Государственный Контракт № 33/2019-ИС

Государственный Контракт № 33/2019-ИС

на выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Торжок-Осташков на участке км 8+211 – км 39+033 в Торжокском и Кувшиновском районах Тверской области (1 и 2 этапы)

г. Тверь                                                                                     «_____» ______________ 2019 г.

 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (далее – ГКУ Дирекция ТДФ»), именуемое в дальнейшем Заказчик,в лице директора Шаниязова Рината Ганиевича, действующего на основании Устава государственного казенного учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания» (далее - ООО « ДСК »), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Голубева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными правовыми актами, на основании результатов проведения аукциона в электронной форме (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0136200003619001509 от «07» мая 2019 г.), заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

Представительство

2.1.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом в пределах полномочий, определенных Контрактом и установленных приказом Заказчика, представляет лицо, назначенное приказом Заказчика (далее - Представитель Заказчика).

В течение 1 (одного) дня с даты заключения Контракта Заказчик направляет Подрядчику сведения о Представителе Заказчика, уполномоченном на организацию и выполнение обязательств по Контракту, с указанием ФИО, должности, области и сферы компетенции, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены Представителя Заказчика, Заказчик заблаговременно письменно извещает об этом Подрядчика.

Интересы Подрядчика по Контракту представляет Представитель Подрядчика, назначенный в установленном порядке.

В течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан направить Заказчику сведения о Представителе Подрядчика, уполномоченном на организацию и выполнение обязательств по настоящему Контракту, с указанием ФИО, должности, области и вопросов взаимодействия, контактного телефона, номера факса, адреса электронной почты. В случае последующей необходимости замены Представителя Подрядчика, Подрядчик заблаговременно письменно извещает об этом Заказчика.

2.1.2. Представители Заказчика и Подрядчика могут проявлять инициативу в созыве производственных совещаний. Задача совещаний заключается в рассмотрении хода работ, разрешении конфликтных ситуаций и решении вопросов, связанных с непредвиденными и прочими обстоятельствами, требующими совместных действий.

2.1.3. Сторона, по инициативе которой проводится совещание, должна заблаговременно (не менее чем за 2 дня) известить о месте и времени проведения совещания. Представители Заказчика и Подрядчика не имеют права отказаться от участия в совещании без уважительной причины.

2.1.4. Представитель Заказчика ведет протокол производственного совещания и представляет копии протокола участникам совещания.

2.1.5.Результаты производственного совещания обязательны для исполнения Сторонами Контракта и при необходимости оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

Конфликтные ситуации

2.4.1.При возникновении конфликтной ситуации созывается совещание в присутствии руководителей Заказчика и Подрядчика или их доверенных лиц, которое оформляется протоколом. 

Протокол ведет Представитель Заказчика. Результатом совещания может явиться:

а) подписание Дополнительного соглашения к Контракту;

б) передача дела на судебное рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области в случае, если соглашение Сторон не достигнуто;

в) совместное решение Заказчика и Подрядчика о расторжении Контракта, при этом незавершенный Объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

Субподрядчики.

2.6.1. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе привлечь к исполнению своего обязательства субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о намерении заключить договор субподряда не менее чем за 5 дней до заключения такого договора.

2.6.2.Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или которых составляет более чем десять процентов цены Контракта в течение 10 дней с момента заключения такого договора (договоров). При этом, Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о полном наименовании, местонахождении (почтовом адресе), телефонах руководителя и главного бухгалтера, идентификационном номере налогоплательщика и кода причины постановки на налоговый учет субподрядчика, а также предоставить копию договора с указанием видов и стоимости работ, передаваемых на субподряд. При неисполнении указанного требования, к подрядчику применяются штрафные санкции, предусмотренные п. 11.22. Контракта.

2.6.3. Подрядчик обязан при исполнении Контракта привлекать субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства (социально ориентированных некоммерческих организаций) на основе субподрядного договора. При этом, цена такого договора или общая стоимость таких договоров должна составлять 20 (двадцать) процентов от цены Контракта, установленной в п.1.3. Контракта (по 20 процентов от каждого годового задания). Срок заключения такого договора или таких договоров- не позднее 15.07.2019 для годового задания на 2019 год и не позднее 31.01.2020 для годового задания на 2020 год.

При неисполнении указанного требования, к Подрядчику применяются штрафные санкции, предусмотренные п. 11.8. Контракта.

2.6.4. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик обязан в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с таким субподрядчиком представить Заказчику:

- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

2.6.5. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в пункте 2.6.4 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

2.6.6. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

- копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком, обязательств, выполненных субподрядчиком.

2.6.7. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

2.6.8. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

- за представление документов, указанных в пунктах 2.6.4 - 2.6.6 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

- за не привлечение субподрядчиков в объеме, установленном в Контракте.

2.6.9. При заключении субподрядного договора с организацией, являющейся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

2.6.10. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам. Всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных на субподряд, несет Генеральный подрядчик.

Защита окружающей среды

2.8.1.Подрядчик должен исполнять все Федеральные законы, законы Тверской области и другие нормативные акты и правила, контролирующие степень загрязнения окружающей среды и пожарной безопасности. Подрядчик должен принять необходимые меры для предупреждения загрязнения рек, озер, прудов и водоемов отбросами, топливом, маслами, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. Подрядчик несет ответственность за весь ущерб, причиненный персоналом Подрядчика в процессе выполнения работ.

Приемка работ

2.9.1. Приемке подлежат все работы и материалы, являющиеся Предметом оплаты по Контракту, а также скрытые работы и ответственные конструкции, согласно требованиям           СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91»,                               СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266). Скрытые работы подлежат приемке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, и представляет необходимую отчетную документацию:

– акты освидетельствования скрытых работ;

– акты освидетельствования ответственных конструкций;

– акты лабораторных испытаний;

– акт о приемке выполненных работ (форма №  КС-2);

– справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

– накопительную ведомость выполненных работ;

– общий и специальные журналы работ.

– реестр исполнительной документации за отчетный период;

– счет/счет-фактуру.

Вся исполнительная документация предоставляется на бумажном (оригиналы в количестве 2-х экземпляров), а также на электронном носителе в формате «PDF».

К каждой приемке работ Подрядчик представляет фотоматериалы по выполненным за отчетный период работам, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов, в то числе актов на скрытые работы, в количестве не менее 2-х фотографий на каждый вид работ в соответствии с п. 2.3.2 Контракта.

2.9.2. Заказчик и Подрядчик производят ежемесячную приемку-сдачу выполненных работ в отчетном периоде.

Отчётный период, указывается в формах № КС-2, № КС-3, соответствует календарному количеству дней в месяце и устанавливается с 1 по 30(31) число каждого месяца.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ и отчетных документов (материалов) рассматривает представленные Подрядчиком документы и подписывает формы № КС-2 и № КС-3 или направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке работ. В случае, если представленная Подрядчиком документация имеет замечания по оформлению, или по объемам выполненных работ, или превышает стоимость работ, указанную Контракте, а также если Заказчиком выявляются не обнаруженные ранее несоответствия качества выполненных работ, объемов работ, указанных в документации, фактически выполненным объемам работ или иные недостатки, Заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков (дефектов)) с указанием срока устранения выявленных нарушений и даты повторной приемки.

Повторная приемка Заказчиком представленных Подрядчиком объемов работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном Контрактом порядке. При отсутствии замечаний к документации и к объемам работ, представленным на повторную проверку, Заказчик подписывает исправленные Подрядчиком формы № КС-2 и № КС-3 заполненные на дату подписания.

2.9.3.Подрядчик не менее чем за 3 (три) дня должен уведомить Заказчика о планируемом окончании работ, являющихся предметом Контракта.

 2.9.4. Заказчик имеет право отложить дату приемки, но не более чем на 10 (десять) дней. Заказчик должен уведомить Подрядчика об изменении даты приемки. В случае отсутствия уведомления дата приемки, предложенная Подрядчиком, считается принятой.

2.9.5.Если при приемке выполненных работ их качество или количество вызывает сомнения, Заказчик имеет право:

1) выполнить дополнительные измерения и испытания;

2) потребовать от Подрядчика повторного проведения измерений и испытаний.

2.9.6. Акт о приемке выполненных работ с прилагаемыми ведомостями измерений и испытаний составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй хранится у Заказчика.

2.9.7. Работы по настоящему Контракту считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

2.9.8. При завершении выполненных работ в полном объеме Подрядчик в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты начала приемки письменно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

2.9.9.Окончательная приемка работ по Контракту производится Межведомственной комиссией, создаваемой по распоряжению Заказчика.

2.9.10. Межведомственная комиссия, созданная Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня начала приемки проводит проверку качества и объемов, выполненных Подрядчиком работ, а также их соответствия законодательству Российской Федерации и условиям Контракта.

В случае, если в ходе проведения процедуры приемки работ в полном объеме будут выявлены недостатки (дефекты) работ, невыполненные работы, Стороны составляют дефектную ведомость, в которой указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), объем работ, подлежащий выполнению Подрядчиком, а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения.

Установленный Сторонами в дефектной ведомости срок устранения выявленных нарушений не может превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Подрядчик должен устранить недостатки (дефекты), выявленные Межведомственной комиссией в ходе приемки в сроки, установленные дефектной ведомостью.

В случае отказа Подрядчика от подписания дефектной ведомости, Заказчик самостоятельно подписывает дефектную ведомость, в которой указывается срок устранения выявленных недостатков (дефектов) и который подписывается председателем Межведомственной комиссии. Составленная и подписанная таким образом дефектная ведомость направляется Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление дефектной ведомости заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае, если Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения дефектной ведомости, не предоставит Заказчику письменный мотивированный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Подрядчиком экземпляр такой дефектной ведомости, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами Межведомственной комиссии, содержащимися в представленной Заказчиком дефектной ведомости.

Повторная процедура сдачи-приемки работ в полном объеме проводится в порядке, установленном пунктом 2.9. Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе первичной приемки недостатков (дефектов), зафиксированных в дефектной ведомости, и готовности сдать работы в полном объеме Межведомственной комиссии.

При устранении всех замечаний Подрядчиком Стороны подписывают Акт межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

2.9.11. Приемка и оплата выполненных работ не освобождает Подрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и выполнение работ в объеме настоящего Контракта.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало и окончание работ

3.1.1.Начало работ - дата заключения Контракта.

3.1.2.Окончание работ 1 этапа– 31 октября 2019 года.

Окончание работ 2 этапа – 31 октября 2020 года.

3.1.2.1.Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта

3.1.3.Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту в соответствии с п. 3.1 настоящего Контракта. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте, либо предусмотренных нормами действующего законодательства Российской Федерации.

3.1.4.Сроки начала и окончания работ, а также работ в целом, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

КАЧЕСТВО РАБОТ

Требования к качеству.

4.1.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение №1 к Контракту) и нормативных документов, указанных в Приложении №2 к Техническому заданию.

Качество материалов, применяемых Подрядчиком при выполнении работ, должно соответствовать конкретным показателям и товарным знакам используемого для выполнения работ товара (Приложение №2 к Контракту).

4.1.2.Отклонение от требований нормативных документов является дефектом и приемке не подлежит.

ОБЪЕМЫ

Объемы работ

5.1.1. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов, Стороны вправе изменить с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цену Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

ГАРАНТИИ

7.1. После окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт по форме Приложения 1 к Распоряжению Минтранса России от 07.05.03г. № ИС-414-р, которым предусмотрены гарантийные сроки по соответствующим конструктивным элементам согласно Техническому заданию, не менее указанных в таблице:

Наименование элемента	Гарантийный срок
Нижний слой покрытия	5 лет
Верхний слой покрытия	5 лет
Обустройство дороги:
Металлическое барьерное ограждение	5 лет
Дорожные знаки сигнальные столбики	2 года
Автопавильоны	8 лет
Дорожная разметка термопластиком *	1 год

*Принято по ГОСТ Р 51256-2018 п. 5.1.13.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта.

