С тоимость работ и порядок расчетов

Предмет Контракта

 

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту спортивной площадки по адресу: Санкт-Петербург г.Петергоф ул. Константиновская участок 3 (возле дома 8, литера А) в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к Контракту), в установленные Контрактом сроки (Приложение № 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

 

              Идентификационный код закупки   192781930921078190100100490014399000.

 

1.2.[1] Обеспечение исполнения Контракта устанавливается на сумму 73 864 (Семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 коп.

1.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

1.4. При предоставлении банковской гарантии, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

С тоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ Подрядчиком работ по настоящему Контракту составляет 997 499 (Девятьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 20 коп., в том числе НДС 20 % в сумме 166 249 (Сто шестьдесят шесть тысяч двести сорок девять) рублей 87 коп. (Приложение № 1 к Контракту).

2.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). При этом Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи объекта в эксплуатацию, счет, счет-фактуру[2], справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Формы КС-2 и КС-3 составляются Подрядчиком на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения. 

Оплата за фактически выполненные работы осуществляется с учетом коэффициента снижения, который составляет 0,67522690349.

2.3. По соглашению Сторон оплата выполненных Подрядчиком работ может производиться частями, исходя из фактически выполненного объема работ. Такая оплата производится Заказчиком в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком промежуточного акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и на основании счета. При этом Подрядчик обязан предоставить Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Формы КС-2 и КС-3 составляются Подрядчиком на основании локальной сметы Заказчика с учетом коэффициента снижения. 

2.4. Авансирование (предварительная оплата) не предусмотрено.

2.5. Источник финансирования – бюджет Санкт-Петербурга на 2019 год. Оплата производится по мере поступления бюджетных средств, осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденных Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018г. № 711-144 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов».

2.6. Стоимость работ является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

2.7. Стоимость работ может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом вида, объема, качества работ и иных условий Контракта.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, в том числе субсидии на иные цели, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в том числе субсидий на иные цели, Стороны по соглашению вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем работ.

 

 

Срок выполнения работ

 

3.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Сторонами акта передачи объекта в работу.

Передача объекта в работу осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации Контракта в Реестре государственных контрактов,с подписанием Сторонами соответствующего Акта.

3.2. Срок (продолжительность) работ по настоящему Контракту составляет 30 (тридцать) календарных дней в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), составленным, согласованным и утвержденным в порядке, предусмотренном Контрактом.

Подрядчик в течение 3 (трех) дней со дня размещения на официальном интернет-сайте протокола аукциона в электронной форме обязан составить Календарный план выполнения работ и направить его на согласование в Государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика Петродворцового района Санкт-Петербурга». После согласования Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком.

3.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания приемочной (рабочей) комиссией акта сдачи объекта в эксплуатацию, в порядке, установленном разделом 5 настоящего Контракта.

Срок действия Контракта

 

4.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания его Сторонами и до выполнения Сторонами принятых по Контракту обязательств, но не позднее «31» декабря 2019 г.

Контракт по результатам электронного аукциона действует с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подписания Заказчиком и до выполнения Сторонами принятых по Контракту обязательств, но не позднее «31» декабря 2019 г.

4.2. Обязательства по настоящему Контракту в части оплаты не могут наступать ранее его регистрации в Реестре государственных контрактов.

4.3. Истечение срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

П рава и обязанности Сторон

6.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

6.1.1. Передать объект по оформленному в установленном порядке акту передачи объекта в работу Подрядчику для выполнения работ по настоящему Контракту.

6.1.2. Требовать надлежащего исполнения Контракта.

6.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.

6.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ и подписывать акты на скрытые работы.

6.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством используемых Подрядчиком материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

6.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

6.1.8. После окончания выполнения работ Подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов с оформлением акта сдачи объекта в эксплуатацию.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. По согласованию с Подрядчиком при возникновении потребности увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объём работ не более чем на десять процентов.

При увеличении объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально изменившемуся объему работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в объеме выполняемых работ, Заказчик обязан уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

6.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.3. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

6.3.1. Принять по оформленному в установленном порядке акту передачи объекта в работу от Заказчика объект для выполнения работ по настоящему Контракту.

6.3.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, в соответствии с их установленным объемом, обеспечив их надлежащее качество согласно требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, сметной документации, строительным нормам и правилам и иным исходным данным, в установленные Контрактом сроки.

