Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), идентификационный код закупки

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

 

Содержание:

Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), идентификационный код закупки

Документация об электроном аукционе

3. Проект муниципального контракта

 

 

Томск, 2020

Код общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

№ п/п	Наименование товаров, услуг (в соответствии со спецификацией, техническим заданием заказчика), наименование работ	Код ОКПД 2	Наименование кода ОКПД 2
1	Ручная уборка территории контейнерной площадки от мусора с выносом мусора до емкостей	81.29.19.000	Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
2	Ручная уборка территории контейнерной площадки от свежевыпавшего снега
3	Механизированная очистка контейнерной площадки фронтальным погрузчиком

Идентификационный код закупки: 203701713107570170100100270018129244

 

1. Заказчик: Администрация Кировского района Города Томска (634050, г. Томск, пр. Кирова,11а, тел. (3822) 56-40-95, факс: (3822) 56-43-22, адрес электронной почты: [email protected]), ответственное должностное лицо В.А.Денисович.

2. Наименование объекта закупки: выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы".

3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости): в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы" (далее – Техническое задание) (приложение № 1 к документации об электронном аукционе).

4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости): не установлены.

5. Количество товара, объем работ, услуг, являющихся предметом контракта: в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) в случае, если объем подлежащих выполнению работ невозможно определить, заказчик определяет начальную цену единицы работы, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цену единицы работы.

Перечень единиц работ указан в Техническом задании.

6. Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта: Город Томск, Кировский район, в соответствии с перечнем контейнерных площадок, в отношении которых необходимо выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Приложение № 2 к документации – приложено в виде файла «Приложение к ТЗ.doc»).

7. Сроки поставки товара, начала и завершения работы либо график оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта по 25.12.2020 г.

8. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Город Томск».

9. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): рубль Российской Федерации.

10. Максимальное значение цены контракта: 5 976 230,00 руб.

10.1. Начальные цены единиц работы: в соответствии с обоснованием начальных цен единиц работы ( прикреплено к документации об электронном аукционе в виде файла «Обоснование цен.xls». )

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ: «13» апреля 2020 г.

25. Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

26. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: «31» марта 2020 г.

27. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе: «10» апреля 2020 г.

Дата проведения электронного аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ: «14» апреля 2020 г.

29. Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт: в соответствии со статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.

1. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, либо размещает протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, в случае наличия разногласий по проекту контракта. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

2. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке доработанного проекта контракта либо проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

30. Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта: победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 указанной статьи или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона суммы цен единиц работы на двадцать пять процентов и более от начальной суммы цен единиц работы).

В случае непредоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, победитель электронного аукциона так же считается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 указанной статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены указанной статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.

31. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ: предусмотрена.

32. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не установлен.

33. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта: Рудова Ж.А., тел. (3822) 56-40-96.

34. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона:

34.1. В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, предложена сумма цен единиц работ, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником:

- обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, установленный от цены, по которой заключается контракт, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)

 или

- информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, установленном от цены, по которой заключается контракт.

34.2. Информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта.

При невыполнении участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта.

34.3. Обеспечение, указанное в пункте 34.1. настоящего раздела, предоставляется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник электронного аукциона, не выполнивший данное требование, признается уклонившимся от заключения контракта.

34.4. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника электронного аукциона, с которым в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования пункта 34 настоящей документации в полном объеме.

34.5. Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта с учетом положений пункта 34.1 в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящей документации.

Приложение № 1 к документации об электронном аукционе

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.
1	Ручная уборка территории контейнерной площадки от мусора с выносом до емкостей	м2
2	Ручная уборка территории контейнерной площадки от свежевыпавшего снега	м2
3	Механизированная очистка контейнерной площадки фронтальным погрузчиком от снега	м2

1. Место оказания работ: город Томск, Кировский район - в соответствии с перечнем контейнерных площадок, в отношении которых необходимо выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (Приложение № 2 к документации).

