Работы по восстановлению и ремонту тротуаров, автобусных площадок на участке автомобильной дороги по ул. Станиславского от пр. Мира до ул. Краматорской в г. Орске Оренбургской области 2020 г .

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Работы по восстановлению и ремонту тротуаров, автобусных площадок на участке автомобильной дороги по ул. Станиславского от пр. Мира до ул. Краматорской в г. Орске Оренбургской области 2020 г.

Идентификационный код закупки   203561502007156150100100620014211244

 

г. Орск                                                                                                   «» ­­­­______ 2020 года.

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника, Утенова Аскара Жумагалиевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________ действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного аукциона (протокол от «» _____ 2020г. № ______) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по ремонту и восстановлению тротуаров, автобусных площадок в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением № 4: Работы по восстановлению и ремонту тротуаров, автобусных площадок на участке автомобильной дороги по ул. Станиславского от пр. Мира до ул. Краматорской в г. Орске Оренбургской области 2020 г. (далее – работы),   в соответствии техническим заданием (Приложение № 1), ведомостью дефектов (Приложение №2), с локальным сметным расчетом (Приложение № 3), графиком выполнения работ (Приложение №4), графиком оплаты объемов работ (Приложение №5), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, согласно техническому заданию

1.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

Объёмы работ и сроки их выполнения

2.1.Объемы и виды работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, указаны в локальном сметном расчете (Приложение № 3), ведомости дефектов (Приложение №2)

2.2.Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 01.09.2020 г.

2.3.Исключением в увеличении сроков выполнения работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.

5.1. Заказчик, по согласованию с Подрядчиком, вправе без изменения сметной стоимости объекта, провести корректировку сметной документации путем надлежащего документального оформления проектно-технических решений.

5.2. Если Заказчик не выполнит в установленные сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию. В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

5.3. Заказчик может использовать для своих нужд и для нужд эксплуатации часть объекта, работы по которому Подрядчиком не закончены. Возможность такой эксплуатации подтверждает Подрядчик. Передача Заказчику в эксплуатацию части сооружаемого объекта осуществляется путем подписания сторонами акта о передаче для эксплуатации части объекта.

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

6.1. Форма расчетов по настоящему контракту - безналичный расчет путем перечисления денежных средств.

6.2. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта не предусмотрены.

6.3. Заказчик обязан оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, графиком оплаты выполненных по контракту работ являющимся приложением к настоящему контракту с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о выполненных работах по форме КС-3.

 

ОХРАНА РАБОТ.

7.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения работ.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

   9.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется в следующем порядке:

- Подрядчик письменно уведомляет Заказчика за 2 (два) рабочих дня до приемки о готовности сдать выполненные работы, с предоставлением акта выполненных работ по форме КС-2 и исполнительной документацией.

- Заказчик осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ в течение 20 (двадцати) дней с даты получения уведомления от Подрядчика от готовности сдать выполненные работы;

- после приемки выполненных работ Подрядчик оформляет акт выполненных работ, установленной формы (КС-2), справку о стоимости работ (КС-3) и в течение 3 (трех) дней с даты приемки направляет их Заказчику. Документы предоставляются в 3-х экземплярах.

- Заказчик, в течение 5 (пяти) дней с даты получения от Подрядчика актов выполненных работ, подписывает их или направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания таких документов.

9.2.Приемка выполненных работ, Заказчиком осуществляется только после предоставления Подрядчиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств или банковской гарантии в порядке и в сроки, которые установлены в настоящем контракте.

 

9.3.Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ:               в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. N 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. N 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/ от 13 октября 2015 г.).

Заказчик обязан проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

В случаях, предусмотренных контрактом, заказчик проводит экспертизу результатов работ самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

При приёмке работ, в том числе скрытых работ, законченного ремонтом объекта, оценке качества выполненных работ, применяются положения ВСН 19-89 "Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог".

9.4. Качество работ оценивается:

- ровность верхнего слоя покрытия после выполнения работ и в местах сопряжения участка с существующим покрытием, контролируется по замерам под трехметровой рейкой с клиновым промерником по ГОСТ Р 56925-2016, которые не должны превышать + 5 мм в 90% определений. Количество замеров – не менее 10 на каждом участке (карте);

- ширина верхнего слоя покрытия измеряется не менее чем через 100 м. на всем протяжении ремонтируемого участка; ширина верхнего слоя покрытия в 90% измерений должна быть не менее заявленной проектно-сметной документацией

- толщина верхнего слоя покрытия контролируется по кернам (вырубкам) при их отборе для контроля плотности асфальтобетона, а так же при укладке Подрядчиком асфальтобетонных смесей с занесением информации в общий журнал работ (или ведомость измерений установленного образца).

- плотность выравнивающего слоя (при толщине выравнивающего слоя более 3 см), устраиваемого совместно с верхним слоем покрытия или верхнего слоя покрытия из горячих смесей определяется по кернам (вырубкам) с 7000 кв. м – не менее чем с трех мест. Отбор проб выполняется на расстоянии не менее 0,5 м от кромки а/б покрытия;

- толщина выравнивающего слоя асфальтобетона не учитывается в связи с тем что является переменной величиной, так как наносится на имеющийся слой с целью создания нужной ровности поверхности для устройства следующего слоя равномерной толщины (ГОСТ Р 54401-2001);

  При приемке работ (по необходимости) Заказчиком выборочно отбираются контрольные керны с площади, предъявленной Подрядчиком для оценки качества выполненных работ. Отбор проб выполняется на расстоянии не менее 0,5м от кромки асфальтобетонного покрытия от продольных и поперечных технологических швов (спаек).

9.5. Во всем остальном стороны при сдаче и приемке работ руководствуются положениями статьи 753 Гражданского Кодекса РФ.

ГАРАНТИИ.

