На право заключения муниципального контракта на поставку установки термического обезвреживания отходов

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

 

На право заключения муниципального контракта на поставку установки термического обезвреживания отходов

 

                                                                                              

 

г. Нарьян-Мар

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Раздел 2	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ, ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ
Раздел 3	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ
Раздел 4	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Раздел 5	ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Раздел 6	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Раздел 7	СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Раздел 8	ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
Раздел 9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 10	ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Раздел 11	ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон 44-ФЗ);

2. Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара». Почтовый адрес: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.14Б; контакты: e-mail: [email protected], тел./факс (81853) 4-97-59;

3. Электронный аукцион – аукцион в электронной форме, проводимый в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ;

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.

Адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой будет проводиться электронный аукцион: http://www.sberbank-ast.ru/

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ,ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

Часть раздела

ТРЕБОВАНИЯ

Требования к участникам закупки

Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в электронном аукционе;

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (* Примечание: Информация о соответствии требованиям, установленным пунктом 7¹ части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе указывается только участниками закупки -юридическими лицами);

Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Участник закупки не является оффшорной компанией.

Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Требования, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Не установлено.

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки.

Установлено в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона 44-ФЗ.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; размер преимуществ.

Не установлено.

Преимущества, предоставляемые общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов; размер преимуществ.

Не установлено.

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социальноориентированные некоммерческие организации.

Не установлено.

Требование об обладании участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности.

Не установлено.

Требование к Поставщику (Исполнителю, Подрядчику), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально- ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций.

Не установлено.

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Установлены условия допуска продукции, происходящей из иностранных государств, в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ:

На основании Приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Требования к товарам, работам, услугам

Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к товару, работе, услуге.

Не установлено.        

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ, ЕЕ СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ

Часть раздела	Части заявки	Требования
1.	Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения.	1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ и частью 9 Раздела 2 Документации об электронном аукционе); б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Во всех случаях, где встречаются указания на товарные знаки, конкретные марки (типы, модели, материалы) поставляемого Товара следует читать "или эквивалент".

Во всех случаях, где при описании объекта закупки не использованы установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, описание объекта закупки обусловлено потребностями заказчика либо отсутствием соответствующих стандартов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Главная камера сжигания

  Общий с колосниковой зоной, м³  не менее 15   Объем надколосниковой зоны, м³ не менее 11,5   Полезный объем, м³ не менее 6,5   Материал корпуса камеры сжигания листовая низкоуглеродистая сталь   Толщина стали, мм  не менее 8   Загрузочная дверь, материал листовая малоуглеродистая сталь   Зольный люк, шт не менее 6   Тип загрузки отходов верхний   Тип загрузочной крышки передвижная, горизонтальная, роликовая на направляющих, угол наклона не менее 20º   Тип открывания крышки Домкратный механизм   Дверь загрузочного окна, мм длина не менее 3850, ширина не менее 1850 3.

Футеровка камеры сжигания

  Материал стен, толщина, мм  огнеупорный монолитный бетон не менее 100, термоизоляционные плиты из керамоволокна не менее 50    Толщина стен, мм не менее 150   Огнеупорность,⁰С  не менее 1200   Загрузочный люк термоизоляционные плиты из керамоволокна   Плотность термоизоляционные плиты из керамоволокна, кг/м³ не менее 160   Монтаж футеровочных блоков фиксаторы из огнеупорной стали не имеющие контакта с открытым пламенем 5.

Горелки

  Горелки автоматические, совмещенные с высокоэффективными вентиляторами, совместно с интегрированным контроллером, с функцией распознавания пламени и контролем горения   Топливо дизельное   Порты для крепления горелок наличие   Средний расход топлива, л/ч не более 37,2   Количество, шт не менее 7   Схема подключения с общим коллектором, рециркуляцией для дизельных систем 7.

Электрооборудование

  Подключение горелок разъем быстрого соединения   Степень защиты разъемов горелок  не менее IP 54 9.

Система управления

  Непрерывный контроль температуры наличие   Автоматическое управление горелками и определение ошибок наличие   Автоматизированный цикл горения наличие   Щит управления на базе ПЛК «Segnetics» или эквивалент наличие   Светосигнальная колонна EMAS Ø 50мм серии IK или эквивалент наличие 10.

