплачивает стоимость работ, указанную в п. 2.1. настоящего Договора, в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ против следующих документов:

- счет на оплату;

- счет-фактура, оформленная в соответствие с требованиями НК РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС);

- акт ввода результата Работ в эксплуатацию, подписанного всеми полномочными лицами;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3);

- акт (по форме КС-11);

- журнал производства работ (специальные журналы: журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал изоляционных работ);

- подписанные Сторонами акты предварительных испытаний результата Работ, подтверждающие соответствие результата Работ требованиям технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям и требованиям производителей оборудования и материалов, использованных при производстве Работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию);

- сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ;

- разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию);

- эксплуатационная документация результата Работ;

- свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению Работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков Работ;

- документов, подтверждающих предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств в соответствии со ст. 11 настоящего Договора.

2.3. В случае если фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы (приложение № 2), распределение полученной Подрядчиком экономии осуществляется в следующем порядке: 80% размера экономии – Заказчику, 20% размера экономии – Подрядчику.

2.4. Стороны проводят обязательные ежеквартальные сверки взаиморасчетов по договору и сверку взаиморасчетов по окончании действия договора.

2.5. Заказчик при оплате стоимости работ, указанной в п. 2.1 вправе прекратить обязательство по оплате выполненных работ и произвести удержание, уменьшив стоимость работ в случае нарушения Подрядчиком сроков производства работ, предусмотренных условиями настоящего договора. В этом случае стоимость работ уменьшается на размер суммы удержания, рассчитанной в соответствии с условиями пункта 12.1 договора, а также суммы штрафа, предусмотренного условиями п. 12.4 договора.

 

Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения Работ:

- начало работ - ____ 201__ года;

- окончание работ - ________ 201__ года.

3.2. Сроки выполнения Работ согласованы Сторонами в Календарном графике, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3).

3.3. Подрядчик вправе сдать Работы досрочно с предварительного согласия Заказчика, предоставленного в письменной форме.

3.4. Просрочка выполнения Подрядчиком любого указанного в Календарном графике (Приложение № 3) мероприятия более чем на 15 дней означает невозможность окончания Работ к сроку установленному в п. 3.1. настоящего Договора.

3.5. Просрочка выполнения Заказчиком встречных обязательств по настоящему Договору предоставляет Подрядчику право увеличить сроки выполнения работ, указанные в п. 3.1. настоящего Договора, соразмерно периода просрочки Заказчика.

1. Порядок выполнения Работ

4.1. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доставку материалов и оборудования на Объект, включая оформление необходимых разрешений на провозку крупногабаритных грузов, а также их сохранность во время размещения на Объекте. Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технической документации (Приложение № 1). Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство Работ необходимыми видами ресурсов (электрической энергии и т.п.).

4.2. Не позднее ___ дней с даты доставки материалов и оборудования на Объект Подрядчик направляет Заказчику перечень соответствующих материалов и оборудования. К перечню должны прилагаться копии документов, подтверждающие соответствие материалов и оборудования обязательным требованиям, а также документация на материалы и оборудование, оформляемая их изготовителем.

4.3. По требованию Заказчика Подрядчик осуществляет замену материалов и оборудования в случае выявления их несоответствия требованиям, указанным в п.п. 4.1. и 4.2. настоящего Договора.

4.4. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения строительно-монтажных работ (кроме выполнения пуско-наладочных работ и работ по предварительным испытаниям) по настоящему Договору третьих лиц только по получении письменного согласия Заказчика. Подрядчик несет солидарную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств такими третьими лицами. Подрядчик согласовывает с Заказчиком выбор субподрядных организаций и третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для производства Работ, не позднее 5 рабочих дней до начала Работ. Для согласования привлекаемых субподрядных организаций и третьих лиц, Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы субподрядчиков и третьих лиц: копию устава, копии свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет, справку о списочном составе персонала и используемой техники, лицензий, копии свидетельства о членстве в СРО и свидетельства о допуске к выполнению работ, для выполнения которых предлагается привлечь лицо, и референц-листов субподрядных организаций и третьих лиц. Подрядчик обеспечивает производство Работ субподрядными организациями и третьими лицами на Объекте только при наличии наряда-допуска на производство Работ. Заказчик согласует перечень таких третьих лиц либо отказывает в согласовании в течение 10-ти рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком перечня привлекаемых третьих лиц и их документов. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими субподрядчиками и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с субподрядчиком соответствующих изменений.

4.5. Принимаемые на Объекте решения по производству Работ уполномоченные лица Заказчика и Подрядчика оформляют в виде протоколов или актов, заверенных их подписями.

4.6. С согласия Подрядчика Заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком (п. 4 ст. 706 ГК РФ).

