Место, сроки и условия выполнения Работ

КОНТРАКТ № 12-04/116

 

Предмет контракта: выполнение работ по летнему и зимнему содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность движения автомобильных дорог Сосновского района Тамбовской области общей протяженностью 222,1 км. в 2021 году

Идентификационный код закупки: 203681800242568180100100140014211244

р. п. Сосновка

«___» _____ 2020 г.

      Администрация Сосновского района Тамбовской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы района Дьяконова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Труд», именуемое в дальнейшем - Исполнитель, в лице в лице директора Киракосяна Манвела Шаликоевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, по итогам аукциона в электронной форме (протокол от 07.12.2020 г. № 0164200003020003426) заключили настоящий КОНТРАКТ (далее - Контракт) О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

 

Предмет Контракта.

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по летнему и зимнему содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность движения автомобильных дорог Сосновского района Тамбовской области общей протяженностью 222,1 км. в 2021 году (далее - работы).

       1.2. Заказчик в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог в зимний и летний периоды 2021 года обязывает Подрядчика выполнить работы по содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность движения, автомобильных дорог общего пользования Сосновского района в 2021 году протяженностью 222,1 км, посредством выполнения дорожных работ и содержания не ниже допустимого уровня автомобильных дорог общего пользования Сосновского района, в свою очередь, Заказчик  обязуется принять и оплатить их.

       1.3. Подрядчик принимает обязательства по выполнению в 2021 году работ, указанных в пункте 1.2. настоящего Контракта, в соответствии с условиями настоящего Контракта, требованиями нормативных документов, указанных в Перечне нормативно - технических документов, применяемых при содержании автомобильных дорог (Приложение № 1 к Контракту), техническим заданием (Приложение № 2 к Контракту) и в соответствии со сметой на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность движения автомобильных дорог Сосновского района Тамбовской области общей протяженностью 222,1 км. в 2021 году (Приложение № 3 к Контракту).

       1.4. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

 

2. Цена Контракта ^[1] и порядок расчетов.

2.1. Цена Контракта составляет: 19 554 138 (девятнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

Возможность изменения цены Контракта при его исполнении в соответствии с п.1 ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: установлена.

2.2. В цену Контракта включены все затраты и издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Контракту, в том числе, но не ограничиваясь: стоимость оборудования и материалов, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы и перемещение до места выполнения работ, а также налоги, сборы и прочие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.3. В ходе исполнения Контракта по предложению Заказчика допускается увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом количество товара, объема выполняемой работы, не более чем на десять процентов с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара, объема работы или услуги цена Контракта уменьшается исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

2.4. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком.

2.5. Источник финансирования: субсидии областного бюджета и средства бюджета Сосновского района.

2.6. Порядок оплаты:

2.6.1. Оплата Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по ценам, определяемым в соответствии с настоящим Контрактом за фактически выполненные Работы после представления и подписания актов выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в течение 30 дней.

2.6.2. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.3. Окончательный расчет между Сторонами производится с зачетом всех ранее произведенных Заказчиком по настоящему Контракту платежей.

2.7. Оплата удорожания в связи с повышением инфляционных коэффициентов и (или) повышением стоимости материалов не производится.

2.8. Датой оплаты по настоящему Контракту считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

5.1. Поддерживать требуемый уровень содержания для обеспечения круглосуточного безопасного и бесперебойного движения транспортных средств и безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах.

5.2. Вести с момента начала выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и до момента их завершения журнал производства работ на русском языке, оформленный и заверенный в установленном порядке.

5.3. Фиксировать возникающие дефекты элементов дороги в журнале производства работ, элементов обустройства с указанием сроков их ликвидации.

5.4. Получить разрешение до начала выполнения работ, если в ходе исполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ.

5.5. Обеспечить качественное выполнение работ по настоящему Контракту, в установленные настоящим Контрактом сроки.

5.6. Обеспечить при выполнении работ требования по охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с проведением необходимых согласований.

5.7. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на автомобильных дорогах в специальной одежде определенного образца («сигнальной» одежде, способствующей безопасности дорожных рабочих, как в светлое, так и в темное время суток).

5.8. Вести учет дорожно-транспортных происшествий, в том числе по дорожным условиям, сопутствующим их совершению и участвовать в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий.

