Срок поставки и сборки . Порядок сдачи-приемки.

4.1. Срок поставки и сборки мебели (изделий) Заказчику указывается в спецификации.

4.2. Поставка мебели (изделий) осуществляется по выбору Заказчика в следующем порядке:

4.2.1. Мебель (изделия) передаются Заказчику на объекте, по адресу: ____________________________________________________________________________________________4.3. Порядок приемки мебели (изделий) и выполненных работ.

4.3.1. Передача мебели (изделий) Заказчику оформляется актом приема-сдачи работ по изготовлению и сборке мебели (изделий). В случае сборки (монтажа) мебели у Заказчика, оформляется акт выполненных работ по сборке (монтажу) мебели (изделий).

4.3.2. При сдаче-приемке мебели (изделий) Заказчик осуществляет его внешний осмотр, проверяет качество выполненных работ, работу системы подсветки и механизмов трансформации.

4.3.3. При обнаружении недостатков в качестве мебели (изделий), либо выполненных работ Заказчик записывает свои претензии в акте сдачи-приемки мебели (изделий) и передает его Исполнителю, а Исполнитель устраняет эти недостатки. Сроки устранения согласовываются дополнительно.

4.3.4. С момента подписания Заказчиком акта приема-передачи мебели (изделий), акты выполненных работ по изготовлению и сборке мебели (изделий), акта выполненных работ по монтажу мебели (изделий) Исполнитель считается выполнившим обязательства по настоящему договору в части сборки и поставки мебели (изделий).

4.6. Право собственности на изделие переходит к Заказчику с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки и 100% оплаты заказа.

4.7. Риск случайной порчи мебели (изделий) несет собственник в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ГАРАНТИИ.

5.1. За невыполнение обязательств по договору Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты по договору Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от суммы договора за каждый день просрочки.

5.3. Гарантийный срок на выполненные работы, на мебель (изделие) составляет 2 года с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи мебели (изделий). И 2 года на роликовую систему. При условии соблюдения паспорта на мебель. При обнаружении недостатков выполненных работ и/или мебели (изделий) в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки за свой счет в срок, согласованный сторонами.

5.5. Исполнитель несет ответственность за поставленную мебель (изделие) в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Исполнитель не несет ответственности за кривизну потолка, пола и стен, которые могут повлиять на эстетичный вид установленной (мебели) изделия.

5.7. При невозможности выполнения своих обязательств из-за действия третьих лиц, стороны обязаны своевременно известить об этом друг друга и пересогласовать материалы, либо сроки выполнения своих обязательств.

 

ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, молния, взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки, действия и нормативные акты государственных органов, имеющие обязательную силу хотя бы для одной из сторон), возникших после заключения настоящего договора, при условии, что данные обстоятельства повлияли на выполнение сторонам своих обязательств.

6.2. При невозможности исполнения обязательств, в срок свыше 2 месяцев, каждая из сторон вправе расторгнуть договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.

7.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания, до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

7.2. Изменение договора производится путем составления и подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами. Любое приложение к настоящему договору является его неотъемлемой частью.

8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

8.3. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору. Претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15-ти (Пятнадцати) календарных дней с момента получения такой претензии.

8.4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их разрешения путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения истца, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

8.5. В случаях, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

8.6. Настоящий договор составлен на русском языке, в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.7. К настоящему договору прилагается:

8.8. Спецификация.