На поставку наземного автомобильного транспорта

Документация

НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАПРОСА ЦЕН

На поставку наземного автомобильного транспорта

 для нужд МП «Нижегородпассажиравтотранс»

 

 

г. Нижний Новгород

2019 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Отказ от проведения запроса цен

1.3.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен до момента окончания подачи заявок.

1.3.2. Уведомление об отказе от проведения запроса цен размещается в ЕИС не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения запроса цен.

 

Извещение и Документация о проведении запроса цен

2.1.1. Для проведения закупки в форме запроса цен Заказчик размещает на ЭТП извещение о проведении запроса цен и Документацию о закупке;

2.1.2. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного документацией о закупке для данного способа закупки.

2.1.3. Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

 

Требования, предъявляемые к Заявке на участие в запросе цен

2.2.1. Заявка на участие в запросе цен подается оператору ЭТП. Такая заявка должна соответствовать требованиям документации о проведении запроса цен и регламенту ЭТП.

2.2.2. Заявка на участие в запросе цен должна содержать согласие на поставку товаров/ выполнение работ/ оказание услуг, а при заключении договора на поставку товара или на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар, также конкретные показатели товара.

2.2.3. К заявке на участие в запросе цен необходимо приложить следующие сведения:

-Документы (или копии таких документов), подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в случае наличия);

-Копии учредительных документов участника запроса цен;

-Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица, копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий участника, заверенную печатью участника и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупке, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

-Анкету участника запроса цен, заполненную по форме № 1;

- Декларацию о соответствии участника обязательным требованиям, установленным документацией о проведении запроса цен (Форма № 2);

- Участники закупки вправе привлечь к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Участники такой закупки представляют в составе заявки на участие в закупке план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. План привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства содержит следующие сведения:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого и среднего предпринимательства - субподрядчика (соисполнителя);

б) предмет договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг;

в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем);

г) цена договора, заключаемого с субъектом малого и среднего предпринимательства - субподрядчиком (соисполнителем).

2.2.4.    Порядок подачи заявок на участие в запросе цен на ЭТП определяется регламентом работы данной ЭТП.

2.2.5.    Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в разделе «Информационная карта».

2.2.6.    Заявка на участие в запросе цен, подается участником на ЭТП в виде электронных документов, подписанных ЭЦП, содержащих все документы и сведения в соответствии с требованиями по составу и порядку размещения документов в составе заявок. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2.2.7.      В соответствии с регламентом работы ЭТП, оператор ЭТП автоматически присваивает участнику запроса цен, подавшему заявку на участие, уникальный в рамках данной закупки идентификационный номер (номер участника закупки).

 

Подача Заявок

2.3.1. Со дня размещения извещения в ЕИС и на сайте электронной площадки, и до окончания срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении запроса цен, Оператор ЭТП осуществляет прием заявок.

Открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен

2.4.1. В срок, установленный в извещении о проведении запроса цен автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа заказчику к поданным заявкам на участие и содержащимся в них документам и сведениям.

 

Заключение договора

2.9.1. По результатам проведения запроса цен между Заказчиком и победителем заключается договор.

2.9.2. Договор по результатам проведения запроса цен должен быть заключен не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов закупки.

2.9.3. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола по результатам конкурентной закупки передает участнику закупки, признанному победителем закупки, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в закупке, и (или) цены договора, предложенной таким участником конкурентной закупки, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке.

2.9.4. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня получения экземпляра проекта договора, подписывает такой договор и направляет его Заказчику вместе с обеспечением исполнения договора (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке). В случае если участником закупки не исполнены требования настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения договора.

2.9.5. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в срок, указанный в пункте 2.9.4 Документации о закупке, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).

2.9.6. В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

2.9.7. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывают электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика, в сроки установленные настоящим разделом.

2.9.8. В случае уклонения Победителя от заключения договора, Заказчик имеет право обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника закупки заключить договор, а также с требованием о возмещении ущерба, нанесенного таким отказом, либо заключить договор с участником, которому был присвоен второй номер после победителя.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

 

договор ПОСТАВКИ № _____

 

г. Нижний Новгород

«___» ___________ 201__ г.

 

_________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ___________________________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить _____________ (далее «транспортное средство») в количестве 1 штуки, согласно спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору) и технического задания (Приложение № 2 к настоящему договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

Поставляемое транспортное средство должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должен быть заложен или находиться под арестом, а также иметь каких-либо обременений и/или ограничений, произведенным в 2019 года, исправным и прошедшим предпродажную подготовку.

