Муниципальный контракт № 149/А-2019

Муниципальный контракт № 149/А-2019

г. Печора                                                                                    «____» июня 2019 г.

 

Администрация муниципального района «Печора», в лице главы муниципального района – руководителя администрации Паншиной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава муниципального образования муниципального района «Печора», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Курашов Олег Анатольевич  действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 31.08.2018г. выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Коми                      № 318112100008690, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, по результатам электронного аукциона, результаты которого зафиксированы в протоколе подведения итогов от 27 мая 2019 года (№ извещения 0107300009519000095), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работна Капитальный ремонт центральной аллеи и площади у мемориала в парке Победы г.Печора (далее - Работы).

1.2. Обязательства, указанные в п. 1.1 Контракта, выполняются Подрядчиком в соответствии ГОСТ, СНиП и другой нормативно-технической документации в пределах Контрактной цены и в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), локальными сметами (Приложение 2 к Контракту).

1.3. Идентификационный код закупки: 193110501278111050100100280014211243

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Стоимость Работ (цена Контракта) составляет 2 686 553 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 82 копейки,  НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ в полном объеме, в том числе расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов, страхование и прочие расходы, связанные с выполнением Работ, стоимость прочих работ (если таковые имеются), а также расходы, связанные с выполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком лицу зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта остается твердой и неизменной на протяжении всего срока выполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных п.п. 10.3 Контракта.

2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 должны быть составлены в соответствии со сметной документацией (Приложение 2 к Контракту), но с применением поправочного коэффициента К= 0,6360465615, рассчитанного по результатам аукциона.

Поправочный коэффициент – отношение цены, заявленной Подрядчиком, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если Подрядчик, с которым заключается Контракта является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене контракта без учета суммы НДС, если Подрядчик, с которым заключается Контракт не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент рассчитывается к итоговым данным локальной сметы, являющейся приложением к Контракту

2.6. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городского поселения «Печора», в том числе:

- республиканский бюджет;

- федеральный бюджет.

2.7. Оплата производится с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика после подписания акта ф. КС-2, справки формы КС-3 по факту выполнения Работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании выставленного Подрядчиком счета в текущем уровне цен в соответствии с Техническим заданием и локальными сметами.

При этом оплата выполненных Работ осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени) (если таковые имеются), указанной в акте о приемке выполненных работ КС-2, при письменном согласии Подрядчика.

2.8. В случае, предусмотренном п. 4.5.3. Контракта, оплата может осуществляться поэтапно, по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта ф. КС-2, справки формы КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета.

2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 15 ноября 2019 года.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть исполнены даже за пределами срока действия Контракта.

В случае исполнения Сторонами обязательств по Контракту до окончания срока его действия, Контракт считается закончившим свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2019г.

3.3. Обязательство Подрядчика по выполнению Работ считается исполненным с момента подписания Заказчиком акта о приёмки выполненных работ формы КС-2.

3.4. Сроки определенные Сторонами в Контракте, являются исходными для определения штрафных санкций.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и оценивать качество Работ, выполняемых Подрядчиком, а также соблюдение сроков их выполнения.

4.1.2. При отсутствии представителя Подрядчика самостоятельно провести проверку объекта и при обнаружении недостатков привлекать третью сторону для подписания актов, фиксирующих дефекты и нарушения контрактных обязательств.

4.1.3. Привлекать третью сторону для осуществления технического контроля.

4.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения Контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Осуществить приёмку выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.2.2. Производить оплату выполненных Работ на основании подписанных Сторонами актов о приёмки выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3, счета.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием, локальной сметой, в объёме и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. Все Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями (в том числе носящим рекомендательный характер), действующими на территории Российской Федерации, в т.ч.:

- ГОСТ 17608-2017 Межгосударственный стандарт «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»;

- ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

4.3.3. Обеспечить на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности во избежание производственных травм и несчастных случаев во время проведения Работ, нести полную ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности при выполнении всех Работ.

4.3.4. Оказывать представителям Заказчика полное содействие при осуществлении ими технического контроля за исполнением Контракта, в т. ч. третьим лицам уполномоченным Заказчиком.

4.3.5. Обеспечить вывоз строительных материалов, мусора и уборку объекта после завершения Работ.

4.3.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность исполнения или завершения Работы в срок.

4.4. Подрядчик гарантирует:

4.4.1. Качество выполнения Работ в соответствии с технической документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями.

4.4.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период эксплуатации.

4.4.3. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ формы КС-2, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, зафиксированных актом.

4.4.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные Работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются выявленные недостатки и предполагаемая дата их устранения.

4.4.5. Устранение недостатков своими силами и за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4.6. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

4.4.7. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика. Устранение Заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

4.4.8. Если в течение гарантийного периода будут выявлены Работы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все Работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

4.4.9. Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

4.4.10. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недостатки.