5.9. Известить, в течение суток, в письменной форме Заказчика о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в полосе отвода и придорожных полосах (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, примыканий, установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной торговли, установка рекламы и т.п.), размещение которых не согласовано в установленном порядке, и в течение 3 дней принять меры к прекращению ими производства работ, ликвидации возникших дефектов и возмещению ущерба.

5.10. Организовать оперативное принятие мер по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.). Отсутствие тяжелой техники в составе технического парка Подрядчика, необходимой для предотвращения угрозы возникновения ЧС или ликвидации последствий ЧС, не освобождает Подрядчика от принятия мер по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние.

В нештатных ситуациях, в целях обеспечения безопасности участников движения, Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части участка автомобильной дороги, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкамавтомобильной дороги, а в случае необходимости согласовывать изменение маршрута движения транспортных средств с Заказчиком и доложить о принятых мерах.

5.11. Вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество конкретных дорожных работ.

5.12. Представить Заказчику, не менее чем за 10 дней до начала конкретных видов работ, сведения о мероприятиях по реализации требований настоящего Контракта в вопросах обеспечения качества применяемых материалов и выполняемых работ вне зависимости от величины объема работ по контролю, выполняемого самостоятельно или с привлечением специализированной организации, аккредитованной на право проведение конкретного комплекса работ, а также представить:

- сертификаты качества на используемые материалы.

5.13. Обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение срока, указанного в предписании. Для участия в составлении двухстороннего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный Заказчиком.

5.14. Нести все издержки, вызванные приостановлением работ по его вине. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

5.15. При возникновении сбоев в работе линий электроосвещения, обслуживаемых другими лицами вне рамок Контракта, Подрядчик обязан немедленно принять меры по взаимодействию с обслуживающей организацией и в течение суток в письменной форме известить Заказчика о фактах сбоев в работе линий электроосвещения. То же относится к фактам сбоев в работе светофорных объектов, информационных табло и т.п., если такие объекты обслуживаются другой организацией вне рамок Контракта.

5.16. Выполнить работы по содержанию автомобильных дорог в сроки, указанные в п. 3.2.

При этом качество проводимых работ должно соответствовать требованиям, предъявляемыми Государственными стандартами и другими нормативными документами к состоянию искусственных сооружений и прилегающей территории к ним на основании ГОСТ Р 50597-2017, с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами ОДН 218.5.016-2002, директивных и других действующих перечней нормативной и методической документации используемой при работах, связанных с содержанием искусственных сооружений на автомобильных дорогах.

5.17. Подрядчик своими силами и за свой счет, в кротчайшие сроки устраняет повреждения автомобильной дороги, которые возникли в результате ДТП причиной, которого стало состояние автомобильной дороги.

5.17.2. При повреждении автомобильной дороги, причиной которого явилось ДТП, Подрядчик обязан, начиная с момента, когда было совершено ДТП:

- своими силами и за свой счет, в течение пятнадцати календарных дней, восстановить либо в целом заменить поврежденное имущество.

Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку, в случае:

- превышения указанного срока, предоставленного для восстановления либо замены поврежденного имущества, включая сроки устранения обнаруженных уполномоченным представителем Заказчика, недостатков.

5.18. Участвовать по требованию Заказчика в проведении аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на автомобильных дорогах с последующей компенсацией Заказчиком понесенных Подрядчиком дополнительных затрат.

5.19. Организовать работу по предупреждению и ликвидации ограничений и перерывов в движении на автомобильных дорогах, а в случае их возникновения по вине Подрядчика производит указанные работы в кратчайшие сроки за свой счет без последующей компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и в дальнейшем компенсирует Заказчику или привлеченной Заказчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам.

Исходя из специфики выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик уведомляет Заказчика заранее о каждом факте выполнения работ для составления акта промежуточной оценки уровня содержания автодорог.

 

Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет: 5 000 руб.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет: 977 706,90 руб.

Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 и составляет: 5 000 руб. (оговорка: данный абзац не применяется и размер штрафа не включается в Контракт в случае отсутствия в Контракте обязательств, которые не имеют стоимостного выражения).

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

* Примечание: размер штрафа включается в Контракт, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа) на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в следующем порядке.

1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 - 4 настоящего Примечания):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае если Контракт заключен по результатам определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 процент цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 настоящего Примечания).