7.2. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных разрушений и дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

7.3.При обнаружении признаков разрушений, дефектов Заказчик письменно извещает Подрядчика об их характере, местоположении, объеме и указывает срок, в течение которого Подрядчик обязан произвести освидетельствование выявленных недостатков и внести свои предложения по срокам выполнения и составу работ по их ликвидации.

Для участия в составлении акта освидетельствования, фиксирующего недостатки, согласования состава работ, порядка и сроков устранения недостатков, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. В случае неявки Подрядчика срок, состав и порядок работ по устранению выявленных недостатков устанавливаются Заказчиком в одностороннем порядке и являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Заказчик вправе привлекать специалистов иных организаций для участия в составлении акта освидетельствования.

7.4. Подрядчик должен в срок, указанный в извещении Заказчика, в письменном виде, внести на рассмотрение Заказчика свои предложения, и немедленно, по получении согласования своих предложений, приступить к выполнению работ.

При наличии разногласий между Сторонами о сроке, составе и порядке работ по устранению выявленных недостатков, Подрядчик обязан руководствоваться указаниями Заказчика.

После полного устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Стороны составляют акт об устранении недостатков.

7.5. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами, поручить выполнение работ третьим лицам или перечислить Заказчику сумму, эквивалентную стоимости данных работ, и в этом случае величина суммы должна быть указана в предложениях Подрядчика и согласована с Заказчиком.

7.6.Подрядчик обязан выполнить /оплатить/ все необходимые работы, как по ликвидации разрушений, дефектов, так и по устранению причин их вызвавших, в той мере, в которой данные причины являются следствием некачественного выполнения работ. Устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств выполняется с применением материалов, предусмотренных Контрактом.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

9.1. До подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в соответствии с пунктом 2.9.7 Контракта, риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта, имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, а также результата выполненных работ несёт Подрядчик.

9.2. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов на объекте от момента начала производства работ до момента подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом Объекта в соответствии с пунктом 2.9.7 Контракта и освобождения объекта от своего имущества.

9.3. Подрядчик несет полную материальную, административную и уголовную ответственность за вред, причиненный третьим лицам (личности или имуществу) вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством) Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

Ответственность сторон

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

11.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 3 127 372,96 рублей* (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.5 - 11.8 настоящего Контракта):

----------------------

*Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере____-____ рублей**:

-------------------------

**Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

11.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в случае, если Контракт заключен с Подрядчиком, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере___-____ рублей***:

------------------------

***Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

11.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей****:

-------------------------

****Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

11.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, оплата по Контракту осуществляется за вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется Заказчиком в установленном законодательством Российской Федерации порядке в областной бюджет Тверской области на основании платежного документа, оформленного Заказчиком с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями Контракта или по своему выбору, удовлетворить требование об уплате начисленной Подрядчику неустойки (штрафа, пени) за счет обеспечения исполнения Контракта.

Исполнение обязательства Подрядчика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) возложено на Заказчика.

11.11. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Подрядчиком повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный контракт, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Контракте, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям контракта, заключенного взамен прекращенного Контракта.

11.12. Заказчик вправе требовать взыскания убытков в полной сумме сверх неустойки.

11.13. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства по Контракту и уплата неустойки за его неисполнение не освобождают Подрядчика от исполнения обязательства.

11.14. Если вследствие просрочки исполнение Подрядчика утратило интерес для Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

11.15. Заказчик вправе требовать возвращения того, что было им исполнено по Контракту до момента изменения или расторжения Контракта.

11.16. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

11.17. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 100000 рублей*****:

-----------------------

***** Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, определяемой исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.18. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

11.19. Проценты за пользование чужими денежными средствами начинают начисляться с 30 (тридцатого) дня просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Контракту.

11.20. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.21. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и возмещения убытков другой Стороне.

11.22. В случае не предоставления Подрядчиком информации, указанной в пункте 2.6.2. настоящего Контракта, с Подрядчика взыскиваются пени в