4.4.11. В случае проведении проверок исполнения бюджетных обязательств по Контракту, взаимодействовать с представителями контролирующих органов, в том числе представлять необходимую информацию и документы.

4.5. Подрядчик вправе:

4.5.1. Требовать оплаты за фактически выполненные Работы.

4.5.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работ в соответствии с действующими государственными нормами и стандартами.

4.5.3. Досрочно сдать выполненные Работы в целом либо частично (отдельные этапы), уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за три дня до предполагаемой сдачи Работ. В случае сдачи отдельных этапов Работ оплата осуществляется согласно п. 2.8. Контракта.

 

ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

5.1. Для начала приёмки выполненных работ Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Работ представляет Заказчику следующие документы:

- исполнительную документацию за отчетный период, сертификаты на материалы, исполнительные схемы;

- акт о приёмки выполненных работ формы КС-2, справку формы КС-3, счёт.

5.2. Заказчик в течение 15 рабочих дней, с момента предоставления Подрядчиком отчётных документов, осуществляет приёмку выполненных Работ.

5.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных Работ условиям Контракта, Заказчик составляет акт выявленных недостатков, на основании которого выдаёт Подрядчику предписание с указанием сроков устранения, при этом срок приёмки продляется до полного устранения недостатков.

5.4. Работы считаются принятыми после устранения всех недостатков выявленных Заказчиком в ходе проведения приемки (при наличии таковых) и с момента подписания Сторонами акт о приёмки выполненных работ формы КС-2.

5.5. При отказе от подписания акта какой-либо из сторон делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо в отдельном документе и передаются одной из Сторон. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет 1000 рублей.

6.1.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства, и устанавливается в соответствии с пунктом 10 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, и составляет 3 процента цены контракта (этапа).

6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по Контракту производится на основании претензии одной из Сторон.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Контракта, разрешаются путём переговоров между Сторонами, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путём переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Коми. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты её получения.

8.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозмож­ности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

8.4. После урегулирования спорных вопросов и осуществления взаиморасчетов ни одна из Сторон не имеет больше никаких обязанностей по отношению к другой Стороне по Контракту и подписывает об этом дополнительное соглашение.

 

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА.

10.1. Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. По соглашению Сторон допускается изменение условий Контракта при его исполнении в случае:

10.3.1. снижения цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества работы и иных условий Контракта.

10.3.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой Работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работы (материалов), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

10.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. По всем вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Все уведомления и сообщения в рамках Контракта должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почтой с последующим предоставлением оригинала или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью Контракта.

11.4. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- техническое задание с Приложением (Приложение 1);

- локальные сметы (Приложение 2);

11.5. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и регламентом функционирования электронной торговой площадки.

 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик»	«Подрядчик»
Администрация муниципального района «Печора»	Индивидуальный предприниматель Курашов Олег Анатольевич
Юридический адрес (почтовый адрес): 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Ленинградская, 15 тел./факс 8(82142) 7-47-44   Р/с 40204810200000000274 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ г.Сыктывкар л/сч 03073200971 БИК 048702001   ИНН 1105012781 КПП 110501001 ОГРН 1021100875575 ОКТМО 87620101	Юридический адрес (почтовый адрес): 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Портовая д.22 кв. 7 тел. 8-912-157-25-32   Р/с 40802810128000006587 в Коми отделение № 8617 ПАО СБЕРБАНКА БИК 048702640 к/с 30101810400000000640   ИНН 110506496706 ОГРН 318112100008690
Глава муниципального района-руководитель администрации     ____________________ Н.Н. Паншина       М. П.	Индивидуальный предприниматель Курашов О.А.     ____________________ О.А. Курашов       М. П.

 

Приложение 1

к Контракту № 149/А-2019

от «_____» июня 2019 г.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В парке Победы г. Печора

 

Приложение к техническому заданию

 

                                                                                                                             Схема 1

«Заказчик»		«Подрядчик»
Района «Печора»		Курашов О.А.
	Глава муниципального района-руководитель администрации   ____________________ Н.Н. Паншина       М. П.		____________________ О.А. Курашов       М. П.

 

Муниципальный контракт № 149/А-2019

г. Печора                                                                                    «____» июня 2019 г.

 

Администрация муниципального района «Печора», в лице главы муниципального района – руководителя администрации Паншиной Натальи Николаевны, действующего на основании Устава муниципального образования муниципального района «Печора», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Курашов Олег Анатольевич  действующий на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 31.08.2018г. выданного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Республике Коми                      № 318112100008690, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, по результатам электронного аукциона, результаты которого зафиксированы в протоколе подведения итогов от 27 мая 2019 года (№ извещения 0107300009519000095), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работна Капитальный ремонт центральной аллеи и площади у мемориала в парке Победы г.Печора (далее - Работы).

1.2. Обязательства, указанные в п. 1.1 Контракта, выполняются Подрядчиком в соответствии ГОСТ, СНиП и другой нормативно-технической документации в пределах Контрактной цены и в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), локальными сметами (Приложение 2 к Контракту).

1.3. Идентификационный код закупки: 193110501278111050100100280014211243

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.

2.1. Стоимость Работ (цена Контракта) составляет 2 686 553 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят три) рубля 82 копейки,  НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ в полном объеме, в том числе расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, выплаченных или подлежащих выплате, оплату транспортных расходов, страхование и прочие расходы, связанные с выполнением Работ, стоимость прочих работ (если таковые имеются), а также расходы, связанные с выполнением обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком лицу зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Цена Контракта остается твердой и неизменной на протяжении всего срока выполнения Контракта, за исключением случаев предусмотренных п.п. 10.3 Контракта.

2.5. Акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 должны быть составлены в соответствии со сметной документацией (Приложение 2 к Контракту), но с применением поправочного коэффициента К= 0,6360465615, рассчитанного по результатам аукциона.

Поправочный коэффициент – отношение цены, заявленной Подрядчиком, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если Подрядчик, с которым заключается Контракта является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене контракта без учета суммы НДС, если Подрядчик, с которым заключается Контракт не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент рассчитывается к итоговым данным локальной сметы, являющейся приложением к Контракту

2.6. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городского поселения «Печора», в том числе:

- республиканский бюджет;

- федеральный бюджет.

2.7. Оплата производится с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика после подписания акта ф. КС-2, справки формы КС-3 по факту выполнения Работ, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании выставленного Подрядчиком счета в текущем уровне цен в соответствии с Техническим заданием и локальными сметами.

При этом оплата выполненных Работ осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени) (если таковые имеются), указанной в акте о приемке выполненных работ КС-2, при письменном согласии Подрядчика.

2.8. В случае, предусмотренном п. 4.5.3. Контракта, оплата может осуществляться поэтапно, по факту выполнения работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания акта ф. КС-2, справки формы КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счета.

2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 15 ноября 2019 года.

Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть исполнены даже за пределами срока действия Контракта.

В случае исполнения Сторонами обязательств по Контракту до окончания срока его действия, Контракт считается закончившим свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2019г.

3.3. Обязательство Подрядчика по выполнению Работ считается исполненным с момента подписания Заказчиком акта о приёмки выполненных работ формы КС-2.

3.4. Сроки определенные Сторонами в Контракте, являются исходными для определения штрафных санкций.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и оценивать качество Работ, выполняемых Подрядчиком, а также соблюдение сроков их выполнения.

4.1.2. При отсутствии представителя Подрядчика самостоятельно провести проверку объекта и при обнаружении недостатков привлекать третью сторону для подписания актов, фиксирующих дефекты и нарушения контрактных обязательств.

4.1.3. Привлекать третью сторону для осуществления технического контроля.

4.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного исполнения Контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Осуществить приёмку выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.2.2. Производить оплату выполненных Работ на основании подписанных Сторонами актов о приёмки выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3, счета.

4.3. Подрядчик обязуется:

4.3.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием, локальной сметой, в объёме и сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. Все Работы должны выполняться в строгом соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПин, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями (в том числе носящим рекомендательный характер), действующими на территории Российской Федерации, в т.ч.:

- ГОСТ 17608-2017 Межгосударственный стандарт «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»;

- ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия».

4.3.3. Обеспечить на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности во избежание производственных травм и несчастных случаев во время проведения Работ, нести полную ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности при выполнении всех Работ.

4.3.4. Оказывать представителям Заказчика полное содействие при осуществлении ими технического контроля за исполнением Контракта, в т. ч. третьим лицам уполномоченным Заказчиком.

4.3.5. Обеспечить вывоз строительных материалов, мусора и уборку объекта после завершения Работ.

4.3.6. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность исполнения или завершения Работы в срок.

4.4. Подрядчик гарантирует:

4.4.1. Качество выполнения Работ в соответствии с технической документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями.

4.4.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период эксплуатации.

4.4.3. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания акта выполненных работ формы КС-2, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, зафиксированных актом.

4.4.4. Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные Работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются выявленные недостатки и предполагаемая дата их устранения.

4.4.5. Устранение недостатков своими силами и за свой счет в срок, указанный в рекламационном акте, гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4.4.6. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.

4.4.7. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика. Устранение Заказчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.

4.4.8. Если в течение гарантийного периода будут выявлены Работы, которые не соответствуют условиям Контракта, то все Работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.

4.4.9. Подрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

4.4.10. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недостатки.

4.4.11. В случае проведении проверок исполнения бюджетных обязательств по Контракту, взаимодействовать с представителями контролирующих органов, в том чис