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, в случае если Контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 3 настоящего Примечания):

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в случае если Контрактом предусмотрено наличие обязательств, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящего Примечания):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 

Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

11.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

Прочие условия Контракта

12.1. Подрядчик несет ответственность:

- за обеспечение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам, при производстве на них работ, предусмотренных настоящим Контрактом при наличии его вины;

- охрану труда и обеспечение техники безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- материальную и иную перед участниками дорожного движения за ущерб, причиненный ДТП, причиной которого явилось состояние автомобильной дороги по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом по вине Подрядчика;

- за соблюдение требований "Технических правил содержания автомобильных дорог", в т.ч. за несогласованную прокладку коммуникаций, неорганизованную свалку мусора, повреждение дорожных сооружений и т.д. произведенных по его вине;

- за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТов, сертификатов и других нормативных документов.

12.2. При возникновении стихийных бедствий Подрядчик обязан с согласования Заказчика выполнить работы по ликвидации их последствий в объемах и в сроки, необходимые для обеспечения безопасности движения и сохранности автомобильных дорог за дополнительную плату. Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

12.3. Передача Подрядчиком третьим лицам права требования по настоящему Контракту не допускается.

12.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природных явлений, военных действий в районе производства работ, изменения законодательных актов и нормативной документации, регулирующих вопросы производства дорожных работ), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

12.7. Контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

12.8. В случае изменений адресов, номеров телефонов, банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга о таких изменениях.

12.9. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

12.10. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают рассмотрение спора в Арбитражный суд Тамбовской области.

12.11. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

12.12. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

 

13. Приложения

Приложение № 1 Перечень нормативно-технических документов, применяемых при содержании автомобильных дорог.

Приложение № 2 Техническое задание.

Приложение № 3 Смета на выполнение работ по летнему и зимнему содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность движения автомобильных дорог Сосновского района Тамбовской области общей протяженностью 222,1 км. в 2021 году.

Приложение № 4 Перечень автомобильных дорог общего пользования Сосновского района Тамбовской области на 2021 год.

Приложение № 5 Календарный план производства работ на 2021 год.

Приложение № 6 Рекомендуемая форма предписания Заказчика.

 

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

 

ЗАКАЗЧИК: Администрация Сосновского района Тамбовской области 393840, Российская Федерация, Тамбовская обл., р. п. Сосновка, ул. Интернациональная, д. 213 ИНН: 6818002425 БИК: 046850001 КПП: 681801001     р/сч.: 40204810645250006901 Отделение Тамбов г. Тамбов л/сч.: 03643018740 УФК по Тамбовской области (Администрация Сосновского района Тамбовской области)   Глава района ___________ А.А. Дьяконов М.П.

ПОДРЯДЧИК:   Общество с ограниченной ответственностью «Труд»   393840, Тамбовская область, Сосновский район, р.п. Сосновка, ул. Мичурина, 79 ИНН: 6818004461 КПП: 681801001 р/сч.: 40702810502050000065 к/сч.: 30101810600000000713 Тамбовский Региональный Филиал  АО «Россельхозбанк» г. Тамбов БИК: 046850713 ОГРН: 1026800857940 ОКТМО: 68234000 ОКВЭД: 45.23.1 ОКОНХ: 61110 ОКПО: 44522811 [email protected] телефон: 8 (47532) 26-8-46 факс: 8 (47532) 26-6-57   Директор _______________ М.Ш. Киракосян  М.П.

 

Приложение № 1 к Контракту

№ 12-04/116 от «__» _______ 2020 г.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по летнему и зимнему содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность движения автомобильных дорог Сосновского района Тамбовской области общей протяженностью 222,1 км в 2021 году.

 

1. Заказчик: Администрация Сосновского района Тамбовской области.

2. Подрядчик: определяется по результатам проведения аукциона в электронной форме.

3. Сроки выполнения работ: с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

4. Источник финансирования: субсидии областного бюджета и средства бюджета Сосновского района.

Выполняемые работы.

5.1. Наименование работ: выполнение работ по летнему и зимнему содержанию в состоянии, обеспечивающем безопасность движения автомобильных дорог Сосновского района Тамбовской области общей протяженностью 222,1 км. в 2021 году.

