Внесение изменений в контракт, расторжение контракта

11.1. Изменения условий настоящего контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства для Сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту.

11.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

– в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с положениями ч.ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Основания для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего контракта:

– Подрядчик не преступил к выполнению строительно-монтажных работ в течение 14 (четырнадцати) дней с момента заключения контракта;

– просрочка Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней.

- если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

11.5. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему контракту после расторжения настоящего контракта и урегулирования взаимных платежей.

 

Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная Сторона вправе требовать досрочного расторжения контракта.

12.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.

Особые условия

13.1. Для осуществления работ по контракту Подрядчик обязан иметь действующие свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, предусмотренных настоящим контрактом, и перечнем видов работ, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

13.2. Подрядчик вправе с уведомлением Заказчика привлекать для выполнения работ субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

13.3. Ответственным представителем Заказчика, осуществляющим контроль за исполнением контракта, является Кононов Сергей Николаевич, Телефон: 8(81371) 9-85-66.

13.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

13.5. При исполнении настоящего контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

13.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. При недостижении соглашения каждая из Сторон вправе обратиться с иском в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Подрядчику, а второй находится у Заказчика.

13.9. Приложения к контракту:

1) Техническое задание.

2) Акт приема-передачи объекта.

3) График выполнения строительно-монтажных работ.

4) Графиком оплаты выполненных по контракту работ.