Для нужд ФКУ УС УФСИН России по Кировской области

Для нужд ФКУ УС УФСИН России по Кировской области

От 05.06.2017 № 44/ТО/29/2 - 6

№ п/п	Описание	Данные
Сведения о государственном заказчике:
	Наименование государственного заказчика	Федеральное казенное учреждение «Управление строительства Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области» (ФКУ УС УФСИН России по Кировской области).
	Место нахождения, почтовый адрес	610007, г. Киров, ул. Нагорная, д.24; Почтовый адрес: 610007, г. Киров, ул. Нагорная, д.24.
	Адрес электронной почты	[email protected]
	Номер контактного телефона	(8332) 489-254
	Ответственное должностное лицо государственного заказчика	Волокитина Надежда Михайловна
Краткое изложение условий контракта:
	Наименование объекта закупки	выполнение работ по разработке проектно-сметной документации включая изыскательские работы по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Тургенева, 15 в г. Кирове»
	Описание объекта закупки	Указано в техническом задании (Приложение № 1 к извещению об электронном аукционе) Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 2 (два) года с даты утверждения Государственным заказчиком акта выполненных работ и распространяется на все работы, выполненные подрядчиком по Контракту.
	Объем работ	Указан в техническом задании (Приложение № 1 к извещению об электронном аукционе)
	Место выполнения работ	По месту нахождения Подрядчика. Адрес проектируемого объекта: г. Киров, ул. Тургенева, 15
	Сроки выполнения работ	с 11 июля 2017 года по 31 октября 2017 года
	Начальная (максимальная) цена контракта	5 210 200 (Пять миллионов двести десять тысяч двести) рублей 00 копеек
	Источник финансирования	Средства федерального бюджета.
	Идентификационный код закупки
	Ограничение участия в определении Исполнителя, установленное в соответствии с настоящим Федеральным законом	Не установлено
Информация об электронном аукционе
	Способ определения Исполнителя	Электронный аукцион.
	Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки	Срок подачи заявок с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания подачи заявок до «21» июня 2017 года, до 17:00 по московскому времени. Место подачи заявокэлектронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» http://www.sberbank-ast.ru Порядок подачи заявокзаявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч.3 и ч.5 ст.66 Федерального закона. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Порядок подачи заявок определяется оператором электронной площадки. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке в соответствии со статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок	«22» июня 2017 года
	Дата проведения электронного аукциона	«26» июня 2017 года
	Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе	Размер: Размер обеспечения заявки составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 52 102 (Пятьдесят две тысячи сто два) рубля 00 копеек. Порядок предоставления – обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок его предоставления, требования к обеспечению	Размер – 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 521 020 (Пятьсот двадцать одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек. Порядок предоставления, требования к обеспечению – исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае, если участником закупки предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении и составляет 781 530 (Семьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) рублей 00 копеек, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с ч. 3 ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: Получатель: УФК по Кировской области (ФКУ УС УФСИН России Кировской области) ИНН 4345034738 КПП 434501001 БИК 043304001 р/с № 40302810400001000034 л/с 05401575930 в отделении Киров, г. Киров Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации включая изыскательские работы по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Тургенева, 15 в г. Кирове»». Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта: в случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи работ по контракту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Государственным заказчиком письменного требования Подрядчика. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 5) срок действия банковской гарантии; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
	Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	электронная площадка ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» http://www.sberbank-ast.ru
Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, в отношении предлагаемой ими цены государственного контракта в размере до 15%	Не установлено
	Преимущества организациям инвалидов, в отношении предлагаемой ими цены государственного контракта в размере до 15%	Не установлено
	Преимущества участникам закупки, являющимся субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями	Не установлено
Единые требования к участникам закупки, предъявляемые участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
	1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации подготовки проектной документации и/или на определенные виды работ по подготовке проектной документации. Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам по инженерным изысканиям); 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8) Участник закупки не является офшорной компанией. Заказчиком установлено требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участником электронного аукциона в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
	Документы подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов	Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам по организации подготовки проектной документации и/или на определенные виды работ по подготовке проектной документации. Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам по инженерным изысканиям.
Условия, запреты и ограничения допуска, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами
	Указ Президента РФ от 28.11.2015 N 583 (ред. от 31.05.2017)

 

Государственный заказчик Н.М. Волокитина

 

 

Приложение № 1

к извещению о проведении электронного аукциона

 

 

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации включая изыскательские работы по объекту

«Многоквартирный жилой дом по ул. Тургенева, 15 в г.Кирове»

 