5.2. Место проведения работ: автомобильные дороги общего пользования Сосновского района Тамбовской области.Расположение дорог указано в Перечне автомобильных дорог общего пользования Сосновского района Тамбовской области (Приложение № 4 к Контракту).

5.3. Цель работы: выполнение Подрядчиком дорожных работ с целью обеспечения на период действия контракта круглосуточного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, обеспечения скорости, непрерывности, безопасности и удобства движения пользователей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых явились дорожные условия.

6. Состав основных работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, предусмотренных в рамках муниципального контракта:

6.1. по зимнему содержанию

а) очистка дороги и обочин от снега средними автогрейдерами;

б) уборка снежных валов с обочин автогрейдерами;

в) очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним от мусора, снега и льда;

г) распределение противогололедных материалов комбинированной дорожной машиной;

д) доставка противогололедных материалов к месту распределения комбинированной дорожной машиной.

6.2. по летнему содержанию

6.2.1 По полосе отвода и земляному полотну:

а) скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу;

б) скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе;

в) планировка автогрейдером грунтовых обочин;

г) планировка автогрейдером грунтовых дорог.

6.2.2. По дорожным одеждам:

а) устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия;

б) устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком.

6.2.3. По элементам обустройства автомобильных дорог и системе водоотвода:

а) установка дорожных знаков на металлических стойках;

б) замена щитков дорожных знаков на стойках.

7. Производство работ:

       Вышеуказанные работы производятся в соответствии с приказом Минтранса РФ от 16 ноября 2012 г. № 402.

       Подрядчик обязан соблюдать требования к уровню содержания автомобильной дороги, установленные в настоящем техническом задании, с даты заключения Контракта по дату прекращения его действия.

       Подрядчик обязан вести журнал производства работ.

       В течении срока действия контракта Подрядчик обязан организовать ежедневное предоставление ответственному должностному лицу Заказчика информации о состоянии проезда, погодных условиях, работающей технике, выполненных работах по содержанию дорог в зимний период 2 раза: с 8 часов до 10 часов (мск) и с 15 до 17 часов (мск).

       Машины и механизмы, используемые Подрядчиком в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог, должны быть оборудованы аппаратурой спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и подключены к единой автоматизированной системе навигационного диспетчерского контроля.

       Подрядчик должен обладать необходимыми материально-техническими ресурсами и специализированной техникой (собственной или привлеченной). Наличие техники должно соответствовать нормативным требованиям ОДМ 218.2.018-2012 «Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог».

       Подрядчик обязан до 10 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять Заказчику копии актов обследования дорожных условий в месте совершения ДТП по всем дорожно-транспортным происшествиям.

       Подрядчик обязан в зимний период для борьбы с зимней скользкостью применять твердые хлориды при температурном режиме согласно требованиям ВСН 20-87 не ниже -12ºС. Для этого обязательно наличие площадок для хранения противогололедных материалов и необходимого количества дорожных комбинированных машин, укомплектованных солераспределительным оборудованием с нормой расхода твердых противогололедных материалов из расчета от 200 г/м2.

       Для проведения ручных работ иметь в наличии средства малой механизации.

       К работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж по технике безопасности.

       Заказчик вправе проверить (провести экспертизу) применяемых материалов на их соответствие качества и содержания.

       Заказчик имеет право проводить проверку выполнения работ в любое время с составлением акта.

       Сдача-приемка работ производится в составе представителя Заказчика и представителя Подрядчика.

       Подрядчик обязан своевременно подготовить специализированную технику, в том числе снегоуборочную технику и инвентарь для производства всего комплекса работ по содержанию дорог и их элементов согласно видам работ.

       Подрядчик обязан в течение срока своих контрактных обязательств, особое внимание уделять участкам, отличающимся повышенной опасностью для движения автотранспорта и местам концентрации ДТП, в том числе на спусках подъемах, у автопавильонов, у искусственных сооружений, на крутых поворотах, виражах, у ж/д переездов, в населенных пунктах, на пересечениях и примыканиях отличающимися повышенной опасностью для движения автомобилей

       Основным критерием качества работ по содержанию автомобильных дорог является фактическое состояние дорог и их элементов, которое должно соответствовать требованиям технического задания, муниципального задания, безопасности дорожного движения, нормативной документации, беспрепятственно движения автомобильного транспорта и пешеходов.

8. Требования к Подрядчику, устанавливаемые Заказчиком: