Муниципальный контракт № 334/А-2016

Муниципальный контракт № 334/А-2016

г. Печора «12» января 2017 г.

 

Администрация муниципального района «Печора» в лице главы администрации муниципального района «Печора» Сосноры Андрея Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования муниципального района «Печора», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Печорская сервисная компания «Перспектива» в лице директора Чернышева Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, по результатам электронного аукциона, результаты которого зафиксированы в протоколе подведения итогов № 0107300015416000115 от 23.12.2016 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по уборке парков, скверов, мест массового отдыха, зеленой зоны вдоль дорог и тротуаров города Печоры (далее - Работы).

1.2. Обязательства, указанные в п. 1.1 Контракта, выполняются Подрядчиком в соответствии ГОСТ, СНиП и других нормативно-технической документации, в пределах контрактной цены и в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) и расчетом затрат (Приложение 2 к Контракту).

 

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Стоимость Работ (цена Контракта) составляет 4 399 999 (четыре миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС (НДС не облагается).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, материалов, оборудования, доставку материалов и оборудования до места выполнения Работ, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) Работ, необходимых для выполнения Работ, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию, иных издержек Подрядчика, связанных с выполнением Работ.

1. Талоны для вывоза мусора на полигон ТБО приобретаются за счет Подрядчика.

2.3. Акт о приемке выполненных работ должны быть составлены в соответствии с расчетом затрат (Приложение 2 к Контракту), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента К= 1,179, рассчитанного по результатам аукциона.

Поправочный коэффициент – отношение цены, заявленной Подрядчиком, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если Подрядчик, с которым заключается Контракта является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене контракта без учета суммы НДС, если Подрядчик, с которым заключается Контракт не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент рассчитывается к итоговым данным расчета затрат, являющимся приложением к Контракту

2.4. Источники финансирования:

- бюджет муниципального образования городского поселения «Печора».

2.5. Оплата производится безналичным путем с расчетного счета Заказчик на расчетный счет Подрядчика ежемесячно после подписания акта о приемке выполненных работ по факту выполнения Работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счета) в текущем уровне цен в соответствии с Техническим заданием и расчетом затрат.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Контракту с момента заключения Контракта по «31» декабря 2017 года.

3.2. Обязательство Подрядчика по выполнению Работ считается исполненным с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

3.3. Сроки определенные Сторонами в Контракте, являются исходными для определения штрафных санкций.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнять Работы с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, действующими правилами и нормами, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды и соблюдению санитарных требований и правил благоустройства во время оказания Услуги.

4.1.2. Нести ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности при выполнении всех Работ.

4.1.3. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые препятствуют исполнению или завершению Работы в срок.

4.1.4. Нести ответственность перед Заказчиком за дефекты выполненных Работ, выявленных в результате комиссионного обследования в течение периода выполнения Работ, и устранять их без дополнительной оплаты после уведомления Заказчика в сроки, согласованные с ним.

4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о ходе выполнения Работ.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных Работ по Контракту.

4.2.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работ в соответствии с действующими государственными нормами и стандартами.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. В любое время проверять ход и оценивать качество Работ, выполняемых Подрядчиком, и соблюдение сроков их выполнения.

4.3.2. При отсутствии представителя Подрядчика в момент составления акта, фиксирующего дефекты, Заказчик имеет право самостоятельно провести проверку объекта и при необходимости привлекать для подписания актов, фиксирующих дефекты и нарушения договорных обязательств, третьих лиц.

4.3.3. Потребовать безвозмездного устранения недостатков в случае, если Работы выполнены не в полном объеме и их качество ниже установленных Контрактом.

4.3.4. В случае предъявления Заказчику органами государственного надзора и контроля штрафных санкций вследствие некачественного выполнения Подрядчиком Работы выставлять требования Подрядчику об оплате расходов Заказчика, связанных с некачественным (недобросовестным) выполнением Работ, на сумму штрафных санкций.

4.4. Заказчик обязуется:

4.4.1. С участием представителей Подрядчика осмотреть и принять результат Работ в сроки, определенные Контрактом, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4.2. Производить оплату выполненных Работ на основании актов приемки выполненных работ, счёта-фактуры.

 

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ.

5.1. Подрядчик обязан сдать, а Заказчик принять законченные Работы, осуществленные в соответствии с Контрактом.