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку транспортного средства по наименованию и в комплектации в соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к договору).

3.1.2. Транспортное средство должно поставляться новым (то есть не бывший в эксплуатации, не восстановлен и не изготовлен из восстановленных компонентов), официально ввезенным на территорию Российской Федерации, официально растаможенным.

3.1.3. Передать транспортное средство в срок, установленный настоящим договором.

Датой поставки транспортного средства считается дата подписания сторонами акта приемки-передачи.

3.1.4. Предоставить Заказчику одновременно с передачей транспортного средства его принадлежности, а также относящиеся к нему документы: сервисную книжку, инструкцию по эксплуатации на русском языке, комплект документов, необходимых для регистрации в органах ГИБДД (ПТС), 2 (два) ключа зажигания, а также счет-фактуру в 2 (двух) экземплярах, товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, акт приема-передачи товара в 3 (трех) экземплярах.

3.1.5. Передать Заказчику документы, подтверждающие соответствие транспортного средства требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Все обязательства по настоящему договору Поставщик обязан исполнить лично. Поставщик не вправе передавать права и обязанности по настоящему договору другому лицу.

3.1.7. Своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки транспортного средства, предусмотренные договором.

3.1.8. Выполнить надлежащим образом иные обязательства, вытекающие из настоящего договора.

 

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать оплаты за переданное транспортное средство в случае полного и надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Осуществлять прием транспортного средства в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

3.3.2. При отсутствии претензий относительно качества, комплектации и других характеристик транспортного средства, подписать представленные Поставщиком сопроводительные документы (товарная накладная, акт приема-передачи товара) и передать по одному экземпляру Поставщику.

 

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по договору.

3.4.2. Контролировать ход исполнения условий договора Поставщиком, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Поставщика.

3.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка транспортного средства качество и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 

6.1. Поставщик гарантирует, что передаваемое Заказчику транспортное средство технически исправно и не имеет дефектов изготовления, отвечает требованиям качества и безопасности.

6.2. Гарантийный срок составляет ______ месяцев либо ___________ км, в зависимости от того, что наступит ранее.

6.3. Срок предоставления гарантий качества исчисляется с момента подписания сторонами акта приема – передачи или дополнительного акта приема-передачи (акта устранения недостатков), в зависимости от того, что наступит позднее.

6.4. При обнаружении в транспортном средстве производственных дефектов в период гарантийного срока Заказчик обращается для их устранения в сервисные предприятия в Нижнем Новгороде, указанные в перечне уполномоченных сервисных предприятий, указанных Поставщиком в сервисной книжке. Поставщик устраняет нарушения, выявленные в ходе приемки транспортного средства, а также скрытые недостатки, выявленные после приемки транспортного средства Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней. Нарушение сроков устранения нарушений выявленных в ходе приемки транспортного средства более чем на 3 (три) рабочих дня, стороны решили считать существенным нарушением условий договора.

6.5. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности транспортного средства, если они произошли:

(а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений транспортного средства без письменного согласия Поставщика;

(б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Заказчик воспользуется услугами Поставщика, то все расходы Поставщика, связанные с этим, относятся на счет Заказчика и оплачиваются отдельно.

6.7. В случае замены в рамках гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих в течение установленного на них гарантийного срока, а если отдельный гарантийный срок на них не был установлен, то в течение гарантийного срока на транспортное средство, гарантийный срок на новые запасные части и прочие комплектующие устанавливается равным периоду времени между датой их установки на транспортное средство и датой окончания гарантийного срока на старые подвергнутые замене запасные части и иные комплектующие, а если отдельный гарантийный срок на них не был установлен, то гарантийный срок устанавливается равным периоду времени между датой их установки на транспортное средство и датой окончания гарантийного срока.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе направить Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей, что составляет ___________ (______________________________) рубля ___ копеек;

- 5 процентов цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно), что составляет ___________ (______________________________) рубля ___ копеек;

- 1 процент цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет ___________ (______________________________) рубля ___ копеек;

- 0,5 процента цены договора в случае, если цена договора составляет превышает 100 млн. рублей, что составляет ___________ (______________________________) рубля ___ копеек.

*Фиксированная сумма штрафа будет указана при заполнении проекта договора в зависимости от его окончательной цены.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

 7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

- 1500 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 2000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 3000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 10% от цены договора. 

