Государственный Контракт Санкт-Петербурга № 41/21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА № 41/21

Санкт-Петербург                                                        «__» _______2021г.

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга от имени города федерального значения Санкт-Петербург и для государственных нужд Санкт-Петербурга, именуемый
в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя председателя Комитета Гусевой Оксаны Юрьевны, действующего на основании распоряжения Комитетапо благоустройству
Санкт-Петербурга от 04.12.2020 № 389-р, доверенности от 04.12.2020
№ 01-10-10997/20-0-0, с одной стороны,

и Акционерное общество «Садово-парковое предприятие «Пушкинское» (далее –
АО «СПП «Пушкинское»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шабнова Александра Михайловича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны» в соответствующем падеже и склонении, в соответствии с решением Единой комиссии Комитета
по благоустройству Санкт-Петербурга по осуществлению закупок товаров, работ, услуг(протоколподведения итогов открытого конкурса в электронной форме № ППИ1
от 21.04.2021 для закупки № 0172200006621000009, идентификационный код закупки 212784042414278410100100210018130244) заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить, а Подрядчик принимает
на себя обязательства по выполнению работ по ремонту по ремонту объектов зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»(далее – работы по ремонту) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3, далее – Техническое задание) и иными условиями настоящего Контракта.

1.2. При производстве работ по ремонту Подрядчик обязан обеспечить надлежащий ремонт объектов зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды».

1.2.1. Под ремонтом объекта зеленых насаждений понимается комплекс работ, проводимый для предупреждения преждевременного физического износа зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах территории зеленых насаждений, поддержания их эксплуатационных показателей, устранения повреждений и неисправностей без изменения параметров элементов благоустройства и размещение элементов благоустройства взамен утраченных.

1.2.2. Под надлежащим ремонтом объекта зеленых насаждений понимается выполнение работ Подрядчиком в полном соответствии с требованиями технического задания, с правовыми и техническими актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующих данную сферу деятельности, Технологическим регламентом производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, утвержденным распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 12.08.2019 № 179-р (Приложение № 1 к техническому заданию), включая, но не ограничиваясь соблюдением требований нормативно-технических документов, указанных в техническом задании.

1.3. Работы принимаются на основании отчетных документов. Под отчетными документами в настоящем Контракте понимаются: Акт о приемке выполненных работ (далее – КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее – КС-3), содержащие все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.4. Целью настоящего Контракта является повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды для создания условий организации качественной жизни и современного отдыха населения Санкт-Петербурга путем реализации мероприятия «Обеспечение мероприятий регионального проекта Санкт-Петербурга «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 5 «Развитие и содержание объектов благоустройства» государственной программы Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014 № 487 «Огосударственной программе Санкт-Петербурга «Благоустройство и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге», в соответствии с Проектом «Формирование комфортной городской среды в Санкт-Петербурге на 2017 - 2022 годы», утвержденным вице-губернатором Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л. 31.10.2017, Приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.11 2016 № 10 (в ред. протокола президиума Советапри Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017 № 5), обеспечение надлежащего ремонта объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе организации и посадки садово-парковых насаждений, реализации проектных решений цветочного оформления, художественно-ландшафтного оформления земельных участков (территорий), ремонта газонов, дорожек, площадок для отдыха, компенсационной замены малых архитектурных форм.

1.5. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга, иных нормативных правовых актов, включая, но ограничиваясь соблюдением требований нормативно-технических документов, указанных в Техническом задании.

1.5.1. Для целей настоящего Контракта все нормативно-технические документы, указанные в Техническом задании, являются обязательными для исполнения Подрядчиком.

Порядок сдачи-приемки работ

 

3.1. Сдача-приемка работ по ремонту осуществляется после завершения работ
по ремонту на основании отчетных документов, определенных в пункте 1.3 Контракта, а также исполнительной документации, представляемой Подрядчиком не позднее 31.10.2021, в составе:

акты освидетельствования скрытых работ с приложением материалов фото и/или видео фиксации скрытых работ (в случае наличия скрытых работ);

паспорта и сертификаты на используемые материалы;

журнал производства работ;

ведомость объемов выполненных работ;

карточка подсчета площадей с исполнительной схемой;

материалы фотофиксации: до начала, во время и после окончания работ.

Исполнительная документация представляется Подрядчиком отдельной книгой, в двух экземплярах, а также на электронном носителе.

3.2. Заказчик осуществляет экспертизу предусмотренных Контрактом результатов работ по ремонту в части их соответствия требованиям, установленным Контрактом (в том числе видам, объему и качеству работ) в соответствии с нормами Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон). Экспертиза предусмотренных Контрактом результатов Работ, проводится Заказчиком своими силами. Результаты экспертизы используются Заказчиком при приёмке работ по ремонту. По итогам проведения экспертизы составляется экспертное заключение, которое подписывается экспертом, и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения условий Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в экспертном заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Сроки проведения экспертизы с учетом оформления экспертного заключения – 7 (семь) дней с даты предоставления отчетных документов в соответствии с Порядком приемки работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).

3.3. Заказчик осуществляет приемку работ по ремонту в соответствии с условиями Контракта с учетом оформления результатов приемки выполненных работ по ремонту
в течение 10 (десяти) дней с даты предоставления отчетных документов в соответствии
с Порядком приемки работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту). При отсутствии замечаний к отчетным документам Заказчик подписывает КС-2 и КС-3 и возвращает один экземпляр указанных документов Подрядчику, а при наличии замечаний Заказчик составляет Акт контроля и выдает Предписание в порядке и сроки, установленные в Приложении № 4 к настоящему Контракту, и возвращает Подрядчику отчетные документы для внесения изменений (дополнений). После устранения замечаний Подрядчик повторно направляет Заказчику отчетные документы. Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется Заказчиком в сроки и порядке, предусмотренных разделом 3 настоящего Контракта и Приложением № 4 к настоящему Контракту. Документ КС-2 подписывается Заказчиком после снятия замечаний (отсутствию замечаний) ко всем отчетным документам, включая КС-3. Датой принятия работ по ремонту считается дата подписания Заказчиком КС-2, в том числе после устранения замечаний Заказчика. 

3.4. Подрядчик направляет своих уполномоченных представителей для участия в приемке работ по ремонту.

3.5. Подрядчик своевременно, в порядке, определенном Контрактом, представляет Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы и иные документы, информацию, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.6. Подрядчик обязан представлять по требованию Заказчика все необходимые документы для проведения проверки качества выполненных Подрядчиком работ.

Порядок выполнения работ

 

4.1. Сроки выполнения работ по Контракту:

начало выполнения работ: с даты заключения Контракта;

окончание выполнения работ: не позднее 31 октября 2021 г.

4.1.1. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по ремонту в соответствии с Графиком производства работ (далее – График) (Приложение № 5 к настоящему Контракту).

4.2. Место выполнения работ:

сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1Пушкинского района Санкт-Петербурга.

4.3. Виды работ, объемы работ и технология проведения отдельных видов работ
по ремонту определяются в соответствии с Техническим заданием и Сметами на работы
по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 Пушкинского района Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (КОСГУ 225 и 310) (Приложения № 2.1 и 2.2 к настоящему Контракту).

4.4. Подрядчик при исполнении Контракта вправе привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком полную ответственность за последствия неисполнения или некачественного исполнения обязательств субподрядными организациями.

4.5. При исполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами, в том числе указанными в Техническом задании.

4.5.1. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Заказчик по запросу Подрядчика уведомляет его о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

4.6. Подрядчик обязан по запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту в сроки, установленные в запросе, если иные сроки не установлены действующим законодательством.

4.7. Подрядчик по требованию Заказчика направляет уполномоченных лиц
с представлением соответствующих документов в проверяющие, контролирующие
и надзорные органы государственной власти и организации по вопросам качества работ
по ремонту.

4.8. Подрядчик осуществляет взаимодействие с проверяющими, контролирующими и надзорными органами государственной власти Санкт-Петербурга, включая администрации районов Санкт-Петербурга, учреждения, организации, способствующее выполнению настоящего Контракта и контролю за состоянием объектов и территорий зеленых насаждений.

4.9. Подрядчик при невозможности производства работ по ремонту в срок, не превышающий 1 суток с момента установления обстоятельств, исключающих возможность производства данных работ, письменно уведомляет об этом Заказчика.

4.10. Подрядчик обязан своевременно и за свой счет устранять нарушения, выявленные Заказчиком в процессе приемки выполненных работ по ремонту в соответствии с Порядком приемки работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту) в течение срока, установленного Заказчиком, представлять Заказчику информацию об устранении нарушений.

4.11. Установка малых архитектурных форм должна быть выполнена в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (далее – ТР ЕАЭС).

4.11.1. Для допуска к монтажу оборудования необходимо представить паспорт оборудования, составленный в соответствии с п. 36 ТР ЕАЭС, сертификаты и (или) декларации, легитимность которых подтверждена на сайте Росаккредитации, выполнен комиссионный осмотр оборудования в разобранном виде (наличие всех соединений, болтов, отсутствия повреждений и т.д.).

4.11.2. Допустимое отклонение от установленных в настоящем Контракте габаритных размеров малых архитектурных форм составляет 0,5 %. При этом габаритные размеры малых архитектурных форм не должны быть менее минимальных значений таких товаров, установленных в Техническом задании.

4.11.3. Информационный щит согласно пункту 46 ТР ЕАЭС должен отражать информацию следующего характера:

правила пользования оборудованием и сведения о возрастных группах (включая ограничения по росту и весу);

номера телефонов службы спасения, скорой помощи;

номера телефонов обслуживающей организации, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования.

 

 

Гарантийные обязательства

 

7.1 Подрядчик гарантирует качество работ по ремонту путем установления следующих гарантийных сроков:

- на выполненные работы по ремонту газонов, дорожек и площадок– 12 месяцев с момента приемки работ;

- на выполненные работы по установке малых архитектурных форм (в том числе по их качеству) – 3 года с момента приемки работ;

- на посадку деревьев и кустарников при фиксации сверхнормативного отпада в соответствии с Техническим заданием – 3 года с момента приемки работ.

7.2.   Течение гарантийного срока на работы по ремонту газонов, дорожек и площадок прерывается на все время, на протяжении которого объект зеленых насаждений (часть объекта зеленых насаждений) не мог эксплуатироваться.

7.3.   В случае, когда объект зеленых насаждений (часть объекта зеленых насаждений), на котором выполнены работы по ремонту, указанному в п. 7.1. настоящего раздела Контракта, попадает в зону производства работ по прокладке инженерных коммуникаций и / или выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту и реконструкции, Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств.

7.4.   При обнаружении дефектов по выполненным работам по ремонту в период гарантийного срока Подрядчик обязуется их устранить в течение 15 рабочих дней с момента требования Заказчика.

 

 

Конфиденциальность

9.1.   Стороны настоящим подтверждают, что исполнение настоящего Контракта, а также все документы, подписываемые Сторонами, носят конфиденциальный характер, являясь ценной информацией для Сторон, не подлежащей разглашению.

9.2.   Никакая информация, указанная в пункте 9.1 настоящего Контракта,
не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам
или организациям без предварительного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Контракта.

9.3.   Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые
и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

Прочие условия Контракта

 

12.1. Срок действия Контракта: с даты заключения (в соответствии с частью 8 статьи 83.2 Закона) и до 31.12.2021 Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.2. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчиком представлено обеспечение в размере 6 052 151,58 руб. (шесть миллионов пятьдесят две тысячи сто пятьдесят один рубль 58 копеек).

12.3. Возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.2 статьи 96 Закона), осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.4. В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счёта гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

12.5. Срок действия банковской гарантии, представленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. Срок исполнения обязательств по Контракту, обеспеченных банковской гарантией, - 31.10.2021.

12.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации
у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения Контракта применяется Подрядчиком), лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере и порядке, определённых в соответствии с пунктом 8.5.1.1 Контракта.

12.7. При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных средств на указанный Заказчиком счёт обязательства по Контракту требования Заказчика удовлетворяются без обращения в суд, путем удержания денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения Контракта.

12.8. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

12.10. Все разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Контракта, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.11. Все приложения к настоящему Контракту и дополнительные соглашения к нему являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.12. В соответствии со статьей 83.2 Закона настоящий Контракт заключен
в электронной форме и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон.

12.13. В случае изменения своего адреса (юридического, фактического или иного) или реквизитов (организации, платежных или иных), сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно уведомить об этом другую сторону данного контракта. В противном случае, документы (либо иная информация), переданные по указанному ранее адресу и реквизитам стороны, не надлежаще уведомившей об их изменении, считаются ею принятыми (т.е. надлежащим образом переданными другой стороной).

12.14. Если в ходе исполнения настоящего Контракта потребуется получение специальных разрешений, лицензий, допусков, иных разрешительных документов на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить указанные документы до начала выполнения работ по ремонту и представить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов.

