ЗАКАЗЧИК. Права. Обязанности. Ответственность. Распоряжения (предписания).

2.2.1.Ответственность за все действия Представителя Заказчика несет Заказчик, если такие действия совершены в пределах его полномочий.

2.2.2. Представитель Заказчика осуществляет надзор за выполнением работ по Контракту. Представитель Заказчика контролирует качество выполняемых Подрядчиком работ, отдает обязательные к исполнению распоряжения (предписания) в пределах полномочий, установленных Контрактом и приказом Заказчика.

2.2.3. Представитель Заказчика имеет право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту.

Представитель Заказчика имеет право:

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ, предусмотренных Контрактом, в любое время суток в течение всего срока выполнения работ;

- производить соответствующие записи в Журнале производства работ;

Запись в Журнале производства работ имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком, и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний).

2.2.4. Представитель Заказчика не уполномочен освободить Подрядчика от выполнения его обязанностей по Контракту за исключением случаев, оговоренных в Контракте.

Представитель Заказчика имеет право отдавать распоряжения (предписания):

- о замене материалов, не обеспечивающих уровень качества, установленный Техническим заданием;

- о приостановке работ до момента ликвидации причин, ее вызвавших;

- об устранении дефектов;

- по другим вопросам в соответствии с положениями настоящего Контракта.

Распоряжения (предписания) Представителя Заказчика должны быть документально обоснованы результатами измерений, испытаний и др. и должны предусматривать сроки для их исполнения.

2.2.5. Заказчик и/или Представитель Заказчика по письменному согласованию с руководителем Заказчика имеет право отдать распоряжение (предписание) о полной или частичной приостановке работ на такой период времени, который считает необходимым по причине неблагоприятных погодных условий, невыполнения Подрядчиком в установленные сроки распоряжения (предписания), касающегося требования к качеству данных работ, а также по другим причинам.

2.2.6.Распоряжение (предписание) с указанием даты его подписания и срока его исполнения Подрядчиком составляется Представителем Заказчика в письменном виде в двух экземплярах, регистрируется в системе документооборота Заказчика и направляется Подрядчику. Один экземпляр распоряжения (предписания) регистрируется и хранится Подрядчиком на протяжении срока действия и хранения Контракта. Второй экземпляр распоряжения (предписания) с отметкой о дате получения Подрядчиком направляется Заказчику, регистрируется в системе документооборота Заказчика и хранится в производственном отделе Заказчика на протяжении срока действия и хранения Контракта.

2.2.7.По обязательствам Заказчика Представитель Заказчика должен:

- участвовать в промежуточной приемке работ и оформлении документов для последующего подписания руководителем Заказчика в соответствии с пунктом 2.9. настоящего Контракта; 

- срочно уведомить должностное лицо, заключившее Контракт, о возникновении ситуации, требующей внесения дополнения в Контракт, либо принятия иных решений, не входящих в компетенцию Представителя Заказчика.

2.2.8. Заказчик имеет право привлечь специализированные организации для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте. В этом случае Подрядчику направляется письменное уведомление в 15-ти-дневный срок с момента заключения контрактов (договоров) с этими специализированными организациями.

2.3. ПОДРЯДЧИК. Права. Обязанности. Ответственность.

2.3.1. Подрядчик выполняет работы в объемах, предусмотренных Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 1 к Техническому заданию), в сроки, указанные п.3.1 настоящего Контракта и в соответствии с требованиями нормативных документов (Приложение № 2 к Техническому заданию).

Подрядчик отвечает за точную разбивку Объекта и устройство конструктивных элементов по отношению к исходным точкам, линиям и реперам.

Подрядчик перед началом работ, а также после выполнения работ по фрезерованию, укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, для подтверждения объемов и формирования нормативного поперечного профиля автомобильной дороги предоставляет Заказчику в составе исполнительной документации геодезическую съемку с шагом двадцать погонных метров, с высотными отметками по оси дороги, 2,5 метра от оси дороги по поперечному профилю, кромке дорожной одежды с привязкой к закрепленному на местности пикетажу. По результатам геодезической съемки подрядчик предоставляет исполнительную документацию в составе: ведомости промеров толщины, поперечных уклонов, ширины дорожного покрытия, схему подсчета площадей ремонтируемого участка автомобильной дороги, карту фрезерования.