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Предусмотренные настоящим договором неустойка (штраф, пени), а также иные имущественные санкции, установленные законодательством Российской Федерации за нарушение обязательств любой из Сторон по договору, применяются Сторонами только при условии предварительного письменного требования (претензии) о применении таких санкций, с расчетом и обоснованием начисленной суммы неустойки (штрафа, пени), направленного соответствующей Стороной другой Стороне, нарушающей обязательства. Письменное требование (претензия) должно быть рассмотрено Стороной в срок не более 10 (десяти) дней с момента получения.

7.11. Письменные требования (претензии) направляются путем направления писем по почте, обмена факсимильными и электронными сообщениями.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе уменьшить оплату по настоящему договору на сумму неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию с Поставщика.

7.13. Уплата неустойки (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

7.14. При повторном факте срыва поставки Товара или поставки Товара несоответствующего качества Заказчик имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

7.15. Стороны пришли к соглашению, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. К отношениям сторон по настоящему договору не применяются положения ст.317.1 ГК РФ и на суммы, подлежащие оплате в соответствии с настоящим договором, не начисляются проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ.

 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с п.7.14. настоящего договора.

9.2.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик или поставляемый им товар не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии или соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.4. В случае не выборки товара по окончании срока действия договора стороны заключают дополнительное соглашение о расторжении договора.

9.5. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон договора по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему договору, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 10 дней.

10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор действует с момента его заключения и до 01.05.2020г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

11.2. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан электронной цифровой подписью, уполномоченными лицами, а также, для регистрации транспортного средства в органах ГИБДД, один экземпляр договора подписывается в бумажном виде уполномоченными лицами.

11.3. Все приложения и/или дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой составной частью.

11.4. Все уведомления и сообщения сторон, направляемые после заключения настоящего договора и связанные с его исполнением, изменением или прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

11.5. Все последующие изменения и дополнения к настоящему договору будут действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

11.6. При изменении места нахождения и банковских реквизитов стороны обязаны в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно известить об этом друг друга.

11.7. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях.

11.8. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.

11.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством, в том числе положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.10. Настоящий Договор составлен в электронной форме, подписан электронной цифровой подписью.

11.11. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

11.11.1. Приложение № 1 – Спецификация.

11.11.2. Приложение № 2 – Техническое задание.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

_____________________ (_______________)   Подписано ЭП

МП «Нижегородпассажиравтотранс»   603950, г.Н.Новгород, ул. Ильинская, д.83А ИНН 5260000192 КПП 526001001 ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК», г. Саров К/счет 30101810422020000718 Р/счет 40602810414210000001 БИК 042202718 E-mail: [email protected]   _____________________ (_____________)        Подписано ЭП

 

 

Приложение №1

к договору № _______от «____» __________ 2019 г.

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	Наименование, комплектность, страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
	Итого
	В том числе НДС ___%/НДС не облагается

 

 

ПОСТАВЩИК:	ЗАКАЗЧИК:
_____________________ (_______________)   «___»______________ 201__ г. Подписано ЭП	_____________________ (______________)   «___»______________ 201__ г. Подписано ЭП

 

Приложение № 2

к договору № _______от «____» __________ 2019 г.

 

Техническое задание

Форма № 1

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

№№ п/п	Наименование показателя	Данные об Участнике закупки
1.	Наименование Участника закупки (юридического лица), фамилия, имя, отчество и паспортные данные Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе полное наименование с указанием организационно-правовой формы]. [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе фамилию, имя, отчество и паспортные данные].
2.	Место нахождения Участника закупки (юридического лица), место жительства Участника закупки (физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	[Участник закупки, являющийся юридическим лицом, указывает в данном разделе место нахождения в соответствии с учредительными документами (устав, положение и т.п.)]. [Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает в данном разделе местожительство в соответствии с паспортом].
3.	Почтовый адрес
4.	Контактное лицо	[В данном разделе Участник закупки указывает данные лица, с которым Заказчик сможет связаться в процессе подготовки Договора, в т.ч.: ФИО, занимаемая должность, номер контактного телефона, e- mail].
5.	ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, код ОКПО и код ОКТМО	ИНН КПП ОГРН ОКПО ОКТМО Банковские реквизиты
6.	Система налогооблождения

 

При подписании анкеты электронной цифровой подписью Участник размещения заказа подтверждает правильность всех данных, указанных в анкете.

 

Форма № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН

Настоящим   (НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ) декларирует:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

-правомочность заключения договора;

-непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексомоб административных правонарушениях Российской Федерации, на дату подачи заявки на участие в закупке;

-отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплатеэтих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономикии (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289 - 291.1 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование;

-отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

-отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального Исполнительного органа, лице, исполняющем функции