Муниципальный контракт № 0172300004917000014

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0172300004917000014

г. Санкт-Петербург «__» _______ 20__ года

 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Местной Администрации МО п. Петро-Славянка Приходько Станислава Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное специализированное предприятие "Петродворцовое", именуемый (-ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице Филареева Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок от 04.09.2017 для закупки №0172300004917000014 заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию услуг «по строительному контролю на объектах по адресу: Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка по адресу: Ул. Сосновая на пересечении с ул. Ижорская, Ул. Комсомольская перес. с ул. Ижорская, Ул. Клубная на пересечении с ул. Первый проезд, Ул. Клубная на пересечении с Зеленым пер., Ул. Ижорская перес. с Сосновой ул. Участок между Коммунаров, д.4 и ул. Славянская. Дорога на Петро-Славянку, внутридворовая территория. Ул. Клубная, у ДК «Славянка». Ул. Овражная, Советский проспект от западной оконечности до д.24, Ул. 1-го Мая, Ул. Гоголя, Ул. Некрасова, Ул. Мичурина, Ул. Пограничная, Ул. Льва Толстого, Зеленый пер., Ул. Полевая, Ул. Карла Маркса, Клубная, у ж/д переезда на ул. Лесная, Ул. Лермонтова» (далее – оказание услуг) в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к Контракту).

1.2. Услуга считается оказанной после подписания Сторонами Акта приемки оказанных услуг (приложение № 2 к муниципальному контракту) по Контракту.

 

МЕСТО И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Место оказания услуг: Установлено заказчиком в техническом задании Приложение 1.

3.2. Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг: с момента подписания муниципального контракта до 15.11.2017г.

3.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

3.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать услуги на условиях настоящего Контракта и приложениями к нему.

4.1.2. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.3. В случае выявления Заказчиком недостатков в оказываемых услугах, в том числе связанных с несоответствием оказываемых услуг условиям настоящего Контракта, устранить выявленные недостатки за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.

4.1.4. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом.

4.1.5. Контролировать ход и качество оказания услуг, назначив для этих целей ответственное лицо Исполнителя.

4.2. Оказывать Услуги в соответствии с условиями Контракта, в том числе Технического задания, требованиям действующих законодательных и нормативных документов Российской Федерации. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг в объеме и в сроки, предусмотренные в Контракте, в том числе приложениях к нему.

4.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Контракта назначить путем подписания приказа, копия которого передается Заказчику, ответственных представителей Заказчика для координации и согласования с Заказчиком хода оказания Услуг по контракту.

4.2.3 Обеспечивать соответствие качества Услуг требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода, а также обязательным требованиям к качеству Услуг, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

4.2.4. Обеспечивать контроль безопасности результата выполненных подрядных работ по муниципальному контракту на работы на территории ВМО п. Петро-Славянка, для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращать причинение вреда имуществу указанных лиц.

4.2.5. Обеспечивать проверку качества и состава выполненных Подрядчиком работ на соответствие муниципальному контракту на работы на территории ВМО п. Петро- Славянка.

4.2.6. Контролировать устранение Подрядчиком несоответствий, нарушений, недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ по муниципальному контракту на работы на территории ВМО п. Петро- Славянка.

4.2.7. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать оказание услуг по контракту при обнаружении обстоятельств, угрожающих либо создающих невозможность завершения оказания услуг в установленных контрактом срок.

4.2.8. Представлять Заказчику всю необходимую информацию о выполнении работ Подрядчиком, в том числе фотоотчет на электронных носителях, в соответствие с условиями Контракта.

4.2.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями Контракта.

4.2.10 Осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком работ по каждому объекту Муниципального контракта на работы на территории ВМО п. Петро- Славянка.

4.2.10.1. Осуществлять экспертно-проверочные мероприятия в ходе выполнения всех этапов работ Подрядчиком по муниципальному контракту на работы на территории ВМО п. Петро-Славянка, в соответствием с требованиями контракта и технического задания в рамках исполнения контракта.