2.3.2. Подрядчик производит трехстадийную фотофиксацию выполняемых работ:

а) до начала выполнения работ;

б) в процессе выполнения работ;

в) по окончании выполнения работ при их сдаче Заказчику.

Фотофиксация осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

В течение 5 (пяти) дней до начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта не менее 5 штук на 1 км Объекта с разных точек.

К каждой приемке работ Подрядчик представляет Заказчику фотоматериалы по выполненным за отчетный период работам, подлежащим освидетельствованию, в том числе по скрытым работам, в количестве не менее 2-х на каждый вид работ.

За 2 дня до подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта Подрядчик представляет Заказчику фотографии о состоянии Объекта после ремонта не менее 5 штук на 1 км Объекта с точек, по которым были выполнены фотографии до начала работ.

Представляемые Подрядчиком, фотографии должны:

а) быть выполнены в электронном виде и на бумажном носителе;

б) быть выполнены в цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi с соблюдением контрастности и цветопередачи, в формате не менее 10x15 см и не более 13x18 см;

в) содержать на оборотной стороне название Подрядчика, наименование Объекта, вида работ;

г) иметь на лицевой стороне указание на дату съемки;

д) иметь привязку к местности и (или) километражу (при наличии объекта, к которому может быть осуществлена привязка);

е) быть заверены подписью уполномоченного представителя подрядчика (исполнителя) и его печатью (при наличии) с указанием даты заверения.

Представляемые Подрядчиком фотографии подлежат хранению у Заказчика вместе с документами, которыми подтверждается выполнение работ и их приемка Заказчиком.

2.3.3. Подрядчик должен направить Заказчику в 3-х-дневный срок с момента заключения настоящего Контракта информационное письмо с указанием лиц, ответственных за производство работ и осуществление строительного контроля со стороны Подрядчика. В случае изменения ответственных лиц, Подрядчик обязан в 3-х-дневный срок уведомить об этом Заказчика в письменной форме.

2.3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Контракта Подрядчик разрабатывает и представляет Заказчику проект производства работ, который включает в себя календарный график выполнения работ, разделы отражающие технологические процессы на объекте с указанием используемых материалов и механизмов, а также схему организации дорожного движения в соответствии с Инструкцией по оформлению проекта производства работ (Приложение № 3 к Контракту).

Схема организации дорожного движения в зоне производства работ разрабатывается в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», согласовывается с Заказчиком и направляется в органы УГИБДД УМВД Тверской области для информирования о начале работ.

2.3.5. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Контракта, установить за свой счет в начале и в конце участка производства работ информационные щиты размером 2 х 2,5 м с указанием наименования Объекта, Заказчика, Подрядчика и сроков проведения работ (начало и окончание), контактных телефонов ответственных представителей Подрядчика. Информационные щиты должны иметь фон желтого цвета и текст черного цвета в соответствии с Приложением № 4 к Контракту.

После ввода объекта в эксплуатацию (в соответствии с п. 2.9.7. Контракта) такие щиты должны быть демонтированы Подрядчиком в течении 3 (трех) дней.

2.3.6. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Представителем Заказчика в срок до 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде с момента поступления запроса.

Требования Подрядчика должны представляться Заказчику в письменном виде за подписью Представителя Подрядчика, регистрироваться и храниться Представителем Заказчика на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся Представителем Подрядчика.

2.3.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе производства работ. 

2.3.8. Подрядчик должен фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов и Технического задания (Приложение №1 к Контракту).

2.3.9. Подрядчик несет ответственность за соблюдение в ходе выполнения работ всех необходимых мероприятий по обеспечению требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности.

2.3.10. Подрядчик обязуется обеспечить Представителю Заказчика и любому лицу, уполномоченному Заказчиком, доступ на Объект, а также в любое место, где ведутся или намечаются работы по Контракту.

2.3.11. Подрядчик обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов на территории Объекта с момента начала работ до подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

2.3.12. Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для проведения контроля выполненных работ.