5.2. Приемка оформляется актом приемки выполненных работ. При оформлении акта, в случае необходимости, к акту прилагается перечень недостатков и дефектов с указанием сроков их устранения Подрядчиком.

5.3. Заказчик обязан принять выполненные Работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными в законе, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от выполнения Контракта.

5.4. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Подписание Заказчиком акта приемки выполненных работ не освобождает Подрядчика от исполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом, которое осталось невыполненным или выполненным с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта, в том числе от исполнения обязательств по устранению недостатков.

5.5. В целях осуществления контроля использования бюджетных средств по целевому назначению, Заказчик вправе направлять Подрядчику указания о производстве определенных работ и осуществлять контроль соответствия объемов и качества выполненных (выполняемых) Подрядчиком Работ, а также запрашивать любую информацию, касающуюся вышеуказанных Работ.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За невыполнение обязательств или ненадлежащие выполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в следующем порядке: 2 % Цены Контракта и устанавливается в сумме 87 999 (восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 коп.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени). В случае неудовлетворения требования Заказчика в течение 5 календарных дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика, Заказчик вправе произвести удержания сумм неустойки (штрафа, пени) из денежного вознаграждения, причитающегося Подрядчику за выполнение обязательств по Контракту (из суммы, указанной в пункте 2.1. Контракта).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Пеня определяется по формуле:

1.

П = (Ц - В) x С,

 

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

 

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

 

Коэффициент К определяется по формуле:

,

 

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определяется в следующем порядке: 5 % Цены Контракта и устанавливается в сумме 219 999 (двести девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 коп.

6.6. Если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Контракта, разрешаются путём переговоров между Сторонами, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты её получения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

11.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. По всем вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Все уведомления и сообщения в рамках Контракта должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почтой с последующим предоставлением оригинала или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

12.3. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- техническое задание (Приложение 1);

- расчет затрат (Приложение 2).

12.4. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»	«Подрядчик»
Администрация МР «Печора»	ООО «Печорская сервисная компания «Перспектива»
Юридический адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, 15 тел./факс 8(82142) 7-47-44   Р/с 40204810200000000274 в отделении НБ Республика Коми л/сч Л9200036005 – в Управлении финансов муниципального района «Печора» БИК 048702001   ИНН 1105012781 КПП 110501001 ОГРН 1021100875575 ОКТМО 87620101	Юридический адрес: 169663, Республика Коми, г. Печора, пгт. Кожва, ул. Титова, д.8 -24 тел: 89121286138   р/с 40702810902000011612 Печорский операционный офис Банк «Таврический» к/с 30101810700000000877 БИК 044030877   ИНН/КПП 1105023744/110501001 ОГРН 1151101010510
Глава администрации     ____________________А.М. Соснора М. П.	Директор ООО «Печорская сервисная компания «Перспектива»   __________________А. В. Чернышев

 

Приложение 1

к Контракту № 334/А-2016 от «12» января 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по уборке парков, скверов, мест массового отдыха, зеленой зоны вдоль дорог и тротуаров города Печоры

ПЕРЕЧЕНЬ

улиц (с учетом тротуаров), пешеходных дорожек железнодорожной части

№№ пп	Улица	Участок	Периодичность
улицы, пешеходные дорожки
	Привокзальная	от ул. Советская до д. № 5	ежедневно
	Советская	от ул. Привокзальная до ул. Московская	ежедневно
	Октябрьская	от ул. Советская до ул. Железнодорожная	ежедневно
	Н. Островского	от Печорского пр-та до ул. Ленина	2 раза в неделю
	Московская	от ул. Железнодорожная до ул. 8 Марта	ежедневно
	Дорожная	от ул. Н. Островского до ул. Больничная	2 раза в неделю
	Пионерская	от ул. Железнодорожная до ул. Комсомольская	ежедневно
	Ленина	от ул. Комсомольская до ул. Железнодорожная	ежедневно
	Стадионная	от ул. 8 Марта до ул. Прибрежной	2 раза в неделю
	Строительная	от ул. Пионерская до д. № 25	ежедневно
	Первомайская	от ул. Железнодорожная до ул. 8 Марта	ежедневно
	8 Марта	от ул. Московская до ул. Пионерская	ежедневно
	Железнодорожная	от ул. Ленина до ул. Чехова	2 раза в неделю
	Комсомольская	от ул. Пионерская до ул. Проектируемая	ежедневно
	Советский пер-к	от ул. Советская до ул. Строительная	ежедневно
	Школьная	от ул. Н. Островского до пер. Школьный	ежедневно
	Школьный пер-к	от ул. Школьная до ул. Московская	ежедневно
	Проектируемая	от ул. Комсомольская до ул. Строительная	ежедневно
	Энергостроителей	от ул. Прибрежная до ул. Ленина	2 раза в неделю
	Проезд вокруг "Пармы"	от ул. Комсомольская до ул. Ленина	2 раза в неделю
	Пешеходная дорожка	от ул. Ленина до поликлинники № 2	2 раза в неделю
	Пешеходная дорожка	от д/с "Светлячок" до д/с "Рябинушка"	2 раза в неделю
	Пешеходная дорожка	от ул. Комсомольская до д. № 25 ул. Ленина	2 раза в неделю
	Пешеходная дорожка	от ул. Строительная до д. № 14 корп. 3	2 раза в неделю
	Пешеходная дорожка	от ул. Советская до ул. Строительная (в районе д. № 19)	2 раза в неделю
	Пешеходная дорожка	от сквера ДКЖ до д. № 27а по ул. Московской	2 раза в неделю
ПЕРЕЧЕНЬ площадей, детских площадок, парков, скверов, стоянок, памятников железнодорожной части
№№ пп	Улица	Участок	Периодичность
площади, детские площадки
	Привокзальная	площадь привокзальная	ежедневно
	Советская	площадь им. М. Горького	ежедневно
	Советская	спортивная площадка "Локомотив"	ежедневно
	Строительная	площадь Энергетиков	ежедневно
парки, скверы, стоянки
	Привокзальная	привокзальный сквер	2 раза в неделю
	Советская	зеленая зона в районе д. № 1	2 раза в неделю
	Советская	сквер у памятника М. Горького	2 раза в неделю
	Советская	сквер ДКЖ	2 раза в неделю
	Н. Островского	парк им. В. Дубинина	2 раза в неделю
памятники
	Советская	памятник М. Горькому	ежедневно
	Советская	дорожки в сквере ДКЖ	ежедневно

ПЕРЕЧЕНЬ

улиц (с учетом тротуаров), пешеходных дорожек речной части речной части
№№ пп	Улица	Участок	Периодичность
улицы, пешеходные дорожки
	Печорский пр-т	от д. № 12 до ул. Железнодорожная	ежедневно
	Гагарина	от ул. Кошевого до ул. Космонавтов	ежедневно
	Космонавтов	от ул. Социалистическая до Печорский пр-т	ежедневно
	Ленинградская	от д. № 4 до ул. Чехова	ежедневно
	Свободы	от Печорский пр-т до пл. Аэропорта	2 раза в неделю
	Мира	от Печорского пр-та до ул. Социалистическая	ежедневно
	Социалистическая	от ул. Железнодорожная до паромной переправы	ежедневно
	М. Булгаковой	от ул. Н. Островского до ул. Чехова	ежедневно
	Портовая	от ул. Социалистическая до ул. Русанова	2 раза в неделю
	О. Кошевого	от ул. Социалистическая до Печорский пр-т	2 раза в неделю
	Чехова	от пер. Южный до ул. Железнодорожная	2 раза в неделю
	Спортивная	от ул. М. Булгаковой до д. № 69	2 раза в неделю
	Русанова	от ул. Портовая до д. № 41; от ул. Ленинградская до ул. Калинина	2 раза в неделю
	Щипачкина	от ул. Гагарина до ул. Русанова	2 раза в неделю
	Куратова	от Печорского пр-та до пристани	2 раза в неделю
	Западная	от д. № 70 до пер. Южный	2 раза в неделю
	проезд у ЗАГСА по ул. М. Булгаковой	от ул. Гагарина до Печорского пр-та	ежедневно
	Транспортный проезд	от д. № 116 до ул. Железнодорожная	2 раза в неделю
	Речная	от д. № 1 до Печорского пр-та	2 раза в неделю
	Калинина	от Печорского пр-та до ул. Русанова	2 раза в неделю
	Лесная	от Печорского пр-та до ул. Русанова	2 раза в неделю
	Молодёжный бульвар	от ул. Гагарина до Печорского пр-та	ежедневно
	Набережная р. Печоры	от ул. Ленинградская до ул. Калинина	ежедневно
ПЕРЕЧЕНЬ площадей, детских площадок, парков, скверов, стоянок, памятников речной части
№№ пп	Улица	Участок	Периодичность уборки
площади, детские площадки
	Печорский пр-т	площадь Советская	ежедневно
	Печорский пр-т	площадь Победы	ежедневно
	М. Булгаковой	площадь Юбилейная	ежедневно
	Печорский пр-т	детская площадка в районе д. № 77	ежедневно
	Молодёжный бульвар	детская площадка в районе д. № 5	ежедневно
	Социалистическая	детская площадка в районе д. № 18	ежедневно
	Гагарина	детская площадка в районе д. № 11	ежедневно
	Куратова	детская площадка в районе памятника Русанову	ежедневно
парки, скверы, стоянки
	Печорский пр-т	стоянка автобусов "Горбольница"	2 раза в неделю
	Печорский пр-т	парковая зона в районе д. № 9	2 раза в неделю
	Печорский пр-т	зеленая зона в районе ОМВД	2 раза в неделю
	Печорский пр-т	парк Победы	2 раза в неделю
	Печорский пр-т	стоянка автотранспорта в районе торгового центра (парк Победы)	2 раза в неделю
	Печорский пр-т	парк Геологов	2 раза в неделю
	М. Булгаковой	стоянка автотрансорта в районе д. № 22	2 раза в неделю
	Космонавтов	зеленая зона (Дом офицеров)	2 раза в неделю
	Социалистическая	стоянка автотранспорта (городской стадион)	2 раза в неделю
	Социалистическая	стоянка автотранспорта (д.9 по Печорскому пр.)	2 раза в неделю
	Социалистическая	территория городского пляжа	Ежедневно с мая по сентябрь текущего года
	Русанова	парковая зона (набережная вдоль реки Печоры)	ежедневно
	Ленинградская	сквер у памятника "Воинам интернационалистам"	ежедневно
	Гагарина	зеленая зона в районе гостиницы "Альфа"	2 раза в неделю
	Гагарина	зеленая зона вдоль детского садика "Елочка"	2 раза в неделю
	Гагарина	стоянка автотранспорта (ДКР)	2 раза в неделю
	Мира	стоянка автотранспорта (в районе парка Геологов)	2 раза в неделю
памятники
	Печорский пр-т	памятник мемориал "Никто не забыт…"	ежедневно
	Куратова	памятник Русанову В. А.	ежедневно
	Н. Островского	памятник Чернобыльцам	ежедневно
	Ленинградская	памятник "Воинам интернационалистам"	ежедневно

ПЕРЕЧЕНЬ

автобусных стоянок (автопавильонов)

№№ пп	Улица	Периодичность уборки
Речная часть
	Печорский пр-т (в районе д. № 20)	ежедневно
	Печорский пр-т (пл. Советская)	ежедневно
	Печорский пр-т (в районе д. № 46)	ежедневно
	Печорский пр-т (в районе парка Победы)	ежедневно
	Печорский пр-т (в районе д. № 84)	ежедневно
	Печорский пр-т (в районе налоговая инспекция)	ежедневно
	Печорский пр-т (в районе д. № 87)	ежедневно
	Социалистическая (в районе д. № 18)	ежедневно
	Социалистическая (в районе д. № 60)	ежедневно
	Социалистическая (в районе д. № 74)	ежедневно
	Социалистическая (в районе д. № 90)	ежедневно
	Аэропорт	ежедневно
	Гагарина (ТЦ "Космос")	ежедневно
	Гагарина (Сбербанк)	ежедневно
	Железнодорожная (в районе д. № 75)	ежедневно
	Н. Островского (хлебокомбинат)	ежедневно
	Н. Островского (РЭБ)	ежедневно
Железнодорожная часть
	Советская (в районе д. № 4)	ежедневно
	Советская (пл. им. М. Горького)	ежедневно
	Советская (в районе д. № 43)	ежедневно
	Октябрьская (в районе парка им. В. Дубинина)	ежедневно
	Н. Островского (в районе д. № 36а)	ежедневно
	Н. Островского (в районе д. № 33)	ежедневно
	Н. Островского (в районе д. № 50)	ежедневно
	Ленина (Парма)	ежедневно
	Ленина (РИО)	ежедневно
	Комсомольская (в районе д. № 29)	ежедневно
	Энергостроителей (в районе д. № 29)	ежедневно
	Московская	ежедневно
	В зимний период очистка от снега крыш автопавильонов.

Расчет затрат

на выполнение работ по уборке парков, скверов, мест массового отдыха, зеленой зоны вдоль дорог и тротуаров города Печоры за 2017 год
Статьи затрат	Стоимость ед. /руб./	Кол-во	Общая ст-сть /руб./
Прямые затраты
в т.ч
Материалы, оборудование:				120 537,00
инвентарь (лопаты, грабли, метла)		216,84		шт.	33 827,00
мешки		10,16	6 500	шт.	66 040,00
перчатки		13,78	1 500	шт.	20 670,00
Оплата труда рабочих, всего					2 845 462,56
	рабочий 1 р.		220,58	5 350	ч/час	1 180 103,00
	рабочий 2 р.		239,08	5 350	ч/час	1 279 078,00
в т.ч.	отчисления 30,2%					386 281,56
Затраты на эксплуатацию машин:					65 556,75
трактор 59 кВт (80л.с.)		954,95		час.	40 107,90
автомобиль-самосвал груз.7 т		694,92		час.	10 423,80
автопогрузчик 5 т		1 001,67		час.	15 025,05
	Итого					3 031 556,31
Накладные расходы				%	454 732,75
Сметная прибыль				%	242 524,50
	Всего					3 728 813,56
НДС (НЕ ПРЕДУСМОТРЕН)				%	0,00
Итого с применением поправочного коэффициента К = 1,1799999971 цена контракта составляет					4 399 999,99

Глава администрации     ____________________А.М. Соснора М. П.

Директор ООО «Печорская сервисная компания «Перспектива»   __________________А. В. Чернышев

Муниципальный контракт № 334/А-2016

г. Печора «12» января 2017 г.

 

Администрация муниципального района «Печора» в лице главы администрации муниципального района «Печора» Сосноры Андрея Михайловича, действующего на основании Устава муниципального образования муниципального района «Печора», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Печорская сервисная компания «Перспектива» в лице директора Чернышева Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, по результатам электронного аукциона, результаты которого зафиксированы в протоколе подведения итогов № 0107300015416000115 от 23.12.2016 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по уборке парков, скверов, мест массового отдыха, зеленой зоны вдоль дорог и тротуаров города Печоры (далее - Работы).

1.2. Обязательства, указанные в п. 1.1 Контракта, выполняются Подрядчиком в соответствии ГОСТ, СНиП и других нормативно-технической документации, в пределах контрактной цены и в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту) и расчетом затрат (Приложение 2 к Контракту).

 

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Стоимость Работ (цена Контракта) составляет 4 399 999 (четыре миллиона триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копеек, в том числе НДС (НДС не облагается).

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Работ, материалов, оборудования, доставку материалов и оборудования до места выполнения Работ, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) Работ, необходимых для выполнения Работ, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию, иных издержек Подрядчика, связанных с выполнением Работ.

1. Талоны для вывоза мусора на полигон ТБО приобретаются за счет Подрядчика.

2.3. Акт о приемке выполненных работ должны быть составлены в соответствии с расчетом затрат (Приложение 2 к Контракту), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента К= 1,179, рассчитанного по результатам аукциона.

Поправочный коэффициент – отношение цены, заявленной Подрядчиком, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если Подрядчик, с которым заключается Контракта является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене контракта без учета суммы НДС, если Подрядчик, с которым заключается Контракт не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент рассчитывается к итоговым данным расчета затрат, являющимся приложением к Контракту

2.4. Источники финансирования:

- бюджет муниципального образования городского поселения «Печора».

2.5. Оплата производится безналичным путем с расчетного счета Заказчик на расчетный счет Подрядчика ежемесячно после подписания акта о приемке выполненных работ по факту выполнения Работ, в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании выставленного Подрядчиком счёта-фактуры (счета) в текущем уровне цен в соответствии с Техническим заданием и расчетом затрат.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Контракту с момента заключения Контракта по «31» декабря 2017 года.

3.2. Обязательство Подрядчика по выполнению Работ считается исполненным с момента подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.

3.3. Сроки определенные Сторонами в Контракте, являются исходными для определения штрафных санкций.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнять Работы с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, действующими правилами