Электрическое питание

  Однофазное наличие   Напряжение сети, В (неизменяемый показатель) 220   Частота сети, Гц (неизменяемый показатель) 50   Степень электрозащиты наличие 11. Колосники в основной камере сжигания     Материал из огнеупорного армированного бетона высокой плотности, сформированы под размеры камеры сжигания. Колосники выполнены из материалов с высоким дисперсным армированием на увеличение осевого растяжения.   Количество, шт. не менее 60 12. Дымоход     Диаметр, мм не менее 650   Материал жаропрочная нержавеющая сталь   Размер каждой из двух секций составной трубы, длина, мм не менее 1600   Каркас с системой крепежа усилен металлическим уголком, выдерживающий ветровую нагрузку более 15 м/с   Количество секций, шт не менее 3   Способ монтажа трубы домохода На поворотных шарнирах для установки из транспортного в рабочее вертикальное положение   Диффузор наличие

Комплект поставки

№	Наименование	Количество комплектов
1	Инсинератор, в составе: Камера сжигания Камера дожигания газов Автомат. (Отключение горелок по установленным t)   Архиватор текущих температур, контроль эксплуатации  Щит управления с обогревом, -40   Горелочные устройства и топливопроводы с обогревом, -40  Инвентарь для ворошения отходов и чистки зольного остатка Система аварийного оповещения  GSM-модуль удаленного мониторинга эксплуатации  Усиленные трубы   Степень пыле-, влаго- защиты электрощита  Секция трубы	комплект комплект в наличии в наличии в наличии в наличии комплект в наличии в наличии в наличии не менее IP 65 не менее 3 шт.
2	Дополнительно горелки для газового топлива	комплект
3	Комплект ЗИП	комплект
4	Полная техническая документация и сертификация	комплект
5	Пуско-наладка/ шеф – монтаж/ инструктаж

                                                                                                                                                                                                                                                  6. Качество товара:

Функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара должны соответствовать техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге).

Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара материалом, способным предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На упаковку должна быть нанесена маркировка.

Техническая документация на Товар должна содержать чертежи и описание составных частей, входящих в состав Товара, расчет потребления электрической энергии, схемы коммутации составных частей Товара и наименование всех материалов, которые используются Поставщиком в процессе монтажа и пусконаладочных работ. Эксплуатационная документация на поставленный Товар должна содержать подробные инструкции по функциональным возможностям, описание допустимых режимов работы, требования к проведению профилактических работ и образцы документов, которые необходимо заполнять в процессе эксплуатации Товара.

Вся техническая документация, эксплуатационная документация и руководства пользователя на русском языке.

Товар и его составные части должны соответствовать требованиям безопасности в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда

Дата изготовления Товара: не ранее 2019 г.

7. Поставка товара осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;

Поставка товара включает в себя поставку собственно товара, шеф-монтаж и пусконаладочные работы, инструктаж персонала.

Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:

товарную накладную, акт приема-передачи товара;

счет и счет-фактуру (при необходимости);

технический паспорт на товар;

руководство по эксплуатации товара;

положительное заключение ГЭЭ.

Гарантийные обязательства

Срок гарантии поставщика составляет 24 месяца со дня ввода товара в эксплуатацию и распространяется на весь поставляемый товар, а также на пуско-наладочные и шеф-монтажные работы.

В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться Поставщиком по месту нахождения товара, в срок, не превышающий 7 (семи) календарных дней, со дня получения от Заказчика требования об устранении недостатков Товара. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок, равный периоду устранения недостатков.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного товара (или его элементов). Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товар в течение срока гарантии, должны иметь функциональные характеристики согласно технической документации на товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

При обнаружении недостатков товара, заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты его вызова, заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком товара на товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком товара на товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

В период гарантийного срока Заказчик вправе предъявить, иные требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

ПРОЕКТ

Раздел.11.

Муниципальный контракт № __

ИКЗ 193298300716229830100101030010000244

г.Нарьян-Мар                                                                                                    «___» ________2019 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства         г.Нарьян-Мара» (МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»), действующее от имени муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и

__________________, в лице __________, действующего на основании ______________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и решения аукционной комиссии заключили муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Раздел I

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1. Поставщик принимает на себя обязательства на поставку установки термического обезвреживания отходов.Количество и состав поставляемого товара, а также требования к нему приведены в приложении №1 к настоящему Контракту - Техническое задание, а Заказчик обязуется оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, установленные в настоящем Контракте.

2. Право собственности на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком.

3. Поставка Товара осуществляется по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, полигон ТБО (кадастровый номер 83:00:040003:186).

 

Раздел II

Права и обязанности Сторон

24. Заказчик обязан:

1) исполнять надлежащим образом условия настоящего Контракта;

2) оплатить Товар в порядке и сроки, предусмотренные разделом II настоящего Контракта;

3) осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с Федеральным законом.

25. Заказчик имеет право:

1) предъявить Поставщику претензии по Товару и исполнению положений Контракта с требованием безвозмездного устранения недостатков;

2) направлять Поставщику запросы о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе запрашивать документы (копии документов), необходимые для контроля за ходом исполнения настоящего Контракта.

26. Поставщик обязан:

1) поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении;

2) предоставить Заказчику все необходимые документы (на русском языке) на поставляемый Товар, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом;

3) добросовестно исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом;

4) за свой счет устранять дефекты (недостатки) Товара в порядке и в сроки, установленные в пункте 18 настоящего Контракта;

5) оплатить Заказчику неустойку (штраф, пени) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

27. Поставщик вправе требовать оплаты Товара Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

 

Раздел VI

Ответственность Сторон

28. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

29. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы.

30. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет ____ (_____) рублей ___ копеек^[3].

31. В случае просрочки выполнения Поставщик обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени, штрафа).

32. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

33. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

34. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

35. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ___ % цены контракта, что составляет ___ (___) рублей __ копеек.^[4]

36. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы __ (__) рублей __ копеек.^[5]

Штрафные санкции налагаются Заказчиком за каждый выявленный и документально зафиксированный случай нарушения обязательств, предусмотренных контрактом, в отдельности.

Штраф, пени взыскиваются Заказчиком путем направления Поставщику претензии, содержащей обоснование выставления штрафа, расчёт пени и реквизиты Заказчика для перечисления денежных средств. Поставщик обязан уплатить сумму штрафа, пени в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты фактического получения претензии.

37. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, пени, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

38. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

39. Во всем остальном, что не урегулировано условиями контракта, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

Раздел VII

Форс-мажор

40. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций.

41. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

42. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно пункту 42 настоящего Контракта, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

43. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более 1 (одного) месяца подряд, то каждая Сторона имеет право потребовать расторжения настоящего Контракта без возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

 

Раздел VIII

Заключительные положения

55. Во всем, что не предусмотрено в Контракте Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа.          

56. Контракт составлен в электронной форме, подписан электронными подписями Сторон. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести его на бумажный носитель без изменения содержания.

57. Весь документооборот между Сторонами в ходе исполнения Контракта осуществляется в письменной форме на бумажных носителях, а также в форме электронных документов.

Все документы должны иметь оригинальную подпись уполномоченного лица. В установленных случаях, документы должны быть заверены оригинальной печатью стороны (при наличии печати Поставщика).

Документы направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, курьером (нарочным), либо на адрес электронной почты по адресам, указанным в разделе XIII Контракта. В любом случае направление документов должно осуществляться способом, обеспечивающим фиксацию факта доставки документа другой стороне.

58. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является:

Приложение № 1 – Техническое задание.

 

Раздел XIII

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

* Примечания: заполняется Заказчиком в соответствии с положениями Федерального закона.

 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»: Юридический адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д.14Б тел./факс (81853) 4-97-59/4-86-47 E-mail: [email protected] ИНН 2983007162 КПП 298301001 ОГРН 1088383000441 Банковские реквизиты, получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» л/с 03843D00730) р/сч. 40204810240300002509 Банк получатель: Отделение Архангельск г.Архангельск БИК 041117001 Банковские реквизиты для средств, поступающих во временное распоряжение (обеспечение по контрактам): Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» л/с 05843D00730) р/сч. 40302810840303002510 Банк получатель: Отделение Архангельск г.Архангельск БИК 041117001   _______________ / ________ / м.п.

Поставщик: Наименование: Почтовый адрес: Юридический адрес: Контактный телефон: Номер факса: E-mail: ИНН: КПП: Банковские реквизиты: Р/счет: К/счет: БИК:    _______________ /____________________. / м.п. (при наличии)

 

 

[1] НДС выделяется в случае, если Поставщик является плательщиком НДС.

[2] Данный пункт применяется в случае предоставления Заказчику субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ

[3] Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

 

[4] Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от