Сведения о заказчике, уполномоченном органе

3. Заказчик БУК «Сямженский Районный Центр Культуры» 4. Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика Место нахождения/почтовый адрес: 162220, Вологодская обл., с. Сямжа ул.Советская,д.10 (81752) 21395 Адрес электронной почты: [email protected] 5. Ответственное должностное лицо заказчика  Клопова Ольга Тодиковна 6. Уполномоченный орган Администрация Сямженского муниципального района   Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона уполномоченного органа Место нахождения/почтовый адрес: 162220, Вологодская обл., с. Сямжа ул.Румянцева, д.20 Номер контактного телефона: 8(81752) 2-12-30,2-17-78 Адрес электронной почты: [email protected]

Краткое изложение условий контракта

6. Наименование объекта закупки (предмет контракта) Ремонт дома культуры с благоустройством территории в с.Сямжа (ремонт помещений здания) 7. Описание объекта закупки Указано в разделе  II «Описание объекта закупки» («Техническое задание») документации об электронном аукционе 8. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным заказчиком требованиям Максимальные и (или) минимальные значения показателей товаров, используемых при выполнении работ, а также значения их показателей, которые не могут изменяться, установлены в пункте 2 раздела II Техническое задание документации об электронном аукционе 9. Объем выполняемых работ В соответствии с требованиями раздела  II «Описание объекта закупки» («Техническое задание») документации об электронном аукционе 10. Сроки выполнения  работ с даты подписания контракта до 31 июля 2019г. 11. Место выполнения работ   Вологодская обл., Сямженский район, с.Сямжа, ул.Советская,10 12. Начальная (максимальная) цена контракта, рублей  2357606 рубля 00 копеек 13. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками рубль РФ 14. Источник финансирования заказа  бюджет района 15. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Указано в разделе IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 16. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта Не применяется

Требования к участникам закупки

17. Требования к участникам закупки 1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 6) участник закупки не является офшорной компанией; 7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 8) требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;   18. Ограничение участия в определении поставщика Участниками закупки могут являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации (в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) 19. Преимущества, предоставляемые участникам электронного аукциона, предоставляемые заказчиком Участниками закупки могут являться только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации 20. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств  не установлено