Муниципальный контракт №0763/2020-мк

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0763/2020-МК

На выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по земельным участкам, находящимся в границе строительства подъездной автомобильной дороги к муниципальному индустриальному парку «М-8», расположенному по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, с. Сватково

Московская область г. Сергиев Посад

«___» _________ 2020 г.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лиценачальника управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского городского округа Толстикова Андрея Викторовича, действующего на основании Распоряжения главы Сергиево-Посадского городского округа от 17.12.2019г. № 47-РГ, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Атлантис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лицегенерального директора Самойленко Константина Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов осуществления закупки путем проведенияоткрытого конкурса в электронной форме, закупка№ 0848300051720000212, Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 14.07.2020 №ППИ1, заключили настоящий Контракт(далее – Контракт) о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс земельно-кадастровых работ по земельным участкам, находящимся в границе строительства подъездной автомобильной дороги к муниципальному индустриальному парку «М-8», расположенному по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, с. Сватково (далее – работы), в соответствии с Контрактом.

Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в Техническомзадании (Приложение №5 к Контракту, далее – Техническое задание).

Работы соответствуют кодам Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности –71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности, Классификатора объектов закупок – КОЗ: 02.22.06 Услуги в области кадастровой деятельности.

Идентификационный код закупки –ИКЗ: 203504202239750420100101640017112244.

Сведения об объекте закупки указаны в Приложении №1 к Контракту.

II. ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2.1. Цена Контракта составляет 656 260,00 (шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается,(далее – Цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, за исключением затрат на услуги технического Заказчика, проектные работы, авторский надзор, затрат на экспертизу проектной документации.

Неучтенные затраты Подрядчика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

2.3. Заказчик оплачивает работы, фактически выполненные и принятые в соответствии с Контрактом, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, реквизиты которого приведены в разделе XVКонтракта,в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

КБК 929-0412-1110274510-244.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Контракта Акта сдачи-приемки выполненных работ в срок, не превышающий 15(пятнадцати) рабочихдней с даты подписания ЗаказчикомАкта сдачи-приемки выполненных работ,с учетом положений пункта 2.6Контракта.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, реквизиты которого приведены в разделе XVI Контракта.

2.6. В случае начисления Подрядчику неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату выполненных работ за вычетомсоответствующего размера неустойки (штрафов, пени), а также осуществляет перечисление суммы неустойки (штрафов, пени)в доход бюджета Сергиево-Посадского муниципального района на основании требования об уплате неустойки (штрафов, пени) и платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафов, пени).

2.7. Сведения о порядке оплаты указаны в Приложении №2 к Контракту.

III. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик осуществляет выполнение работ в соответствии с Контрактом.

3.2. Срок выполненияработ: с момента заключения муниципального Контракта до полного оказания услуг 26.12.2020 г.

3.3. Место выполнения работ: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, с. Сватково, «Муниципальный индустриальный парк «М8».

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Подрядчик в срок, определенный в Контракте, направляет Заказчику следующие документы: результаты выполненных работ, предусмотренные Техническимзаданием, а также оформленный и подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения документов, указанных в пункте 4.1 Контракта.

4.3. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, указанных в пункте 4.1 Контракта, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу.

Экспертиза проводится с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, либо собственными силами.

Срок проведения экспертизы составляет 10 (десять) календарных дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.1 Контракта.

4.4. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации в течение срока проведения экспертизы, указанного в пункте 4.3 Контракта, вправе запросить у Подрядчика дополнительные материалы или разъяснения касательно выполненных работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от экспертов, экспертных организаций запроса обязан предоставить экспертам, экспертным организациям запрашиваемые дополнительные материалы, разъяснения в отношении выполненных работ.

4.5. Результаты экспертизы выполненных работ оформляются в виде заключения.

Заключение по результатам экспертизы выполненных работ (далее – заключение) должно содержать следующие выводы:

а) о соответствии выполненных работ условиям Контракта (далее – положительное заключение);

б) о несоответствии выполненных работ условиям Контракта (далее – отрицательное заключение).

Заключение (положительное или отрицательное) подписываетсяЗаказчиком или экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.6. Не позднее срока, указанного в пункте 4.2 Контракта, в случае оформления положительного заключения, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.7. В случае оформления отрицательного заключения, Заказчик в срок, установленный пунктом 4.2 Контракта, оформляет и направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – мотивированный отказ).

4.8. Подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе Заказчиком, устранить выявленные недостатки за свой счет и направить Заказчику отчет об устранении недостатков, а также документы, предусмотренные пунктом 4.1 Контракта.

4.9. Со дня получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.8 Контракта, Заказчик действует в порядке, установленном настоящим разделом, при этом срок исполнения обязательств Заказчика, установленный в пунктах 4.2 и 4.3 Контракта, исчисляется со дня получения таких документов.

4.10. В случае если выявленные недостатки не устранены, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, установленном Федеральным законом № 44 – ФЗ.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. требовать от Подрядчика,надлежащего исполнения обязательств,предусмотренных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.1.2. требовать от Подрядчика представления оформленного и подписанного Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и результатов выполненных работ, предусмотренных Техническим заданием, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;

5.1.3. запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

5.1.4. для проверки соответствия качества выполненных работ до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом № 44 – ФЗ;

5.1.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным разделом VIII настоящего Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. обеспечить своевременную приемку выполненных работ и оплату выполненных и принятых работ;

5.2.2. осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ;

5.2.3. производить экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта;

5.2.4. требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта;

5.2.5. передавать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию в соответствии с условиями Техническогозадания;

5.2.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным разделом VIIIнастоящего Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. требовать подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работвпорядке и сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.3.2. требовать своевременной оплаты выполненных и принятых работ в соответствии с условиямиКонтракта;

5.3.3. привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по перечню работ, предусмотренных в Техническихтребованиях. Приэтом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов работ.