4.7. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-х дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в следующие 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы. В случае принятия решения о прекращении работ, Стороны составляют акт о прекращении работ, в котором указывают стоимость фактически выполненного Подрядчиком объема работ. Указанная стоимость оплачивается Заказчиком в течение 15 дней после подписания акта о прекращении работ.

4.8. В случае выявления Подрядчиком при проведении Работ непригодности или недоброкачественности переданных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика и обосновать указанные недостатки и последствия их неустранения, а Заказчик обязуется в течение 90 дней устранить указанные недостатки в случае согласия с представленным Подрядчиком обоснованием.

5. Выполнение требований охраны труда, промышленной безопасности и

Качество Работ

6.1. Качество оборудования и материалов, используемых при производстве Работ, качество выполняемых Работ и их результата должны соответствовать технической документации, установленным законодательством Российской Федерации требованиям, а также другим обязательным требованиям по качеству, указанным в сертификате качества производителя, спецификации, иных документах, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

6.2. При выявлении в период строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, предварительных испытаний или гарантийного срока скрытых недостатков оборудования и (или) материалов, выполняемых Работ и их результата взаимодействие Сторон и составление акта об обнаружении недостатков осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в настоящем Договоре.

6.3. Заказчик вправе заявить о недостатках Работ как в период их производства или приемки, так и в течение гарантийного срока.

1. Обязанности Подрядчика

7.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в Календарном графике (Приложении № 3).

7.2. Подрядчик обязан приступить к производству строительно-монтажных работ и выполнять данные работы надлежащим образом в сроки и в соответствии с условиями настоящего Договора и предъявляемыми требованиями, Календарным графиком (Приложение № 3).

7.3. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней до начала строительно-монтажных работ назначить руководителя работ и лиц, его замещающих (с указанием контактных телефонов), и информировать об этом Заказчика.

7.4. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком выбор субподрядных организаций и обеспечить доступ субподрядных организаций на Объект при наличии акта-допуска на производство работ.

7.5. Подрядчик обязуется обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ ко всем видам строительно-монтажных работ, возможность контроля хода выполнения Работ, качества материалов и оборудования, присутствия при проведении проверок и испытаний.

7.6. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций пропускного и внутриобъектного режимов на территории Объекта, включая установленный Заказчиком.

7.7. Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте обязан предоставить страховку персоналу Подрядчика, а также персоналу, привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций.

7.8. Подрядчик обязан провести консультирование специалистов Заказчика согласно предоставленного Заказчиком списка, в объеме, необходимом для эксплуатации результата Работ, до сдачи результата Работ в эксплуатацию.

7.9. Подрядчик обязан произвести весь объем испытаний Работ, их результата до сдачи результата Работ в эксплуатацию в соответствии с разработанной Подрядчик и согласованной Заказчиком программой испытаний, нормативно-технической документацией и технической документацией. Подрядчик предоставляет Заказчику для согласования программу испытаний в течение 10 дней с даты заключения настоящего Договора.

7.10. В течение гарантийного срока безвозмездно по требованию Заказчика в срок, не превышающий ___ дней, если иной срок не установлен соглашением Сторон, устранять выявленные недостатки результата Работ.

7.11. Подрядчик, обнаруживший не учтенные в технической документации работы, а так же необходимость проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и необходимых для сдачи результата Работ в эксплуатацию, в период выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, выполняет указанные дополнительные работы за свой счет без увеличения стоимости работ по настоящему Договору.

7.12. Подрядчик обеспечивает своевременное оформление исполнительной документации.

7.13. Подрядчик обязан с момента начала работ и до их завершения вести журнал производства работ, в котором отражается ход производства работ, факты и обязательства, связанные с производством работ и имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

7.14. Подрядчик обязан за свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки в строительно-монтажных работах, возникшие из-за ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком, в сроки указанные Заказчиком, а в случае, если указанные недостатки причинили убытки Заказчику, Подрядчик обязан возместить убытки в полном объеме.

7.15. Подрядчик обязан в случае необходимости предоставить строительные вагончики для размещения своего персонала, обеспечить его питанием, проживанием и нести командировочные расходы, связанные с его пребыванием на Объекте.

7.16. Подрядчик обязан выставить счет-фактуру или иной аналогичный документ, если это предусмотрено налоговым законодательством и по форме, утвержденной соответствующим компетентным государственным органом. За не выставление такого документа Заказчик может потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 18% от общей суммы указанного документа с НДС.

 

Обязанности Заказчика

8.1. Обеспечить доступ Подрядчика на Объект.

8.2. В случаях, предусмотренных в действующем законодательстве Российской Федерации, предоставить Подрядчику копию разрешения на строительство.

8.3. Принять выполненные Подрядчиком Работы в предусмотренном в настоящем Договоре порядке, а также принимать участие в вводе результата Работ в эксплуатацию.

8.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ в соответствии со ст. 2 настоящего Договора.

8.5. Оказывать Подрядчику необходимое содействие в выполнении последним своих обязательств по настоящему Договору, в том числе предоставлять информацию о возможном содействии в течение 30 дней со дня обращения Подрядчика за оказанием содействия.

 

Гарантийные обязательства

10.1. Подрядчик гарантирует:

a) что используемые при производстве Работ оборудование и материалы полностью соответствуют технической документации (Приложение № 1) требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам или/и заявленным техническим характеристикам;

б) что использованные в составе результата Работ оборудование и материалы не эксплуатировались ранее;

в) что Подрядчик обладает, в необходимом объеме правами на все необходимые патенты и изобретения на поставляемое Оборудование, включая технологические процессы, знания и опыт для исполнения настоящего Договора. Имея в виду, что предмет настоящего Договора будет беспрепятственно использован для тех целей, для которых он предназначен, без того, чтобы этим были затронуты каким-либо образом права третьих лиц.

В случае, если Заказчику или его клиентам со стороны третьих лиц будут предъявлены претензии, связанные с нарушением их исключительных прав, Заказчик немедленно известит об этом Подрядчика, который обязан урегулировать эти претензии за свой счет и риск.

10.2. Гарантийный срок на выполняемые Работы и результат Работ составляет:

_________________ месяцев для ___________________________;

_________________ месяцев для ___________________________;

_________________ месяцев для ___________________________;

_________________ месяцев для ___________________________.

Гарантийный срок не может составлять менее 5 лет.

В случае если Работы выполняются в целях исполнения обязательств Заказчика по концессионному соглашению, гарантийный срок устанавливается с учетом необходимости обеспечения исполнения обязательства концессионера по соответствию созданного, реконструированного объекта концессионного соглашения, условиям концессионного соглашения в течение определенного соглашением срока.

Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

10.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки Работ, использованных материалов, поставленного оборудования (в том числе скрытые), то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные сроки. Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных недостатках и вызывает представителя Подрядчика для участия в составлении акта фиксирующего недостатки, согласования порядка их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Подрядчик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить, будет ли направлен представитель для участия в составлении акта. Неполучение ответа на вызов в указанный срок или неприбытие представителя Подрядчика дает право Заказчику составить акт, фиксирующий недостатки, в одностороннем порядке.

10.4. В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта фиксирующего выявленные недостатки, а также, если между Сторонами возникли противоречия в отношении характера, причин их возникновения, размера убытков и других существенных моментов, Заказчик имеет право пригласить эксперта __________________ торгово-промышленной Палаты, который составляет заключение (акт) о наличии недостатков и/или дефектов, их характере, описании, с указанием причин их возникновения, времени приостановки эксплуатации объекта, размере понесенных убытков и иных обстоятельствах имеющих значение для дела. Расходы по оплате услуг эксперта ТПП несет подрядчик, если заключением (актом) не будет установлена вина Заказчика в возникновении недостатков.

10.5. Нормальная эксплуатация объекта считается приостановленной с момента обнаружения Заказчиком недостатков, дефектов (в том числе скрытых) до момента их полного устранения.

 

Ответственность сторон

12.1. За нарушение сроков выполнения мероприятий, предусмотренных Календарным графиком (Приложение № 3), Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% за каждую неделю просрочки от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. При исчислении размера неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, количество дней, составляющее менее половины календарной недели, не рассматривается как просрочка, а количество дней более половины календарной недели считается как полная неделя просрочки.

12.2. Если использованные при производстве Работ материалы и (или) оборудование не соответствуют по качеству стандартам, технической документации, техническим условиям, иной документации, образцам или условиям Договора, а также, если Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 3 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, в случае если указанные недостатки Подрядчик не устранил в течение срока для устранения недостатков, определенного в соответствии с настоящим Договором.

12.3. В случае не соответствия результата Работ технической документации, иным установленным действующим законодательством требованиям, Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора.

12.4. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных работ и/или стоимости материалов, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты штрафов в следующих размерах:

- 100 000 руб. за каждый выявленный факт завышения объемов выполненных работ;

- 100 000 руб. за каждый выявленный факт завышения стоимости материалов.

Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков.

12.5. Неустойка, предусмотренная настоящим Договором, имеет штрафной характер, при этом убытки, понесенные Заказчиком, подлежат взысканию с Подрядчика в полной мере сверх неустойки.

12.6. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

 

Форс-мажор

 

13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется Сторонами в контексте законодательства Российской Федерации.

13.2. Сторона, для которой создались условия, оговоренные в п. 13.1 настоящего Договора, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договора, при этом сообщение должно быть документально подтверждено Торгово-Промышленной палатой региона действия указанных обстоятельств. Сроки исполнения обязательств отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.

13.3. Не извещение в порядке предусмотренном настоящим Договором об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности.

13.4. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы невозможность исполнения обязательств будет существовать более 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору полностью или частично, без обязательств по возмещению убытков, однако должник обязан вернуть полученный аванс в течение 5-ти календарных дней с момента получения требований кредитора.

 

Порядок рассмотрения споров

 

14.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора в части оплаты Работ, регулируются в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 дней с даты получения рассмотреть претензию по существу и письменно ответить заявителю.

В случае неурегулирования сторонами спорных вопросов в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

14.2. Претензии и ответы на претензии отправляются письмом под квитанцию с уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку.

14.3. Суммы по претензиям, признанные Заказчиком, засчитываются при взаиморасчетах в счет имеющейся задолженности Заказчика по оплате за поставленный товар, на основании акта зачета, оформленного в соответствии с законодательством РФ и подписанного обеими сторонами настоящего Договора.

 

1. Использование исключительных (неисключительных) прав

 

15.1. С момента полной оплаты работ, выполняемых по настоящему договору, Подрядчик передает Заказчику исключительные (неисключительные) права на использование документации, разработанной Подрядчиком и его субподрядчиками по настоящему Договору, если такая документация признается объектом исключительных прав.

15.2. Использование Заказчиком документации, переданной по Договору, разрешается многократно.

15.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.

15.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из прав на объекты интеллектуальной собственности, входящих в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

15.5. В рекламных объявлениях, различных публикациях, на фотографиях, строительных щитах и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком по объекту, Заказчик имеет право указать Подрядчика.

 

Антикоррупционная оговорка

 

16.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

16.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 1.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

 

1. Прочие условия

 

17.1. Любые изменения или дополнения настоящего Договора осуществляются путем подписания сторонами соответствующего двустороннего соглашения.

17.2. Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору, передаваемые посредством факсимильной связи, электронной связи, включая электронную почту, имеют полную юридическую силу при условии соблюдения требований ст. 434 ГК РФ, направления сообщений по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 5 дней с даты их подписания. Оригиналы документов пересылаются почтовым отправлением с описью вложения.

17.3. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия Заказчика.

17.4. Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменении адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

17.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

17.7. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору в части неисполненных обязательств.

17.8. К отношениям Сторон настоящего договора правила, предусмотренные в п. 5 ст. 488, ст. 712, п. 6 ст. 720 ГК РФ не применяются.

17.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества несет Подрядчик. Риск случайной гибели выполненных работ (результат работ) до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. Заказчик несет риск случайной гибели результата работы в случаях, когда он просрочил исполнение обязательства по приемке работ, но не ранее, чем с момента истечения срока исполнения Заказчиком соответствующего обязательства (п. 2 ст. 705, п. 7 ст. 720 ГК РФ).

17.10. Под существенным возрастанием стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, Стороны понимают такое возрастание стоимости материалов, оборудования, услуг третьих лиц, которое приводит удорожанию стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, не менее, чем на 10%.

17.11. Под характером работ, не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны понимают выполнение Подрядчиком видов работ, не предусмотренных в настоящем Договоре.

17.12. В случае выявления несоответствия положений настоящего Договора и Приложения № 2 к Договору преимущественную силу будут иметь положения Договора.

1. Основание для заключения договора

11.1. Протокол №_____ от _____________ г. Тендерного комитета (Конкурсной или Аукционной комиссии) ООО ___________________.

 

Приложение № 4

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО подряда №_________

 

г. _________ «____»______________20___ г.

____________________________________________________________«____________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________действующего на основании _____________________________________________________________, с одной стороны и ­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по выполнению указанных в настоящем Договоре работ и передаче их результата Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ принять результат работ и произвести оплату выполненных работ в порядке, установленном настоящим договором. Работы выполняются на объекте Заказчика, расположенном: ___________________________________________________________________ (далее по тексту Договора - Объект).

1.2. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить следующие работы (далее по тексту - Работы):

ð выполнение строительно-монтажных работ (включая________________________ _____________________________________________________________________);

ð выполнение пуско-наладочных работ (включая подключение и испытания __________________________________________, комплексное опробование ______________, консультирование работников Заказчика, указанных Заказчиком третьих лиц);

ð организация и обеспечение ввода Объекта в эксплуатацию;

ð восстановление нарушенных в результате проведения Работ автомобильных дорог и элементов их обустройства и благоустройства территории.