6.3.3. Гарантировать качество используемых в ходе выполнения работ материалов. В связи с чем, по требованию Заказчика в срок не позднее 5-ти дней со дня предъявления такого требования предоставить Заказчику соответствующую документацию: сертификаты, технические паспорта, лицензии.

6.3.4. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

6.3.5. Предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

При обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок незамедлительно предупредить об этом Заказчика в письменной форме.

6.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

6.3.7.[3] Получить в государственных органах или иных уполномоченных организациях разрешение на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга (ордер, выдаваемый Государственной административно-технической инспекцией Санкт-Петербурга, на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга).

6.3.8. Обеспечивать сохранность объектов, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков, выявленных в ходе приемки или после сдачи выполненных Подрядчиком работ.

6.3.9. Обеспечивать Заказчику возможность осуществления контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

6.3.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (Общий журнал работ, форма КС-6), своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дня о времени и месте проведения освидетельствования скрытых работ.

Если Подрядчик выполнил работы без освидетельствования Заказчиком скрытых работ, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика произвести вскрытие любой части скрытых работ с дальнейшим восстановлением этой части.

6.3.11.[4] Вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

В случае прекращения действия лицензии Подрядчика или приостановки ее действия Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан уведомить об этом Заказчика.

6.3.12. Привлекать для выполнения работ субподрядные организации и организации, поставляющие оборудование только с предварительного письменного согласия Заказчика. В данном случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязательств по Контракту.

6.3.13. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам (в том числе все счета на поставленные материалы и оборудование и акты на скрытые работы и т.п. согласно действующей нормативной документации).

6.3.14. После сдачи объектов в эксплуатацию в течение 3 (трех) рабочих дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, вывезти за пределы объектов, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

6.3.15. При выполнении работ обеспечивать соответствие объекта (его отдельных частей, установленного оборудования) качеству в течение всего гарантийного срока его эксплуатации (который составляет 36 месяцев со дня сдачи объекта в эксплуатацию), условиям настоящего Контракта.

6.3.16. Выполнить иные обязательства, предусмотренные законом, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Требовать оплаты выполненных работ в случае исполнения всех принятых обязательств по настоящему Контракту.

6.4.2. В ходе исполнения Контракта предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями Контракта.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 7.3 – 7.7 Контракта):

7.2.1. 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.2.2. 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

7.3.1. 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.3.2. 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

7.3.3. 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в следующем порядке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

7.4.1. 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.4.2. 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

7.5.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5.2. 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

7.8.1. 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.8.2. 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.14. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

7.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

Заказчик вправе взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

Ф орс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме другую сторону, что может являться основанием для отказа от исполнения Контракта  в одностороннем порядке.

Порядок рассмотрения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

11.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

11.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

11.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

 

Прочие условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями в соответствии с условиями функционирования электронных площадок Сторон, а также по соглашению Сторон в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе для каждой стороны.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае изменения юридического и/или фактического адреса, банковских или иных реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга за 5 (пять) дней до предполагаемых событий.

12.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по данному Контракту третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

 

Приложения к Контракту

13.1. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

13.1.1. Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.

13.1.2. Приложение № 2 – Календарный план выполнения работ.

 

Локальный сметный расчет

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

   

Капитальный ремонт спортивной площадки СПб ГБУ «Центр спорта Петродворцового района», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Константиновская, уч. 3, (возле д.8, лит.А)

   

Основание:

ПСД-15-01-2018-АС

Сметная стоимость

1477280

 руб.

   

Средства на оплату труда

114259

 руб.

   

Нормативная трудоемкость

1196

 чел. час.

   

Смета составлена в ценах ГОСЭТАЛОН 2012/2014/2017 изм от 01.09.2017 переводом в 10.2018 года

   

№
п/п

Шифр и номер позиции норматива

Наименование работ и затрат

Количество и единица измерения

Стоимость единицы, руб.

Общая стоимость, руб.

Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч

 

всего

эксплуата-
ции машин

всего

оплаты труда

эксплуата-
ции машин

 

оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

в т. ч. оплаты труда

на единицу

всего

  1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 №1 подготовительные работы

   

1

ТЕР-09-08-002-05
МДС 81-36.2004 п3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0

демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м
ОЗП=51,86*19,042 ЭМ=20,16*11,238
НР = 90%*0,9*0,85 (НР = 2407 руб.)
СП = 85%*0,85*0,8 (СП = 2024 руб.)