	Основание для проектирования	Федеральная адресная инвестиционная программа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная Министерством экономического развития Российской Федерации от 28.12.2016г., приказ ФСИН России от 10.04.2017 №296 «О подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств федерального бюджета в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации, не включенные в федеральные целевые программы»
	Заказчик	Федеральное казенное учреждение “Управление строительства УФСИН России по Кировской области” Юридический адрес: 610002, г.Киров, ул. Нагорная, 24. т.489-153
	Наименование проектной организации	По результатам аукциона
	Источник финансирования	Федеральный бюджет
	Сроки проектирования	2017 год
	Сроки строительства	2018-2019гг.
	Стадийность проектирования	Стадии проектирования: · Проектная документация · Инженерные изыскания (инженерно-геодезические, инженерно геологические, инженерно-экологические и инженерно гидрометеорологические) · Прохождение государственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости объекта с получением положительных заключений в Казанском филиале ФАУ “Главгосэкспертиза” России. · Рабочая документация
	Требования к составу и содержанию документации	При подготовке документации по инженерным изысканиям объем и состав разделов инженерно-геодезических, инженерно-геологических изысканий, гидрогеологических изысканий, инженерно-экологических изысканий должен быть достаточным для разработки разделов проектной документации «Конструкционные и объемно-планировочные решения», «Схема планировочной организации земельного участка», а так же др. разделов проектной документации в случае необходимости. Состав материалов и результатов инженерных изысканий включаются фактические данные, полученные в ходе выполнения инженерных изысканий должны быть представлены исполнителем в виде отчетной технической документации на электронном и бумажном носителях информации. При разработке проектной документации руководствоваться требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями, действующими на период проведения работ) и положениями Градостроительного кодекса РФ. При разработке проектной документации использовать разделы проектной документации, результаты изысканий ранее разработанной проектной документации по объекту «Жилой дом в г.Кирове по ул. Тургенева, 15». Проектно-сметная документация, включая документацию на изыскательские работы должна быть в объеме, достаточной для получения положительного заключения государственной экспертизы, положительного заключения достоверности определения сметной стоимости. Рабочая документация должна содержать информацию в объёме необходимом для строительно-монтажных работ.
	Требования о порядке проведения согласований	Согласование с Заказчиком: - варианты архитектурно-планировочных решений; - генеральный план; - оснащение оборудованием, - технико-экономические показатели (ТЭП). Срок согласования устанавливается Заказчиком, но не более 2-х недель (10 рабочих дней) с момента передачи документации Заказчику.
	Исходные данные предоставляемые Заказчиком	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ); 2. Постановление об утверждении ГПЗУ; 3. Документы на земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок); 4. Информация о нахождении объектов культурного наследия на участке строительства объекта; 5. Технические условия на проектирование инженерных сетей и подключение к источникам снабжения (водоснабжение, канализация, ливневая канализация, электроснабжение); 6. Технические условия на проектирование слаботочных систем (телефонизация, радиофикация. телевидение); 7. Технические условия на временное подключение к инженерным коммуникациям (водоснабжение, электроснабжение, наружное пожаротушение) на время строительства объекта; 9. Договорная документация на водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, телефонизацию; 10. Сведения о вредных выбросах в атмосферу на территории; 11. Технические условия ГО и ЧС; 12. Технические условия на диспетчеризацию лифта; 13. Информация о необходимых затратах, включаемых в сводный сметный расчет; 14. Ранее разработанная проектная документация «Многоквартирный жилой дом по ул. Тургенева, 15 в г.Кирове», которая может использоваться при разработке отдельных разделов. В ходе проектирования перечень исходных данных может дополняться.
	Вводимая мощность; Технико-экономические показатели	50 квартир; 2700 кв. метров.   Общая площадь здания-3375кв.м; Строительный объем- 12300 куб.м; Кол-во этажей -9.
	Основные требования к архитектурным и объемно-планировочным решениям, общестроительные и конструктивные требования	Объемно-планировочные решения проектируемого здания принять в соответствии с его функциональным назначением, возможностью унификации конструктивных элементов. Архитектурно-строительные и конструктивные решения разработать на основании: - Технических регламентов, соответствующих глав СНиП, СанПиН, СП, и других нормативных документов по вопросам архитектуры и строительства, действующих в РФ на период выполнения проектных работ;. Объект запроектировать с учетом действующих противопожарных требований. Район размещения проектируемого объекта принять по схематической карте климатического районирования для строительства по СП 131.13330.2012. «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» в соответствии с местом расположения объекта. - СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
	13. Основные технико – экономические показатели (этажность, число секций, квартир, назначение и тип встроенных помещений)	Здание - 9 этажей Количество квартир - 50. Типы квартир: – однокомнатных – 17 шт. (площ. 33 - 42м2) -«евро» -8шт (площ. 42 - 51м2) – двухкомнатных – 15 шт. (площ. 54-63м2) – трехкомнатных – 10 шт. (площ. 72-81м2) Площадь комнат, кухни, состав помещений в квартирах, высоту жилых помещений принять в соответствии с СП 54.13330.2011 “Здания жилые многоквартирные” Проектом предусмотреть размещение на первом этаже диспетчерской, электрощитовой, хоз. помещения. Основные технико-экономичекие показатели объекта могут уточнятся в ходе проектирования.
	Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, шахты лифтов, перегородки, кровля).	Конструктивная система здания: перекрестно – стеновая, с несущими наружными и внутренними стенами, с опиранием плит перекрытия по двум сторонам и наружными стенами из кирпча. Фундаменты - тип определить проектом; Ограждающие конструкции: Наружные стены – кирпич, толщину определить проектом; Плиты перекрытия – ж/б пустотные толщиной 220мм; Лестничные марши – сборные железобетонные; Лестничные площадки – сборные железобетонные; Внутренние стены – кирпич; Лифтовые шахты – кирпич; Перегородки санузлов–керамический кирпич; Кровля – плоская рулонная, с внутренним водостоком; Окна и балконные двери ПВХ с двухкамерным стеклопакетом; Двери наружные – металлические; Двери внутренние – деревянные, входные двери в квартиры – металлические; Отделка внутренних помещений квартир - финишная: потолок во всех помещениях – водоэмульсионная покраска; стены в кухнях, коридорах, комнатах – обои, в санузлах- плитка; полы в комнатах, кухнях, коридорах- линолеум, в санузлах – плитка.