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы" (далее по тексту – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы" (далее – техническое задание) (Приложение № 1 к настоящему контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В соответствии с потребностью и по мере необходимости передавать Подрядчику посредством телефонной (факсимильной) связи или в виде электронного документа посредством электронной почты план-задание по установленной форме (Приложение № 4 к настоящему муниципальному контракту), в котором указываются виды и объемы работ, сроки, места (участки) выполнения работ.

4.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта.

4.1.3. Назначить приказом уполномоченных представителей для осуществления контроля за ходом выполнения работ и приемки выполненных работ, а также подписания актов о приемке выполненных работ по настоящему контракту.

4.1.4. Обеспечить организацию и приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы, принятые в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Подрядчика своевременного и качественного исполнения обязательств по настоящему контракту.

4.2.2. Отдавать следующие распоряжения Подрядчику:

4.2.2.1. о запрещении применяемых материалов, не обеспечивающих установленным контрактом и нормативными документами уровень качества работ;

4.2.2.2. о приостановлении работ, в случае если не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения, сохранности зеленных насаждений и земли, в том числе обеспечение в ходе выполнения работ безопасности движения пешеходов и транспорта и при необходимости установки ограждения, дорожных знаков и указателей, размещение информационных предупреждающих и запрещающих временных знаков.

4.2.3. Все издержки, вызванные приостановлением работ по причинам, указанным в        п.п. 4.2.1, 4.2.2 настоящего контракта, несет Подрядчик. При этом сроки приостановления работ в таких случаях не могут служить основанием для продления срока завершения работ по настоящему контракту.

4.2.4. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и срока действия настоящего контракта, и в любое время производства работ.

4.2.5. Требовать предоставления Подрядчиком информации, отчетов и иных документов, необходимых для осуществления контроля, за исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту.

4.2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, вычитать из цены контракта сумму в виде неустойки либо штрафа, либо пени (уменьшение подлежащих оплате сумм на сумму неустойки либо штрафа, либо пени) с перечислением ее в установленном порядке в доход бюджета муниципального образования «Город Томск».

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Осуществлять выполнение работ с четкой организацией труда, соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и надлежащим качеством.

4.3.2. Выполнять работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, своевременно, качественно, в строгом соответствии с планами - заданиями, предусмотренными настоящим контрактом.

4.3.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.3.4. Предоставлять по запросу Заказчика в указанный в запросе срок всю необходимую информацию и документы, касающиеся исполнения условий настоящего контракта.

4.3.5. Назначить уполномоченных представителей для проведения совместно с Заказчиком процедуры ежедневных и контрольных объездов, приемки выполненных работ и оценки их качества.

4.3.6. Устранять выявленные недостатки за собственный счёт и в сроки, установленные Заказчиком, в случае выявления фактов некачественного выполнения работ.

4.3.7. Обеспечить постоянную (круглосуточную) оперативную связь с Заказчиком:

а) электронная почта – _____________________;

б) телефон/факс – ____________;

в) передачи в случае, предусмотренных настоящим контрактом, электронных документов, подписанных электронной подписью.

4.3.8. Предоставлять Заказчику по требованию информацию о наличии материалов, механизмов, о числе рабочих у Подрядчика, статистическую и бухгалтерскую отчетность, необходимые для осуществления контроля за исполнением контракта.

4.3.9. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых совещаниях, на которых обсуждаются, рассматриваются и решаются вопросы, связанные с производством работ по настоящему контракту.

4.3.10. По мере необходимости предоставлять транспорт представителю Заказчика для приёмки и оценки качества выполненных работ.

4.3.11. На период действия настоящего контракта нести бремя содержания имущества, в отношении которого выполняются работы по настоящему контракту.

4.3.12. В случае нанесения ущерба своими действиями объектам внешнего благоустройства в период выполнения работ по настоящему контракту, произвести ремонт за свой счет.

4.3.13. По окончании выполнения очередного этапа работ, либо в случае прекращения действия настоящего контракта, сдать Заказчику результат работ в порядке, определенном настоящим контрактом.

