Порядок сдачи и приемки товара

Купли-продажи

г. Воронеж                                                                                       « » марта 2020 г.

Стороны:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», в лице директора ЦФ ФГБОУВО «РГУП» Заряева Вячеслава Александровича, действующего на основании доверенности от 13 декабря 2019 года серия 77 АГ № 2696186, удостоверенной 13 декабря 2019 года нотариусом г. Москвы Зайчиковой О.П., в реестре за № 77/197-н/77-2019-2-1214, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и индивидуальный предприниматель Черкасов Дмитрий Сергеевич, в лице Черкасова Дмитрия Сергеевича действующего на основании св-ва 36№002981416 от 23.03.11 именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подпунктом 20.1.5 пункта 20.1 статьи 20 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», утвержденного Первым заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации П.П. Серковым 26 декабря 2018 г., заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар в соответствии с требованиями, указанными вп. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять товар и уплатить за него цену в размере и в порядке, предусмотренными Договором.

1.2. Требования к товару:

№ п/п	Наименование и характеристика товара	Кол-во	Ед. измерен	Цена за единицу (руб.)	Общая цена (руб.)
1.
2.
Итого:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик и Поставщик имеют права в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором принять товар, соответствующий качеству и требованиям Договора;

2.2.2. Своевременно оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.3. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для договоров данного вида.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Своевременно передать в собственность Заказчика товар, соответствующий качеству, количеству, комплектности и иным требованиям установленным настоящим Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации для товаров данного вида;

2.3.2. Передать товар новым, вместе со всеми относящимися к нему принадлежностями;

2.3.3. Представить Заказчику с передачей товара относящиеся к товару документы (документы о сроке производства товара, технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для данного вида товаров, товарную накладную, а также финансовые документы, необходимые для оплаты товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.3.4. В случае выявления Заказчиком несоответствий и (или) недостатков товара, выполнить предъявляемые Заказчиком требования в соответствии с условиями Договора и гражданским законодательством РФ;

2.3.5. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для договоров данного вида.

 

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Место передачи товара – помещение Заказчика, расположенного по адресу:

г. Воронеж, 20 – летия Октября д.95.

3.2. Доставка товара до места его передачи осуществляется средствами и за счет Поставщика.

Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи товара производятся Поставщиком за его счет и осуществляются по правилам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации для товаров данного вида.

3.3. Товар должен быть передан Заказчику в срок до «23» марта 2020  года.

3.4. Поставщик обязан предупредить Заказчика по телефону 8 (473) 271–54–15 о дате и времени поставки товара не менее чем за 3 (три)дня до дня фактической поставки.

3.5. Товар должен быть новым и пригодными для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

3.6. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.7. На день получения Заказчиком товара Поставщик гарантирует принадлежность ему товара на праве собственности и отсутствие каких-либо имущественных прав на переданный товар третьих лиц.

3.8. Потребительские свойства переданного товара должны соответствовать требованиям, указанным изготовителем и установленным стандартам потребительских свойств данного товара.

3.9. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартовкачества, техническим условиям, техническому регламенту и сертификату соответствия, предъявляемым к данным видам товаров.

3.10. Поставщик несет ответственность за все недостатки товара, которые возникли после передачи его Заказчику, если причина их существовала до этой передачи.

 

СРОКИ ДОГОВОРА

Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «30» марта 2020 года. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% процентов цены Договора.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1000 рублей.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства.

9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

9.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и аффилированные лица:

10.1.1. не выплачивают, не предлагают выплатить денежные средства и не разрешают их выплату, не передают ценности, а также иное имущество, не предлагают и не разрешают их передачу, не оказывают, не предлагают и не разрешают оказывать услуги имущественного характера, не предоставляют иные имущественные права, не предлагают и не разрешают их предоставление, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными неправомерные целями.

10.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимыми для целей настоящего Договора нормативными правовыми актами Российской Федерации, как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление полномочиями и (или) служебным положением, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также действия, нарушающие требования нормативных правовых актов Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких–либо положений п. 10.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по адресу указанному в разделе 12 настоящего Договора. В указанном уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение положений п. 10.1 настоящего Договора.

После получения письменного уведомления, Сторона в адрес которой оно направлено, в течение 7 (семи) календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения ответа на уведомление. При этом такая Сторона обязана письменно проинформировать другую Сторону о приостановлении исполнения обязательств.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных п. 10.1 или в случае неполучения от данной Стороны ответа на письменное уведомление, предусмотренное п. 10.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении Договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность по вопросам, составляющим служебную, государственную и иную охраняемую законом тайну, либо иную конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут, по возможности, решаться между Сторонами во внесудебном порядке. В случае, если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.

11.5. Ответственным лицом Заказчика на день подписания Договора является Харлан С.А., контактный телефон: 8(473)271-54-15, электронная почта: с[email protected].

11.6. Ответственным лицом Поставщика на день подписания Договора является Черкасов Дмитрий Сергеевич, контактный телефон: (473) 277-15-42, 258-24-15, электронная почта: [email protected].