10.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;              

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

Устанавливается гарантия качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту.

10.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливаются в размере 6 лет.

Исключением из данного пункта являются случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. Если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

    Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

  При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней уведомляет Подрядчика об их обнаружении, о месте и времени составления акта о недостатках (дефектах).

  В случае неявки представителя Подрядчика для составления акта о недостатках или отказа Подрядчика от подписания указанного акта Заказчик составляет односторонний акт без привлечения сторонних организаций, самостоятельно.

  Акт о недостатках (дефектах) направляется Подрядчику по адресу, указанному в настоящем государственном контракте.

  Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте о недостатках, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки (дефекты) силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению недостатков (дефектов).

10.4. Гарантийный срок исчисляется после подписания акта о приемке выполненных работ.

10.5. При наступлении гарантийного случая, гарантийный срок продлевается на период кратный периоду устранения недостатков.

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта по муниципальному контракту: «Работы по восстановлению и ремонту тротуаров, автобусных площадок на участке автомобильной дороги по ул. Станиславского от пр. Мира до ул. Краматорской в г. Орске Оренбургской области 2020 г.» - в платежном поручении указывать обязательно.

Документы, подтверждающие обеспечение исполнение контракта, должны быть представлены участником закупки одновременно с подписанным им проектом контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в пункте 14.1 настоящего контракта или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ за исключением случаев, предусмотренных в части 12 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки одновременно с подписанным им проектом контракта.  При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.

14.2. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 14.4 и 14.5 настоящего Контракта.

14.3. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения в ходе исполнения данного контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 14.4 и 14.5 настоящего Контракта.

14.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения вышеуказанной информации в реестр контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, по заявлению подрядчика ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов в течение 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом или даты заключения соглашения о расторжении контракта..

14.5. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком результатов исполнения контракта (результатов отдельного этапа исполнения контракта) в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

14.6. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 11.4 и 11.5 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

    14.7. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта, включая предоставление такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется, так же освобождение участника – СМП и СОНО от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в случае подтверждения опыта исполненными без штрафов и пеней контрактов.

     14.8. Финансовые средства обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Заказчику при начислении Подрядчику неустойки, штрафа, предъявлении требования о расторжении Контракта, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

   14.9. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств, их возврат подрядчику производится в течение 30 дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом или даты заключения соглашения о расторжении контракта.

14.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

14.11. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

 

 

Порядок и срок предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств

14.12.Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 230 745,9 руб. - 3% начальной (максимальной) цены контракта.

14.13. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., или внесением денежных средств на счет Заказчика по реквизитам, на которые в соответствии с настоящим контрактом перечисляются денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта, с обязательным указанием назначения платежа в платежном поручении «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по Муниципальному контракту от________ №________». Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

14.14. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств должно быть представлено Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня фактического выполнения всего объема работ по контракту.

14.15. Подписание документа о приемки (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется только после предоставления Подрядчиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств или банковской гарантии.

14.16. До представления Подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств работа не считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком.  

14.17. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

14.18. В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств не требуется, так же освобождение участника – СМП и СОНО от предоставления обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в случае подтверждения опыта исполненными без штрафов и пеней контрактов.

 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

15.1. Подрядчик не имеет права продать или передать сметную документацию на объект или его отдельной части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

15.2. Подрядчик не имеет права передавать задолженность Заказчика за выполненные работы третьему лицу без согласия Заказчика.

15.3. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика соответственно Заказчиком.

15.4. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013года.

15.5. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительное соглашение к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента его подписания сторонами.

15.6. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.7. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

15.8. Если Подрядчик после завершения работ по контракту оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

15.9. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

15.10. Спорные вопросы, по которым сторонам не удалось достичь согласия путем переговоров, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом Оренбургской области. В случае, если Подрядчиком по контракту является физическое лицо, спорные вопросы, по которым сторонам не удалось достичь согласия путем переговоров, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются судами общей юрисдикции.

15.11. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим контрактом, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.12. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

17.1. Срок действия настоящего контракта с момента заключения муниципального контракта по 01.11.2020г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

        Работы по восстановлению и ремонту тротуаров, автобусных площадок на участке автомобильной дороги по ул. Станиславского от пр. Мира до ул. Краматорской в г. Орске Оренбургской области 2020 г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование объектов, работ и затрат	Сумма к оплате, тыс. руб.	Сроки оплаты
1	Работы по ремонту автомобильных дорог, предусмотренные настоящим контрактом		не позднее 30 дней

 

Цена контракта* ____________________,

* Цена контракта, срок и размер ее окончательной оплаты будут сформированы по результатам электронного аукциона.

Начальник  УЖКХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Работы по восстановлению и ремонту тротуаров, автобусных площадок на участке автомобильной дороги по ул. Станиславского от пр. Мира до ул. Краматорской в г. Орске Оренбургской области 2020 г.

Идентификационный код закупки   203561502007156150100100620014211244

 

г. Орск                                                                                                   «» ­­­­______ 2020 года.

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника, Утенова Аскара Жумагалиевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________ действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного аукциона (протокол от «» _____ 2020г. № ______) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта работы по ремонту и восстановлению тротуаров, автобусных площадок в сроки, предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, являющимся приложением № 4: Работы по восстановлению и ремонту тротуаров, автобусных площадок на участке автомобильной дороги по ул. Станиславского от пр. Мира до ул. Краматорской в г. Орске Оренбургской области 2020 г. (далее – работы),   в соответствии техническим заданием (Приложение № 1), ведомостью дефектов (Приложение №2), с локальным сметным расчетом (Приложение № 3), графиком выполнения работ (Приложение №4), графиком оплаты объемов работ (Приложение №5), являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, согласно техническому заданию

1.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.