Срок действия, изменение, прекращение действия Договора

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору, в том числе взаиморасчетов и гарантийных сроков, и может быть прекращен надлежащим исполнением или иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

9.2 Стороны имеют право отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, указанных в настоящем Договоре.

9.3 Сторона, имеющая право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке или отказаться от исполнения настоящего Договора, и желающая использовать такое право, должна письменно уведомить о расторжении настоящего Договора другую Сторону по соответствующему адресу не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до планируемой даты расторжения. Срок уведомления течет с момента его получения другой Стороной. Сторона – инициатор имеет право в уведомлении указать иные, более длительные сроки расторжения настоящего Договора. В уведомлении о расторжении настоящего Договора должны обязательно быть указаны мотивированные основания расторжения.

9.4 Настоящий Договор считается расторгнутым на 15 (пятнадцатый) день, с момента получения Стороной уведомления о расторжении настоящего Договора, если иной срок не оговорен.

9.5 В течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента прекращения действия настоящего Договора должна быть произведена выплата суммы, на которую Субподрядчик, Подрядчик имеют право. Если размер авансового платежа превышает стоимость фактически выполненных Работ на момент прекращения Договора, то неизрасходованная часть авансового платежа, может быть возвращена как в денежном выражении, так и при условии предварительного письменного согласования с Подрядчиком, строительными материалами, изделиями и оборудованием, приобретенным Субподрядчиком в целях исполнения настоящего Договора, что должно быть отражено в документе, послужившем основанием для проведения взаиморасчетов в связи с прекращением действия Договора.

9.6 Предусмотренное настоящим Договором право на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору (одностороннее расторжение настоящего Договора) реализуется Сторонами во внесудебном порядке.

9.7 Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (отказаться от исполнения настоящего Договора) в случаях:

а) задержки Субподрядчиком начала Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по вине Субподрядчика;

б) систематического (неоднократного) нарушения Субподрядчиком сроков выполнения проектных Работ, строительно-монтажных Работ (отдельных этапов (видов) Работ), влекущего увеличение срока окончания выполнения Работ по Договору более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

в) Систематического несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству проектных Работ, строительно-монтажных Работ;

г) аннулирования свидетельства о допуске к работам, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство Работ;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

9.8 Субподрядчиквправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:

а) финансовой несостоятельности (банкротства) Подрядчика;

б) остановки Подрядчиком строительства по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) рабочих дней.

9.9 В случае если Субподрядчик не приступит к выполнению Работ по настоящему Договору в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ(Приложение №2) и Подрядчиком будет уплачен Субподрядчику аванс, согласно Договору, Подрядчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора, и потребовать от Субподрядчика возврата авансового платежа. В этом случае Субподрядчик обязуется возвратить Подрядчику, полученный ранее аванс в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения от Подрядчика письменного требования о возврате аванса.

9.10 В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством РФ,Субподрядчик обязуется возвратить Подрядчику переданную для производства Работ документацию, а также документацию на выполненный, на дату расторжения Договора, объем Работ по Договору, в том числе: всю техническую документацию, исполнительную документацию, накладные, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве Работ; акты по освидетельствованию скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; журналы производства работ, и другую документацию, предусмотренную техническими нормами и Договором.

В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором или действующим законодательством РФ, обязательства Субподрядчика по выполненным им и принятым Подрядчиком на дату расторжения Договора в течение Гарантийного периода, а также положения о сроке Гарантийного периода и Гарантийном удержании, установленные Договором, сохраняют свою силу.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение Субподрядчиком установленного настоящим Договором конечного срока выполнения Работ, Подрядчик имеет право потребовать от Субподрядчика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый календарный день просрочки.

10.2. За нарушение Подрядчиком установленного настоящим Договором срока оплаты выполненных Работ (свыше 30 календарных дней) Субподрядчик имеет право потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере 0,1 % от не уплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты Работ, но не более 5% от суммы просроченного платежа. За просрочку оплаты авансовых платежей неустойка не начисляется и не взыскивается.

10.3. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

10.4. Требование об уплате неустойки по настоящему Договору направляется нарушившей Стороне в письменной форме.

10.5. Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств организациями, привлеченными Субподрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору в качестве субСубподрядчиков, а также за качество выполненных субСубподрядчиками Работ, поставленных ими материалов.

10.6. Стороны пришли к соглашению, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к отношениям Сторон, связанным с исполнением настоящего Договора.

10.7. До подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных Работ все материальные ценности, для выполнения работ Субподрядчика, находящиеся на Строительной площадке, включая оплаченные строительно-монтажные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении (управлении) Субподрядчика, и он несёт полную ответственность за риск их уничтожения или повреждения.

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возможные споры, связанные с исполнением Договора, путем переговоров.

11.2. В случае не разрешения споров по настоящему Договору путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы с соблюдением досудебного порядка разрешения споров в виде направления претензий, которые подлежат рассмотрению в сроки до 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии.