Изменение и расторжение Договора

8.1. При изменении адресов, банковских реквизитов, руководителя, Сторона, реквизиты которой изменились, обя­зана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о произошедших изменениях. Исполнение обязательств по старым адресам и банковским реквизитам, а также подписание документов, лицами, указными в них, до получения Стороной официального письменного уведомления о внесенных изменениях, от другой Стороны, считается должным и надлежащим исполнением обязательств.

8.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором, переходят к новому Заказчику.

8.4. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

8.5. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются в письменной форме и подлежат подписанию обеими Сторонами. Изменения и дополнения, оформленные в соответствии с настоящим Договором, являются неотъемлемой частью Договора.

8.6. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

8.8. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% процентов цены Договора.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1000 рублей.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства.

9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

9.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица:

10.1.1. не выплачивают, не предлагают выплатить денежные средства и не разрешают их выплату, не передают ценности, а также иное имущество, не предлагают и не разрешают их передачу, не оказывают, не предлагают и не разрешают оказывать услуги имущественного характера, не предоставляют иные имущественные права, не предлагают и не разрешают их предоставление, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными неправомерные целями.

10.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимыми для целей настоящего Договора нормативными правовыми актами Российской Федерации, как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями и (или) служебным положением, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также действия, нарушающие требования нормативных правовых актов Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 10.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по адресу указанному в разделе 12 настоящего Договора. В указанном уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение положений п. 10.1 настоящего Договора.

После получения письменного уведомления, Сторона в адрес которой оно направлено, в течение 7 (семи) календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения ответа на уведомление. При этом такая Сторона обязана письменно проинформировать другую Сторону о приостановлении исполнения обязательств.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных п. 10.1 или в случае неполучения от данной Стороны ответа на письменное уведомление, предусмотренное п. 10.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность по вопросам, составляющим служебную, государственную и иную охраняемую законом тайну, либо иную конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться между Сторонами во внесудебном порядке. В случае, если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

11.5. Ответственным лицом Заказчика на день подписания Договора является Харлан С.А., контактный телефон: 8(473)271-54-15, электронная почта: с[email protected].

11.6. Ответственным лицом Поставщика на день подписания Договора является Черкасов Дмитрий Сергеевич, контактный телефон: (473) 277-15-42, 258-24-15, электронная почта: [email protected].

11.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они оформлены Сторонами надлежащим образом (подписаны, скреплены печатью).