2.3.13. После заключения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней непосредственно на Объекте принять от Заказчика участок автомобильной дороги по «Акту приема – передачи» от Заказчика Подрядчику на период ремонта.

2.3.14. С момента принятия в соответствии с п. 2.3.13. и до момента ввода Объекта в эксплуатацию в соответствии с п. 2.9.7. Подрядчик обеспечивает сохранность всех существующих элементов обустройства Объекта. 

2.3.15. В случае складирования асфальтобетонного гранулята, резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора, а так же размещения используемой техники за границами постоянного или временного отвода, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.

Для временного хранения асфальтобетонного гранулята, образующегося при проведении работ и размещения используемой техники, Подрядчик оборудует площадки.

2.3.16. Подрядчик обязан не допускать накопления мусора и строительных отходов на Объекте, осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку рабочих мест, территории строительной площадки, выездов с нее, прилегающей к ней полосе отвода от принадлежащих Подрядчику остатков материалов и отходов.

Образовавшиеся в процессе производства работ мусор и строительные отходы являются собственностью Подрядчика (за исключением асфальтобетонного гранулята) и Подрядчик при обращении с отходами осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. Подрядчик обязан за счет собственных средств организовать сбор, вывоз и размещение отходов на специальных лицензированных полигонах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3.17. Подрядчик в соответствии с пунктом 7.3. настоящего Контракта после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на Объекте дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок, уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта. В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет акт в его отсутствие. Такой акт имеет полную юридическую силу.

Подрядчик обязан в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные в извещении дефекты, в противном случае Заказчик привлекает к их устранению третью организацию, с последующим выставлением затрат по выполнению работ в адрес Подрядчика.

2.3.18. Подрядчик, обособленное подразделение которого осуществляет исполнение обязательств по настоящему Контракту, должен встать на учет в налоговом органе по месту нахождения такого обособленного подразделения (после заключения Контракта) в соответствии с требованиями статьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3.19. Подрядчик обязан не допускать до производства работ на Объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет.

2.3.20. Подрядчик обязан обеспечить работников, занятых на Объекте, рабочей одеждой с логотипом организации. Работники должны быть одеты в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами светоотражающего материала, соответствующих требованиям ГОСТ 12.4.281-2014.

2.3.21. Подрядчик обязан, после выполнения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, доставить асфальтобетонный гранулят за минусом объема, использованного на укрепление обочин в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), на базу эксплуатирующей организации с составлением товарно-транспортных накладных. При сдаче работ Подрядчик предоставляет Заказчику итоговый акт приема-передачи гранулята с приложением копий товарно-транспортных накладных. При отсутствии данных документов Заказчик не принимает и не подписывает работы.

2.3.22. До подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в соответствии с пунктом 2.9.7 Контракта, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта, имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, а также результата выполненных работ несёт Подрядчик.

2.3.23. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов на Объекте от момента начала производства работ до момента подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в соответствии с пунктом 2.9.7 Контракта и освобождения Объекта от своего имущества.

2.3.24. Подрядчик обязан в ходе выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение повреждений Объекта в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий.

2.3.25. Подрядчик несет полную материальную, административную и уголовную ответственность за вред, причиненный третьим лицам (личности или имуществу) вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) или невыполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

2.3.26. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации Контракта, в том числе за последствия дорожно-транспортных происшествий, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

2.3.27. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов или путем интеграции информационных систем Подрядчика с используемой Заказчиком информационной системой для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ.

Подрядчик несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых данных.

2.3.28.Укладку асфальтобетона произвести до 1 октября соответствующего финансового года.

Конфликтные ситуации

2.4.1.При возникновении конфликтной ситуации созывается совещание в присутствии руководителей Заказчика и Подрядчика или их доверенных лиц, которое оформляется протоколом. 

Протокол ведет Представитель Заказчика. Результатом совещания может явиться:

а) подписание Дополнительного соглашения к Контракту;

б) передача дела на судебное рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области в случае, если соглашение Сторон не достигнуто;

в) совместное решение Заказчика и Подрядчика о расторжении Контракта, при этом незавершенный Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.