4.3.14. Обязан выполнять замену и монтаж информационных табличек (без изготовления информационных табличек) на оборудованных контейнерных площадках по заданию Заказчика.

4.3.15. Обязан выполнять ремонт металлического ограждения места накопления твердых коммунальных отходов по заданию Заказчика.

4.3.16. В случае причинения вреда здоровью или имуществу третьих лиц, Подрядчик полностью несет ответственность самостоятельно.

4.3.17. Вести журнал выполнения работ, в котором отражается выполнение конкретной работы (с указанием территории уборки, времени уборки, объема выполненных работ).

4.3.18. Обеспечивать беспрепятственный и безопасный подход пешеходов к месту накопления твердых коммунальных отходов независимо от погодных условий.

4.3.19. Обеспечивать сохранность имущества заказчика при выполнении работ на территории (облицовочные плиты, бордюрный камень, асфальтовое покрытие и др. строительные конструкции). В случае нанесения ущерба имуществу заказчика, подрядчик обязан произвести восстановительные работы своими силами, за свой счёт, в сроки, установленные Заказчиком.

4.3.20. Работы выполняются средствами Подрядчика.

4.3.21. Запрещается вывозить или перемещать снег на проезжую часть улиц и проездов.

4.4. Подрядчик вправе:

4.4.1. Письменно обращаться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по вопросам, связанным с производством работ по контракту и входящим в компетенцию Заказчика.

4.4.2. В случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту требовать своевременной оплаты.

4.4.3. Осуществлять совместно с Заказчиком процедуры ежедневных и контрольных объездов, приемки выполненных работ и оценки их качества по настоящему контракту.

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Работы должны выполняться в строгом соответствии с планами - заданиями, предусмотренными настоящим контрактом, направляемыми Подрядчику Заказчиком по установленной форме (Приложение № 4 к настоящему контракту).

6.2. Подрядчик обеспечивает в ходе выполнения работ ведение журнала выполнения работ, в котором отражается выполнение конкретной работы (с указанием территории уборки, времени уборки, объема выполненных работ).

6.3. При выполнении работ подрядчиком обеспечивается соблюдение норм пожарной и экологической безопасности, безопасности дорожного движения, сохранности зеленых насаждений и земли, безопасность движения пешеходов и транспорта, техники безопасности,

6.4. При выполнении работ Подрядчик принимает участие в объездах объектов содержания в ходе осуществления контроля за исполнением условий настоящего контракта.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Общие положения

8.1.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

8.1.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, в том числе как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.1.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Ответственность Подрядчика

8.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, указанных в п.п. 8.2.3-8.2.4 настоящего контракта).

8.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Указанное обязательство предусмотрено в п.п. 4.3.3. – 4.3.5, 7.1.  настоящего контракта.

8.2.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.2.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Ответственность Заказчика

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт, вступает в силу с даты заключения и действует по 31.12.2020 г., но не ранее исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

11.2. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. В случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Томской области.

12.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.3. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты, ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

12.4. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

12.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

12.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

12.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

12.8. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.9. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.10. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны информируют друг друга в письменной форме в течении 2 (двух) рабочих дней.

12.11. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронной площадки, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОНТРАКТУ

13.1. Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы".

Приложение № 2 – Перечень контейнерных площадок, в отношении которых необходимо выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение № 3 – Акт выполненных работ за месяц ________________ на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы".

Приложение № 4 - План задание на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: Администрация Кировского района Города Томска ИНН/КПП 7017131075/701701001 634034 г. Томск, пр. Кирова, 11а тел.: (3822) 56-40-96 факс: (3822) 56-40-64 адрес электронной почты: [email protected] УФК по Томской области (ДФ АТ 02653005750) (Администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК02124) р/с 40204810950040004551 Отделение Томск г. Томск  БИК 046902001 Глава администрации ___________________/В.А. Денисович

Подрядчик:   ОКТМО: ОКПО: e-mail:     _____________/________________/

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от «____» __________ 20__ г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кировского района Города Томска в 2020 году, в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы"

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.