4.2.11. Вносить сведения об оказываемых по настоящему контракту услугах в соответствующий раздел общего журнала работ Подрядчика, подлежащего контролю в рамках оказания Услуг по контракту.

4.2.12. Контролировать наличие полноту и своевременность заполнения исполнительной документации Согласно условиям технического задания требованиям действующего законодательства Российской Федерации

4.2.13. Оказывать услуги непрерывно в течении исполнения контракта Согласно муниципального контракта на работы на территории ВМО п. Петро- Славянка.

4.2.14. Проводить экспертизу выполненных подрядчиком работ в части их соответствия условиям контракта с последующей представления заключения эксперта, оформляемым в соответствии со ст. ст. 41, 94 Федерального закона от 05. 04. 2013 номер 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

4.2.15. При необходимости представлять интересы заказчика в контролирующих и инспектирующих органах по вопросам, касающимся выполненных подрядчиком и принятых исполнителем работ.

4.2.16. Совместно с заказчиком участвовать в разрешении споров с подрядчиком, в том числе в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4.2.17. Фиксировать в общем журнале работ при осмотрах выполняемых подрядчиком работ отступлений от сметной документации, нарушений требований СНиП и технических условий по производству работ, а также устанавливает сроки устранения обнаруженных отступлений.

4.2.18. Следить за своевременным и качественным выполнением Подрядчиком предписаний и указаний Заказчика.

4.2.19 Проверять соответствие сертификатов и деклараций, паспортой и другой технической документации на используемые для выполнения работ товары и оборудование государственным стандартам, иным обязательным требованиям, в том числе программе по Муниципальному контракту на работы на территории ВМО п. Петро- Славянка, согласно сметной документации, а также соответствие используемых для выполнения работ товаров- установленным требованиям, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах на товары, а в случаи отступления от требований, указанных в нормативных документах, в муниципальном контракте на работы на территории ВМО п. Петро- Славянка, запрещать их применение.

4.2.20 В течении 48 часов обеспечить проверку представленных подрядчиком актов выполненных работ (форма КС-2, акт выполненных работ и иные документы) на соответствие их объемам выполненных работ, соответствие сметной документации и правильности оформления.

4.2.21. Своевременно письменно (не позднее одного рабочего дня с момента получения письменного запроса заказчика) предоставляет достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта- не позднее одного рабочего дня с момента выявления сложностей.

4.2.22. К установленному контрактом сроку предоставляет Заказчику результаты оказания услуги, предусмотренные контрактом

4.2.23. Заказчик обязан:

4.2.24. Осуществлять контроль за качеством и количеством оказываемых услуг и проверять ее на соответствие требованиям настоящего Контракта.

4.2.25. В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом, с участием Исполнителя принять оказываемые услуги, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат оказываемых услуг, или иные недостатки в оказываемых услугах немедленно заявить об этом Исполнителю, установив срок для их устранения.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг Исполнителем, соответствие оказываемых услуг условиям настоящего Контракта.

4.3.2. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг.

4.3.3. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.3.4. Предъявить замечания или претензии по оказываемым услугам Исполнителя в течение 30(тридцати) календарных дней после оказания услуг;

4.3.5. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты услуги, не соответствующих требованиям Контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.4. По настоящему Контракту Исполнитель в праве:

4.4.1. Требовать от Заказчика обеспечения надлежащих условий оказания услуг.

4.4.2. Требовать от Заказчика осуществления приемки надлежащим образом оказанных услуг.

4.4.3. Требовать от Заказчика оплаты оказываемых услуг.

4.5. Исполнитель имеет право:

4.5.1. Давать предписания подрядчику в ходе выполнения им работ по качеству и соответствию требованиям строительных норм и правил, других регламентирующих документов. в случаях не выполнены подрядчиком указаний исполнителя по исправлению допущенных нарушений требовать прекращения производства работ, с немедленным письменным извещением об этом Заказчика

4.5.2. Приостанавливать работу подрядчика на объекте в случае грубых нарушений технологии работ или использования материалов надлежащего качества

4.5.3. Требовать от заказчика своевременного и в полном объеме выполнения его обязанностей согласно условиям настоящего контракта

4.5.4. Исполнитель вправе привлекать к исполнению контракта третьих лиц (субисполнителей), будучи ответственным по контракту за их действия при исполнении контракта в полном объеме, при наличии письменного согласия Заказчика.

 

Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, государственными стандартами и действующим законодательством.

6.2.2. Исполнитель обязан непрерывно проверять ход выполнения работ (этапы работ) подрядчика по муниципальному контракту (Извещение № 0172300004917000013 (начальная (максимальная) цена контракта: 16 303 433,52 рублей), обязан контролировать качество используемых материалов и применяемых конструкций, обязан следить за технологией производства работ и правильностью оформления отчетной документации подрядчика по муниципальному контракту. По завершению работ, в случаи отсутствия недостатков и замечаний на объекте, проставить свою печать (при наличии) и подпись в документах, которые представляются заказчику для оплаты выполненных работ. После проверки объема и качества работ (в том числе материалов и конструкций) и подписания отчетных документов подрядчика (перечень документов определен в муниципальном контракте (Извещение № 0172300004917000013 (начальная (максимальная) цена контракта: 16 303 433,52 рублей) и подписания актов заказчиком, Исполнитель несет ответственность за нарушения, отступления от требований технического задания и контракта (Извещение № 0172300004917000013 (начальная (максимальная) цена контракта: 16 303 433,52 рублей), проектно-сметной документации, требований ГОСТов и СНиПов, нарушения в объемах и качестве используемого материала и конструкций подрядчиком.

6.1.

6.2.

6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере процентов цены Контракта, что составляет 1075 рублей 00 коп *.

* Размер штрафа включается в Контракта в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063:

а) 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей;

6.5 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере процентов* цены Контракта, что составляет 4300 рублей 00 коп.

* Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из Цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063:

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей;

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования^[1] Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле П = (Ц - В) x С

(где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле C= CЦБ xДП

(где

CЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

 

дней).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100%

(где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество)

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается

равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.8 Неустойка (штрафы, пени) уплачивается соответствующей Стороной согласно с условиями Контракта за каждое нарушение условий Контракта в отдельности, к которым, в том числе, относятся:

- выполнение работ (видов работ), не соответствующих условиям Контракта;

- нарушение порядка выполнения работ (видов работ);

- не устранение или ненадлежащее устранение несоответствий, нарушений требований, предусмотренных Контрактом, в соответствии с условиями Контракта;

- нарушение любого из сроков, предусмотренного условиями исполнения Контракта, в том числе:

- нарушение начального срока выполнения работ;

- нарушение конечного срока выполнения работ;

- нарушение сроков предоставления предусмотренной Контрактом документации. информации;

- нарушение порядка предоставления предусмотренной Контрактом документации, информации;

- непредставление предусмотренной Контрактом информации;

- не предоставление Заказчику комплекта необходимой для приемки работ (этапа исполнения Контракта) документации;

- неуплата неустойки (штрафа, пени) в требуемом размере в установленный срок;

- нарушение требований законодательства Российской Федерации о порядке привлечения к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, требований, предъявляемых к таким лицам, в случае привлечения их к выполнению Работ, при осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

- повторное нарушение любого из условий Контракта.

6.7.

6.8.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.10. Неустойка (штрафы, пени) носит штрафной характер. Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафов, пеней).

6.11. В случае полного или частичного неисполнения условий Контракта, а также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. Убытки, причиненные в результате ненадлежащего исполнения условий Контракта, возмещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, условиями Контракта.

6.12. Уплата неустойки (пени, штрафа) за неисполнение, просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, отсрочка уплаты неустоек (штрафов, пеней), списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств в натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации.

6.13. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации.

6.14. Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время выполнения работ, предусмотренных Контрактом, а также в результате допущенных при исполнении обязанностей Подрядчика по Контракту нарушений.

6.15. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к выполнению Работ, в полном объеме, как за свои собственные.

6.16. Ущерб, нанесенный третьим лицам Исполнителем при выполнении и/или в результате Работ, возмещается Исполнителю в полном объеме. Исполнитель во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

6.17 Обеспечение исполнения по настоящему Контракту устанавливается в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей. В случае если цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления обеспечения исполнения по настоящему Контракту в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, или Исполнитель предоставляет Заказчику информацию подтверждающую добросовестность последнего в соответствии со ст. 37 ФЗ №44. В случае, если способом обеспечения является залог денежных средств, данные денежные средства возвращаются Заказчиком Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту, в том числе гарантийных, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты последнего платёжного поручения по Контракту с отметкой банка о списании денежных средств со счёта Заказчика.

6.17.2. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд – заложенные денежные средства остаются у Заказчика. Гарантийные обязательства должны быть безусловными и безотзывными.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме, в двух экземпляров, имеющих равную юридическую силу.

9.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.5. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Исполнителя не позднее 5 рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме, вручается Исполнителю под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Исполнителю или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для направления извещений является: [email protected]. Номером факса для направления извещений является: 471-21-34, любой из видов извещения считается надлежащим и имеет полную юридическую силу.

9.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1- Техническое задание,

Приложение № 1- Акт приемки.

Приложение № 1 к муниципальному контракту

от ________ 20___ г. № 0172300004917000014

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по строительному контролю на объектах по адресу: Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка по адресу: Ул. Сосновая на пересечении с ул. Ижорская, Ул. Комсомольская перес. с ул. Ижорская, Ул. Клубная на пересечении с ул. Первый проезд, Ул. Клубная на пересечении с Зеленым пер., Ул. Ижорская перес. с Сосновой ул. Участок между Коммунаров, д.4 и ул. Славянская. Дорога на Петро-Славянку, внутридворовая территория. Ул. Клубная, у ДК «Славянка». Ул. Овражная, Советский проспект от западной оконечности до д.24, Ул. 1-го Мая, Ул. Гоголя, Ул. Некрасова, Ул. Мичурина, Ул. Пограничная, Ул. Льва Толстого, Зеленый пер., Ул. Полевая, Ул. Карла Маркса, Клубная, у ж/д переезда на ул. Лесная, Ул. Лермонтова.

Заказчик	Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка
Адрес Заказчика	196642, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, 1
Наименование услуг	Работы по строительному контролю на объектах по адресу: Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка по адресу: Ул. Сосновая на пересечении с ул. Ижорская, Ул. Комсомольская перес. с ул. Ижорская, Ул. Клубная на пересечении с ул. Первый проезд, Ул. Клубная на пересечении с Зеленым пер., Ул. Ижорская перес. с Сосновой ул. Участок между Коммунаров, д.4 и ул. Славянская. Дорога на Петро-Славянку, внутридворовая территория. Ул. Клубная, у ДК «Славянка». Ул. Овражная, Советский проспект от западной оконечности до д.24, Ул. 1-го Мая, Ул. Гоголя, Ул. Некрасова, Ул. Мичурина, Ул. Пограничная, Ул. Льва Толстого, Зеленый пер., Ул. Полевая, Ул. Карла Маркса, Клубная, у ж/д переезда на ул. Лесная, Ул. Лермонтова.
Сроки оказания услуг	С момента подписания муниципального контракта, в срок до 15.11.2017г.
Место оказания услуг	Санкт-Петербург, согласно объектам по муниципальному контракту между Заказчиком и Подрядчиком (Извещение № 0172300004917000013 (начальная (максимальная) цена контракта: 16 303 433,52 рублей)
Источник финансирования	Местный бюджет ВМО СПб п. Петро-Славянка
Начальная (максимальная) цена Контракта	250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС. Стоимость услуг включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе с учетом расходов на оплату труда рабочего персонала Исполнителя, а также расходы на приобретение оборудования и материалов, необходимых для оказания услуг, расходы на страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, включая отчисления во внебюджетные фонды, иные расходы, которые необходимо произвести Исполнителю для надлежащего и полного выполнения своих обязательств по Контракту согласно условиям Контракта и технического задания

1. Наименование объекта закупки – услуги по строительному контролю на объектах по адресу: Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка по адресу: Ул. Сосновая на пересечении с ул. Ижорская, Ул. Комсомольская перес. с ул. Ижорская, Ул. Клубная на пересечении с ул. Первый проезд, Ул. Клубная на пересечении с Зеленым пер., Ул. Ижорская перес. с Сосновой ул. Участок между Коммунаров, д.4 и ул. Славянская. Дорога на Петро-Славянку, внутридворовая территория. Ул. Клубная, у ДК «Славянка». Ул. Овражная, Советский проспект от западной оконечности до д.24, Ул. 1-го Мая, Ул. Гоголя, Ул. Некрасова, Ул. Мичурина, Ул. Пограничная, Ул. Льва Толстого, Зеленый пер., Ул. Полевая, Ул. Карла Маркса, Клубная, у ж/д переезда на ул. Лесная, Ул. Лермонтова.

2..Заказчик- Местная администрация ВМО п. Петро-Славянка.

3. Источник финансирования – местный бюджет ВМО п. Петро-Славянка на 2017 год.

4. Цели оказания услуг:

- Оказание услуг при выполнении работ по муниципальному контракту (Извещение № 0172300004917000013 (начальная (максимальная) цена контракта: 16 303 433,52 рублей) на территории ВМО п. Петро- Славянка, которые будут выполняться подрядчиком в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

- Выполнение функции привлеченной экспертной организации в отношении выполняемых подрядчиком работ.

5. Место оказания услуг - Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка по адресу: Ул. Сосновая на пересечении с ул. Ижорская, Ул. Комсомольская перес. с ул. Ижорская, Ул. Клубная на пересечении с ул. Первый проезд, Ул. Клубная на пересечении с Зеленым пер., Ул. Ижорская перес. с Сосновой ул. Участок между Коммунаров, д.4 и ул. Славянская. Дорога на Петро-Славянку, внутридворовая территория. Ул. Клубная, у ДК «Славянка». Ул. Овражная, Советский проспект от западной оконечности до д.24, Ул. 1-го Мая, Ул. Гоголя, Ул. Некрасова, Ул. Мичурина, Ул. Пограничная, Ул. Льва Толстого, Зеленый пер., Ул. Полевая, Ул. Карла Маркса, Клубная, у ж/д переезда на ул. Лесная, Ул. Лермонтова. (в случаи изменения адресного перечня между Заказчиком и Исполнителем заключается дополнительное соглашение).

6. Общая стоимость выполнения работ по контролируемым объектам, согласно начальной(максимальной) цене муниципального контракта- 16 303 433,52.

7. Гарантийный срок на оказание услуг

Исполнитель несет солидарную ответственность с Подрядчиком за недостатки выполненных работ, обнаруженные в течение гарантийного срока, со дня подписания сторонами акта приемки оказанных услуг, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа или неправильной эксплуатации результата выполненных подрядчиком работ.

Если в течении гарантийного срока будет установлено, что качество выполненных работ или материалов не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга (в том числе СНиП), работы выполненные подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации. Заказчик письменно уведомляет об этом подрядчика и исполнителя с указанием разумных сроков устранения недостатков выполненных работ и оказанных услуг, но не превышающих 30 дней, а подрядчик и исполнитель обязаны безвозмездно устранить соответствующие недостатки выполненных работ, оказанных услуг в рамках гарантийных обязательств.

После заключения контракта заказчик передает исполнителю следующие исходные данные для оказания услуг: муниципальный контракт на выполнение работ, в отношении выполнения которых исполнитель должен оказать услуги.

Оказание исполнителем услуг должно осуществляться непрерывно в течение всего хода выполнения подрядчиком работ, ежедневно должен вести журнал учета, который должен постоянно до окончания производства работ находится на объекте, на котором выполняется эти работы и быть доступным для заказчика для ознакомления в любой момент.

8. Исполнитель обязан непрерывно проверять ход выполнения работ (этапы работ) подрядчика по муниципальному контракту (Извещение № 0172300004917000013 (начальная (максимальная) цена контракта: 16 303 433,52 рублей), обязан контролировать качество используемых материалов и применяемых конструкций, обязан следить за технологией производства работ и правильностью оформления отчетной документации подрядчика по муниципальному контракту. По завершению работ, в случаи отсутствия недостатков и замечаний на объекте, проставить свою печать (при наличии) и подпись в документах, которые представляются заказчику для оплаты выполненных работ. После проверки объема и качества работ (в том числе материалов и конструкций) и подписания отчетных документов подрядчика (перечень документов определен в муниципальном контракте (Извещение № 0172300004917000013 (начальная (максимальная) цена контракта: 16 303 433,52 рублей) и подписания актов заказчиком, Исполнитель несет ответственность за нарушения, отступления от требований технического задания и контракта: (Извещение № 0172300004917000013 (начальная (максимальная) цена контракта: 16 303 433,52 рублей), проектно-сметной документации, требований ГОСТов и СНиПов, нарушения в объемах и качестве используемого материала и конструкций подрядчиком.

9. Требования к качеству оказания услуг

- Осуществлять технический контроль при выполнении подрядчиком работ, осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ сметным расчетом, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ

- Контролировать соответствие выполняемых работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил стандартов, технических условий и других нормативных документов.

- Принимать своевременные меры и контролировать в устранении выявленных дефектов в технической документации, ее пересмотр (в случае необходимости) и недопущение необоснованного увеличения сметной стоимости работ по благоустройству.

- Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов и сертификатов, результатов лабораторных испытаний и материалов др.), при необходимости самостоятельно проводить лабораторные испытания материалов

- Контролировать соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных подрядчиком к оплате работ технической документации.

- Контролировать наличие и правильность ведения подрядчиком первичной исполнительно-технической документации (исполнительных схем выполненных объемов работ) и внесения в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

- Контролировать исполнение подрядчиком (подрядными организациями) указаний предписаний заказчика, органов государственного строительного и ведомственного контроля, а также требования заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечения своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом.

- В случае обнаружения недостатков в выполнении работ совместно с заказчиком составлять перечень недостатков с указанием срока их устранения.

- Заносить замечания и указания об устранения подрядчиком выявленных недостатков по качеству выполнения работ в журналы производства работ с указанием срока и методов их устранения.

- Осуществлять контроль за соблюдением подрядчиком правил техники безопасности при проведении работ.

- Решать технические вопросы, возникающие в ходе выполнения работ.

- Осуществлять систематический контроль за качеством и технологией выполняемых подрядчиком работ, их соответствия строительным нормам и правилам, техническими регламентами и технической документацией.

- Осуществлять контроль за своевременным и качественным выполнением подрядчиком предписаний и указаний, внесенных в журналы производства работ по исправлению допущенных отступление от нормативных документов.

- Проверять соответствие сертификатов, технических паспортов и иной документации на конструкции, детали и оборудование государственным стандартам и техническим условиям технической документации, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документов – запрещать их применение и незамедлительно сообщать об этом заказчику.

- Осуществлять приемку выполненных работ и конструкции которые будут скрыты при производстве последующих работ, составления актов на скрытые работы с оценкой их качества, не допуская производства дальнейших работ до полного оформления актов на уже выполненные работы.

- Производить освидетельствование скрытых работ при своевременном предъявлении их подрядчиками с составлением соответствующих актов.

- осуществлять фотосъемку объекта до и после выполнения скрытых работ с предоставлением заказчику экземпляров каждого снимка (в случае требования заказчика и в течении произв<