5.3.4. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

5.3.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным разделом VIII Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные Техническимзаданием, в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом;

5.4.2. обеспечить соответствие выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Техническими требованиями;

5.4.3. обеспечить устранение недостатков, выявленных при выполнении работ, приемке результатов выполненных работ и в течение гарантийного срока, за свой счет;

5.4.4. представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию об исполнении своих обязательств по Контракту;

Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения им договора ссоответствующим субподрядчиком.

5.5. Сведения об обязательствах Сторон указаны в Приложении №2 к Контракту.

 

VI. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с Техническим заданием.

6.2. Срок гарантии предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на данный вид работ. Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик их устраняет в установленный Заказчиком срок за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней);

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы;

7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней);

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом, срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком;

7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом;

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 ПП РФ 1042): 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1 000,00 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

7.3.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном ППРФ №1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.3.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

VIII. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Контракт может быть расторгнут:

а) по соглашению Сторон;

б) по решению суда;

в) в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

Сроки и порядок принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

8.2. Подрядчик обязан возвратить Заказчику на счет, реквизиты которого указаны в разделе XVI настоящего Контракта, аванс, выданный в соответствии с Контрактом, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты расторжения настоящего Контракта.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

8.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за выполненные работы.

8.5. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Сроки и порядок принятия Подрядчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта определяется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму 49 219,50 (сорок девять тысяч двести девятнадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 5процентов от цены Контракта, путемпредоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

9.2. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.3. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5(Пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

X. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия в письменной форме с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

В случае если Сторона не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства, как обстоятельства непреодолимой силы.

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

XI. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном судеМосковской области.

XII. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контрактвступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 26 декабря 2020 года (включительно). Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон.

12.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

¾ при снижении Цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;

¾ если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте Цены единицы работы, но не более чем на десять процентов Цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить Цену Контракта исходя из Цены единицы работы;

¾ в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом;[1]

¾ при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, указанные в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом по соглашению Сторон допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ.[2]

12.3. Любые соглашения Сторон по изменению условий Контракта оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

XIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Если иное не предусмотрено Контрактом, то все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – сообщения) Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом илинарочным по почтовому адресу Стороны, указанному в разделеXV Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты отправки. В случае направления сообщений с использованием почты или нарочным,сообщения считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты или отметкой получателя на копиях сообщений. В случае отправления сообщений посредством факсимильной связи и электронной почты,[3]сообщения считаются полученными Стороной в день их отправки. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Подрядчику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Подрядчик не ознакомился с ним.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение №1 «Сведения об объектах закупки»,

Приложение№2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты»,

Приложение №3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта»,

Приложение №4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области»,

Приложение №5 «Техническоезадание»,

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Стороны при исполнении Контракта:

¾ составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

¾ поставка Товара, а также отдельные этапы поставки Товара (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;

¾ результаты такой приемки;

¾ оплата поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;

¾ заключение дополнительных соглашений;

¾ направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

¾ осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала исполнения Контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения Контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (Приложение №4 к Контракту, далее – Регламент).

14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:

¾ назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с данным разделом Контракта (далее – уполномоченные должностные лица);

¾ обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;

¾ обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ в соответствии с Регламентом;

¾ обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

¾ используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц.

14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом.

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации, и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.

14.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в Приложении №3 к Контракту.

14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

XV. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области   ИНН 5042022397 КПП 504201001 ОГРН 1035008354193   Юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, пр. Красной Армии, д.169 Почтовый адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, пр. Красной Армии, д.169 Банковские реквизиты: р/с 40204810445250002608 в ГУ Банка России по ЦФО БИК 044525000 Тел.: (496) 551-51-20; (496) 551-51-21

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Атлантис»   ИНН 5007082989 ОГРН 1125007002340 Юридический адрес: 141895, Московская область, г. Дмитров, п. свх. «Останкино», ул. Дорожная, корп. 2, вл. 59 Почтовый адрес: 117036, г. Москва, ул. Кедрова, д. 15 Банковские реквизиты: р/с 40702810438000026051 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 Тел.: (499) 124-06-00

ПОДПИСИ СТОРОН: Заказчик Начальник управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского городского округа     ______________________А.В. Толстиков М. П.

Подрядчик Генеральный директор ООО «Атлантис»     ______________________ К.В. Самойленко М. П.

 

 

Приложение №1

к Муниципальному Контракту №0763/2020-МК

от «___» _____________ 2020 г.

 

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского городского округа   ______________________ А.В. Толстиков М.П.

СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Атлантис»   ______________________ К.В. Самойленко М. П.

Сведения о порядке оплаты

Таблица 2.2

№	Наименование	Аванс/Оплата	Срок, не позднее	Документ / обязательство-предшественник	Учёт неустойки	Сумма, руб. / %
1.	Оплата №01	Оплата	18 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника	Акт о выполнении работ (оказании услуг), унифицированный формат, приказ ФНС России от 30.11.2015 г. № ММВ-7-10/552@ (Выполнение комплекса земельно-кадастровых работ по земельным участкам, находящимся в границе строительства подъездной автомобильной дороги к муниципальному индустриальному парку «М-8», расположенному по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, с. Сватково)	Оплата за вычетом неустойки	100% По фактическому объёму

 

Место оказания услуг

Таблица 2.3

 

Получатель	Место доставки
Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области	Российская Федерация, 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169

 

 

 

Приложение №3

к Муниципальному Контракту №0763/2020-МК

от «___» _____________ 2020 г.

 

УТВЕРЖДАЮ Начальник управления инвестиций администрации Сергиево-Посадского городского округа   ______________________ А.В. Толстиков М.П.

СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Атлантис»   ______________________ К.В. Самойленко М. П.

Оформление при испо