 

 

Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются
не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство РФ.

 

Приложения

15.1. Приложение № 1 – Расчет цены контракта;

15.2. Приложение № 2.1 – Смета на работы по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 Пушкинского района
Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (КОСГУ 225);

Приложение № 2.2. – Смета на работы по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 Пушкинского района
Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (КОСГУ 310);

15.3. Приложение № 3 – Техническое задание;

15.4. Приложение № 4 –Порядок приемки работ;

15.5. Приложение № 5 –График производства работ;

15.6. Приложение № 6 – Конкретные показатели товара (малые архитектурные формы), поставляемого при выполнении работ.

 

16. Почтовые и платежные реквизиты, подписи сторон:

                   

Заказчик: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга	Подрядчик АО «СПП «Пушкинское»
Адрес: 191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 9, лит. А ИНН 7840424142 КПП 784101001 Комитет Финансов Санкт-Петербурга (Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга л/счет 0900000) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК  по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 Единый казначейский счет 40102810945370000005 Казначейский счет 03221643400000007200 ОГРН 1099847031570 ОКОНХ 97400 ОКПО 64222979 ОКТМО 40908000 Тел. (812) 576-12-04, факс (812) 312-79-62 Эл.почта: [email protected]	Адрес:196608, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Автомобильная, д.1 ИНН 7820321438 КПП 782001001 ОГРН 1107847142897 Р/с 40702810390230000328 ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г.Санкт-Петербург К/с 30101810900000000790 БИК 044030790 ОКПО 03282708 ОКТМО 40397000 Телефон 476-69-72; факс 466-65-13 E-mail: [email protected] E-mail бухгалтерии: [email protected]
Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга _____________________ О.Ю. Гусева	Генеральный директор АО «СПП «Пушкинское» _________________ А.М. Шабнов

Приложение № 1

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Начальная (максимальная) цена контракта, руб.	Цена контракта (руб.) с учетом понижающего коэффициента по результатам конкурса в электронной форме Кп =0,9
1	Выполнение работ по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе:	усл.ед	1	30260757,91	27 234 682,12
1.1	Стоимость работ по ремонту объекта зеленых насаждений соответствии со сметой на работы по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 Пушкинского района Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (КОСГУ 225) (Приложение № 2.1 к Контракту)	-	-	20 827 460,81	18 744 714,73
1.2	Стоимость работ по ремонту объекта зеленых насаждений соответствии со сметой на работы по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 Пушкинского района Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды» (КОСГУ 310) (Приложение № 2.2 к Контракту)	-	-	9 433 297,10	8 489 967,39

Приложение № 2.1

Смета на работы по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 Пушкинского района Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»(КОСГУ 225)

(Приложение представлено в отдельном файле)

Приложение № 2.2

Смета на работы по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 Пушкинского района Санкт-Петербурга в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды»(КОСГУ 310)

(Приложение представлено в отдельном файле)

Приложение № 3

Срок и порядок оплаты работ

 

Установлены в разделе «Цена контракта и порядок расчетов» контракта.

 

 

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон)

 

Объектом закупки являются работы по ремонту объекта зеленых насаждений сквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1, в том числе элементов благоустройства, включая компенсационную замену малых архитектурных форм,  в рамках реализации мероприятий проекта «Формирование комфортной городской среды».

При производстве работ по ремонту объекта зеленых насажденийсквер Николая Ивасюка на Первомайской ул. северо-западнее д.1 Подрядчик обязан обеспечить надлежащий ремонт объекта зеленых насаждений.

Под надлежащим ремонтом объекта зеленых насаждений в настоящем Техническом задании понимается выполнение работ Подрядчиком в полном соответствии с требованиями настоящего технического задания, с правовыми и техническими актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующих данную сферу деятельности, Технологическим регламентом производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, утвержденным распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 12.08.2019 № 179-р (Приложение № 1 к техническому заданию), включая, но не ограничиваясь соблюдением требований нормативно-технических документов, указанных в техническом задании.

Под ремонтом объекта зеленых насаждений понимается комплекс работ, проводимый для предупреждения преждевременного физического износа зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах территории зеленых насаждений, поддержания их эксплуатационных показателей, устранения повреждений и неисправностей без изменения параметров элементов благоустройства и размещение элементов благоустройства взамен утраченных.

Исходные данные на выполнение работ по ремонту объекта зеленых насаждений изложены в разделе 3 настоящего технического задания.

Ведомость объемов работ приведена в приложении № 2 к техническому заданию.

Схемы производства работ приведены в приложении № 4 к техническому заданию.

Требования к качеству работ,
к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80), документ зарегистрирован Росстандартом 24.12.2010 в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов в качестве СП 49.13330.2010, Постановления Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002» (далее – СниП12-03-2001, СНиП 12-04-2002) в части норм, относящихся к работам, указанным в Техническом задании, работы должны быть обеспечены необходимыми мероприятиями по технике безопасности, в том числе ограждение, содержание и уборка строительной площадки и прилегающей к ней непосредственно территории, перевозку материалов и отходов способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды.

2. К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»), в том числе исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.

3. Используемые в работах оборудование, машины и механизмы должны соответствовать современным технологическим требованиям, обладать высокими техническими характеристиками, надежностью, хорошей управляемостью, соответствовать современному уровню оснащения данного типа объектов с учетом последних достижений ведущих фирм-производителей в этой области.

4. Работы, являющиеся предметом конкурса, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, часть II, ст. 743, 751, 754, 755.

5. Работы по ремонту объекта зеленых насаждений (объемы, виды и качество) должны выполняться в соответствии с требованиями технического задания, Технологического регламента производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, утвержденного распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 12.08.2019 № 179-р (приложение № 1 к техническому заданию) и иными нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов (Приложение № 3 к техническому заданию), но не ограничиваясь требованиями указанных документов.

6. Все используемые и поставляемые в ходе работ по ремонту объекта зеленых насаждений товары (материалы, изделия, детали, комплектующие и оборудование) должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7. Все технические (технологические) решения, объемы и виды, подлежащих выполнению работ, требования к товарам (материалам, изделиям, деталям, комплектующим и оборудованию), используемым и поставляемым при выполнении работ по ремонту объекта зеленых насаждений учтены заказчиком в техническом задании, в том числе указанным в приложении № 3 к техническому заданию «Перечень нормативно-технических документов», ведомости объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию), являющихся неотъемлемыми частями технического задания.

8. При посадке используются саженцы деревьев (ель колючая, ф. голубая) 3 группы крупностии кустарников (сирень сортовая, спирея ниппонская) среднерослых первого сорта.

 

 

Основные показатели саженцев деревьев приведены в Таблице 1.

 

Таблица 1

Наименование показателя	Значение показателя
	3 группа
Ель колючая и ее формы
высота растения, см	св. 120 до 180 включ.
диаметр кроны, см	не менее 100

 

Основные показатели саженцев кустарников приведены в Таблице 2.

 

                                                                                                                              Таблица 2

Наименование показателя	Значение показателя
	среднерослые
Раздел 3. Исходные данные на выполнение работ по ремонту объекта зеленых насаждений Организация работ Работы по ремонту объекта зеленых насаждений осуществляются Подрядчиком в сроки в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 5 к Контракту), и в порядке, установленном в Технологическом регламенте производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, утвержденный распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 12.08.2019 № 179-р. 2. Виды работ и требования к их выполнению Виды работ по ремонту объектов зеленых насаждений и требования к их выполнению (в том числе сроки и технология выполнения) установлены в Ведомости объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию), Технологическом регламенте производства работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, утвержденный распоряжением Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга от 12.08.2019 № 179-р (Приложение № 1 к техническому заданию). Установка оборудования осуществляется в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок». Детское игровое оборудование, а также покрытия подлежат обязательной сертификации и (или) декларированию соответствия. Легитимность сертификатов проверяется на сайте Росаккредитации. Охрана окружающей среды 5.1. Основной задачей охраны окружающей среды при ремонте объектов зеленых насаждений является максимально возможное снижение наносимого природной среде ущерба за счет применения при производстве работ экологически безопасных материалов и технологий, а также выполнения специальных природоохранных мероприятий согласно ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ, ГОСТ 17.4.1.02-83, ГОСТ 12.0.003-2015. 5.2. При выполнении работ следует обеспечивать чистоту прилегающих территорий, не допускать пылеобразования. Санитарно-бытовые помещения должны располагаться в достаточной близости от места производства работ. 5.3. При проведении необходимо руководствоваться действующим законодательством Рос 123Следующая ⇒ Поделиться с друзьями: Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций... Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости... Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции... Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...  © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы! 0.141 с.