3,2

72,02

20,16

3885

3160

725

4,98

15,93

 

10панелей

51,86

5,4

329

 

2

ССЦ01-999-9912-005П

Металлолом категории 12А, ГОСТ 2787-75

0,288

14584,75

 

(4200.00)

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

Возврат материалов

 

3

ТЕР-09-08-001-01
МДС 81-36.2004 п3.3.1Д Козп=0,7 Кэм=0,7 Кмат=0

демонтаж металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание
ОЗП=259,96*19,042 ЭМ=2298,44*7,597
НР = 90%*0,9*0,85 (НР = 2156 руб.)
СП = 85%*0,85*0,8 (СП = 1812 руб.)

0,34

2558,4

2298,44

7620

1683

5937

24,95

8,48

 

100столбов

259,96

222,53

1441

 

4

ССЦ01-999-9912-005П

Металлолом категории 12А, ГОСТ 2787-75

0,953

14584,75

 

(13899.00)

 

 

 

 

 

т

 

 

 

 

 

Возврат материалов

 

5

ТЕРр-68-14-001

Разборка бортовых камней на бетонном основании
ОЗП=720,83*19,042 ЭМ=784,24*8,791
НР = 104%*0,85 (НР = 9194 руб.)
СП = 60%*0,8 (СП = 5015 руб.)

0,66

1505,07

784,24

13609

9059

4550

68,26

45,05

 

100м

720,83

110,54

1389

 

6

ТЕРэ 4-23-23-9-8

ДЕМОНТАЖ СТОЙКИ БАСКЕТБОЛЬНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ С РАЗБОРКОЙ БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ.
ОЗП=229,99*1,93 МЗ=3,95*1,947 ЭМ=141,17*2,256
(НР = 1151 руб.)
(СП = 628 руб.)

2

375,11

141,17

1540

888

637

2,51

5,02

 

1ШТ

229,99

108,71

420

 

7

ТЕР-01-02-058-06
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2
ОЗП=1469,16*19,042
НР = 80%*0,9*0,85 (НР = 2532 руб.)
СП = 45%*0,85*0,8 (СП = 1287 руб.)

0,129

1689,53

 

4150

4150

 

177,1

22,85

 

100м3 грунта

1689,53

 

 

 

30804

18940

11849

97,33

   

3579

             

 

Прямые затраты

 

30804

 

 

Материальные затраты в т.ч.

 

15

 

 

Материалы, учтенные расценками

 

15

 

 

Основная зарплата

 

18940

 

 

Эксплуатация машин

 

11849

 

 

в тч ЗП машинистов

 

3579

 

 

Накладные расходы

 

17440

 

 

Сметная прибыль

 

10766

 

 

---Переход в текущие цены---

 

 

 

 

З/плата основных рабочих

1

18940

 

 

З/плата машинистов

1

3579

 

 

Эксплуатация машин

1

11849

 

 

Материалы, учтенные расценками в тек. ценах

1

15

 

 

Итого в текущих ценах

 

30804

 

 

Накладные расходы от ФОТ

1

17440

 

 

Сметная прибыль от ФОТ

1

10766

 

 

Итого по разделу

 

59010

 

№2 (устройство площадок на резиновом порытии S=236 м2)

   

8

ТЕР-01-01-014-05
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
ОЗП=298,79*19,042 МЗ=6,16*7,096 ЭМ=6363,95*10,036
НР = 95%*0,9*0,85 (НР = 2269 руб.)
СП = 50%*0,85*0,8 (СП = 1057 руб.)

0,08732

8304,71

7954,94

7546

571

6971

36,02

3,15

 

1000м3 грунта

343,61

1525,9

2537

 

9

ТЕРр-68-12-002

Разборка покрытий и оснований щебеночных
ОЗП=176,9*19,042 ЭМ=530,44*9,708
НР = 104%*0,85 (НР = 1458 руб.)
СП = 60%*0,8 (СП = 795 руб.)

0,354

707,34

530,44

3015

1192

1823

18,37

6,5

 

100м3 конструкций

176,9

69,01

465

 

10

ТЕР-01-02-002-02
МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25

Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см
ЭМ=2682,61*9,783
НР = 95%*0,9*0,85 (НР = 269 руб.)
СП = 50%*0,85*0,8 (СП = 125 руб.)

0,0354

3353,26

3353,26

1161

 

1161