	Требования к благоустройству	Предусмотреть благоустройство территории объекта. Состав работ по благоустройству территории определить проектом.
	Инженерное оборудование:	Все квартиры должны быть оборудованы:: кухни – мойкой для посуды и продуктов, электроплитой для приготовления пищи; ванная –ванной и раковиной (умывальником); туалет – унитазом; при совмещенном санузле – ванной, раковиной (умывальником), унитазом; Оборудовать -поквартирными водосчетчиками, водосчетчиком на вводе в здание; -теплосчетчиками согласно ТУ на строительное проектирование; - квартирные электросчетчики разместить в общих коридорах на этаже.
	Диспетчеризация лифтов	Выполнить сети диспетчеризации лифта в соответствии техническими условиями. Размещение диспетчерской предусмотреть на 1 этаже.
	Прочее оборудование.	Поквартирное оснащение датчиками (противопожарными); Мусоропровод предусмотреть согласно ТУ на строительное проектирование. Устройство лифтов согласно СниП 31-01-2003 «Жилые здания» Количество и размеры лифтов, размещение машинного помещения определить проектом. Вызывную панель домофона совместно с коммутатором установить на первом этаже на входные двери, а абонентское устройство в каждую квартиру.
	Требования к обеспечению пожарной безопасности к объекту	Предусмотреть систему обеспечения пожарной безопасности согласно требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СП 10.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» - систему предотвращения пожара; - систему противопожарной защиты; - комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению ПБ. -систему пожарной сигнализации; систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); -систему передачи извещения о пожаре.
	Основные требования к проектным решениям по устройству системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования.	Проектные решения по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, отоплению, вентиляции, кондиционированию объекта разработать на основании и в соответствии с требованиями технических регламентов, соответствующих глав СНиП, СанПиН, СП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих в Российской Федерации на период выполнения проектных работ. Решениями по системе наружного водоснабжения предусмотреть: - устройство наружных сетей водоснабжения, системы наружного пожаротушения проектируемого объекта в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод Правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, ФЗ №123 от 22.07.2008г. Расход воды на наружное пожаротушение, материал труб определить проектом; Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии с СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009   Решениями по устройству наружных сетей канализации предусмотреть: - устройство наружных сетей канализации в соответствии со СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85*, тип и способ прокладки определить проектом; - расход сточных вод и материал труб определить проектом; - конструктивное исполнение канализации (напорная, напорно-самотечная) определить проектом; - отвод воды с территории определить проектом в соответствии с требованиями ТУ; Решениями по устройству системы теплоснабжения предусмотреть: - систему теплоснабжения определить проектом в соответствии с требованиями ТУ; Решениями по устройству системы вентиляции и кондиционирования предусмотреть: - с естественным притоком и удалением воздуха;
	Основные требования к проектным решениям по электроснабжению, электрооборудова-нию и электро-освещению	При проектировании электроснабжения, электрооборудования и электроосвещения объекта руководствоваться требованиями правил устройств электроустановок, правил технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок, правил пользования электрической энергией, СП 52.13330.2011 свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, СП 118.13330.2012* Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, Способ прокладки наружных сетей определить проектом. Наружное электроосвещение определить проектом. На объекте предусмотреть следующие виды искусственного освещения: рабочее, аварийное (безопасности и эвакуационное). Типы и исполнение энергосберегающих светильников необходимо выбирать с учетом положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по степени защиты по пожарной безопасности в соответствии с требованиями ПУЭ, по технологическому назначению помещений, характеристике окружающей среды. Подключение к источникам электроснабжения объекта выполнить в соответствии с техническими условиями к сетям электроснабжения общего пользования. Для защиты от поражения электрическим током предусмотреть защитное заземление и уравнивание потенциалов. Для заземления электроустановок выполнить заземляющее устройство. Молниезащиту объекта выполнять на основании СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
	Требования к планировочной организации земельного участка	Земельный участок под строительство расположен в центральной застроенной части города. Разместить объект на земельном участке не демонтируя (без сноса) здание гаража (кадастровый номер №43:40:000367:0037:14663/09/А) с выполнением всех нормативных противопожарных требований (расстояний). Проектом предусмотреть площадки для мусоросборников, разворотные площадки, проезды для автомобильного транспорта и пешеходные дорожки, детскую площадку. Водоотвод с территории разработать проектным решением.
	Требования по выделению этапов строительства	Этапы строительства не выделять.
	Требования к проекту сноса и демонтажа	Разработать раздел «мероприятия по сносу здания» (здание кадастровый номер № 43:40:000367:0037:5929/09/Д)
	Требования к разработке природоохранных мероприятий	Выполнить согласно действующим требованиям законодательства
	Требования к обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 в разделах благоустройство территории, в пределах входной группы, лифта, в коридорах этажей.
	Требования по разработке защитных сооружений	Согласно техническим условиям, полученных от регионального управления по ГО и ЧС.
	Требования к сметной документации	Сметную документацию составить в двух уровнях цен. Сметная документация должна соответствовать требованиям к формату документации, направляемую в Главгосэкспертизу.
	Особые требования проектирования	Проектная и рабочая документация, положительное заключение проектной документации, положительное заключение достоверности определения сметной стоимости предоставляются Заказчику на бумажных носителях в 4-х экземплярах и в 1-м экземпляре на электронном носителе.
	Требования к вариантности	Не требуется.
	Сметная стоимость строительства	Всего – 94113,70 тыс.рублей, в том числе: -проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации, достоверность определения сметной стоимости, археологические исследования) – 5330,10 тыс.рублей; -строительство – 88783,60 тыс.рублей;

 

«УТВЕРЖДАЮ»

Государственный заказчик

Врио начальника ФКУ УС УФСИН России по Кировской области

майор внутренней службы

__________________ Н.М. Волокитина

 

«05» июня 2017 года

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДРЯДЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО_СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВКЛЮЧАЯ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТУ «МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ, ТУРГЕНВА, 15 В Г. КИРОВЕ»

Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по техническому заданию Государственного заказчика (Приложение № 1 к Контракту) выполнить работы по разработке проектно-сметной документации включая изыскательские работы по объекту «Многоквартирный жилой дом по ул. Тургенева, 15в г. Кирове» (далее – Объект).

1.2. Подрядчик передает Государственному заказчику проектную-сметную документацию, материалы изысканий, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительного заключение о достоверности определения сметной стоимости, являющиеся результатом работ, вместе с исключительными правами на использование и распоряжение этой документацией (результатом работ), в том числе с правом на практическую реализацию результата работ по контракту и на использование результата работ иными предусмотренными законом способами.

1.3. Технические, экономические и другие требования к результату работ должны соответствовать требованиям строительных норм и правил и других нормативно-технических документов в области строительства, утвержденному заданию на проектирование, а также положениям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

1.4. Идентификационный код закупки 171434503473843450100100230057111414

Сроки выполнения работ

3.1. Датой начала производства работ, указанных в п. 1.1 Контракта является 11 июля 2017года.

3.2. Срок завершения работ – не позднее 31 октября 2017 года

3.3. Сроки выполнения работ по Контракту определяются в соответствии с п. 3.2.

3.4. В случае досрочного выполнения работ Государственный заказчик досрочно их принимает. При этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятых работ.

Права и обязанности Сторон

4.1. Государственный заказчик имеет право:

4.1.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств
в соответствии с Контрактом, своевременно предъявлять претензии в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих обязательств, а также требовать устранения выявленных недоделок и недостатков.

4.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, в любое время проверять их ход и качество без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.4. Самостоятельно и по письменному запросу Подрядчика давать разъяснения и согласования, необходимые для выполнения работ.

4.1.5. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения претен<