Ответственность сторон и разрешение споров

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Если порча, разрушения или ДТП наступили в результате неисполнения принятых Подрядчиком обязательств, все повреждения он устраняет за свой счет и возмещает убытки от порчи, разрушения и ДТП третьим лицам.

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме _______________ (_____________________) рублей __ копеек – ____* процентов от цены Контракта (устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042)

* 10 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме _____________ (______________) рублей ___ копейки, – __* процента от цены Контракта (устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

* 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.6. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме *______ (_________) рублей ___ копеек (устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042)

*1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в размере *__________ (_____) рублей ___ копеек.

*10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.10. Подрядчик несет ответственность за сохранность средств организации дорожного движения (а/б покрытие автомобильной дороги, барьерное ограждение, дорожные знаки, дорожная разметка) и элементов обустройства в период зимней снегоочистки.

9.11. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при выполнении работ по настоящему Контракту.

9.12. Все разногласия и споры по настоящему Контракту разрешаются путем переговоров и урегулируются соглашением сторон, а при недостижении соглашения разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде.

9.13. Предъявляемые в письменном виде претензии рассматриваются сторонами в течение 10 календарных дней со дня их фактического получения.

9.14. Уплата неустойки и возмещение ущерба не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему Контракту.

9.15. Уплата штрафных санкций производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в претензии. Если штрафные санкции не будут перечислены в указанный срок, Заказчик вправе удержать сумму штрафных санкций из суммы оплаты, причитающейся Подрядчику за выполненные работы.

 

10.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму 5 999 994,62 (Пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки, что составляет 10 процентов от первоначальной стоимости (цены) Контракта.

10.2. В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 10.1. настоящего Контракта.

10.3. Срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта составляет 30 дней с момента окончания действия Контракта.

10.4. Исполнение Контракта может обеспечиваться представлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

10.5. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа с учетом требований, установленных ст. 45 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией: полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контракту.

10.6. Действие обеспечения исполнения обязательств по контракту возникает со дня заключения контракта и действует до 25.12.2020 года (включительно).

10.7. Датой возврата обеспечения считается дата представления платежных документов Заказчиком в обслуживающее финансово-кредитное учреждение.

10.8. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, в том числе неисполнение настоящего Контракта, обеспечение исполнения Контракта Заказчиком не возвращается.

 

 11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями сторон.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств. Истечение срока действия Контракта не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Контракта от ответственности, установленной разделом  9 настоящего Контракта.

12.3. Все изменения, дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде дополнительными соглашениями, подписанными обеими сторонами.

12.4.Стороны обязаны в случае реорганизации или ликвидации организации, переименования, изменения реквизитов сообщить об этом в течение 15 (пятнадцати) дней другой стороне.

12.5. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть:

Приложение 1 «Адресный список»;

Приложение 2 «Техническое задание»;

Приложение 3 «Локальный сметный расчет»;

Приложение 4 «Акт оценки уровня содержания по сети дорог и мостовым сооружениям»;

Приложение 5 «Предписание об устранении замечаний по качеству содержания и безопасности дорожного движения»;

Приложение 6 «Донесение»;

Приложение 7 «Донесение о ДТП»;

Приложение 8 «Перечень исполнительной и производственно-технической документации»;

Приложение 9 «Перечень основных нормативных документов»;

Приложение 10 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3)»;

Приложение 11 «Акт о приемке выполненных работ (формы КС-2)»;

Приложение 12 «Ежедневный план мероприятий по содержанию автомобильных дорог».