11.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если они оформлены Сторонами надлежащим образом (подписаны, скреплены печатью).

Поставщик:                            

Полное наименование:              

 

Сокращенное наименование:

 

Адрес (место нахождения):

 

Контактная информация:

 

ИНН

 

ОГРН

 

Банковские реквизиты:

БИК

к/с

ОКПО

р/с

 

       

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Поставщик: Директор ЦФ ФГБОУВО «РГУП»   ______________________ В.А. Заряев м.п.     _____________________ /___________________ / м.п.

 

[1] Счет-фактура не предоставляется в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Купли-продажи

г. Воронеж                                                                                       « » марта 2020 г.

Стороны:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия», в лице директора ЦФ ФГБОУВО «РГУП» Заряева Вячеслава Александровича, действующего на основании доверенности от 13 декабря 2019 года серия 77 АГ № 2696186, удостоверенной 13 декабря 2019 года нотариусом г. Москвы Зайчиковой О.П., в реестре за № 77/197-н/77-2019-2-1214, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и индивидуальный предприниматель Черкасов Дмитрий Сергеевич, в лице Черкасова Дмитрия Сергеевича действующего на основании св-ва 36№002981416 от 23.03.11 именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подпунктом 20.1.5 пункта 20.1 статьи 20 Положения о закупке товаров, работ, услуг Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия», утвержденного Первым заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации П.П. Серковым 26 декабря 2018 г., заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар в соответствии с требованиями, указанными вп. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять товар и уплатить за него цену в размере и в порядке, предусмотренными Договором.

1.2. Требования к товару:

№ п/п	Наименование и характеристика товара	Кол-во	Ед. измерен	Цена за единицу (руб.)	Общая цена (руб.)
1.
2.
Итого:

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик и Поставщик имеют права в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором принять товар, соответствующий качеству и требованиям Договора;

2.2.2. Своевременно оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2.3. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для договоров данного вида.

2.3. Поставщик обязан:

2.3.1. Своевременно передать в собственность Заказчика товар, соответствующий качеству, количеству, комплектности и иным требованиям установленным настоящим Договором и нормативными правовыми актами Российской Федерации для товаров данного вида;

2.3.2. Передать товар новым, вместе со всеми относящимися к нему принадлежностями;

2.3.3. Представить Заказчику с передачей товара относящиеся к товару документы (документы о сроке производства товара, технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для данного вида товаров, товарную накладную, а также финансовые документы, необходимые для оплаты товара в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.3.4. В случае выявления Заказчиком несоответствий и (или) недостатков товара, выполнить предъявляемые Заказчиком требования в соответствии с условиями Договора и гражданским законодательством РФ;

2.3.5. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для договоров данного вида.

 

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

3.1. Место передачи товара – помещение Заказчика, расположенного по адресу:

г. Воронеж, 20 – летия Октября д.95.

3.2. Доставка товара до места его передачи осуществляется средствами и за счет Поставщика.

Погрузочно-разгрузочные работы в процессе сдачи товара производятся Поставщиком за его счет и осуществляются по правилам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации для товаров данного вида.

3.3. Товар должен быть передан Заказчику в срок до «23» марта 2020  года.

3.4. Поставщик обязан предупредить Заказчика по телефону 8 (473) 271–54–15 о дате и времени поставки товара не менее чем за 3 (три)дня до дня фактической поставки.

3.5. Товар должен быть новым и пригодными для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

3.6. Товар должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении.

3.7. На день получения Заказчиком товара Поставщик гарантирует принадлежность ему товара на праве собственности и отсутствие каких-либо имущественных прав на переданный товар третьих лиц.

3.8. Потребительские свойства переданного товара должны соответствовать требованиям, указанным изготовителем и установленным стандартам потребительских свойств данного товара.

3.9. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартовкачества, техническим условиям, техническому регламенту и сертификату соответствия, предъявляемым к данным видам товаров.

3.10. Поставщик несет ответственность за все недостатки товара, которые возникли после передачи его Заказчику, если причина их существовала до этой передачи.

 

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ товара

4.1. Сдача и приемка товара осуществляется Сторонами в порядке и сроках, установленных настоящим Договором.

4.2. Поставщик с передачей товара представляет Заказчику копии сертификатов соответствия, иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и условиям настоящего Договора, товарную накладную, а также финансовые документы, необходимые для оплаты товара.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика документов, указанных в пункте 4.2. настоящего Договора, проводит приемку товара в части его соответствия условиям настоящего Договора.

4.4. Заказчик может привлекать на договорной основе стороннюю организацию или эксперта для участия в приемке переданного товара.

4.5. Для проведения приемки товара Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего Договора.

4.6. По результатам приемки Заказчик принимает товар по товарной накладной или предъявляет Поставщику мотивированный отказ от принятия товара, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) недостатков. Поставщик исполняет требования Заказчика на основании мотивированного отказа в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.7. Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания Сторонами товарной накладной.

4.8. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания товарной накладной.