Муниципальный Контракт № 20000002

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 20000002

на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, включая: содержание спортивных, детских площадок, ремонт, расположенных на них элементов благоустройства; содержание и ремонт газонных ограждений, уличной мебели, урн; создание (размещение) объектов зеленых насаждений, организация работ по компенсационному озеленению

 

Идентификационный код закупки:

203780632828778060100100070016203244

 

Санкт-Петербург                                            «___»_______ 2020 г.

 

Местная администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Местной Администрации МО Большая Охта Семеновой Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Глухарев Алексей Андреевич, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем – «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов закупки путем проведения электронного аукциона, что отражено в протоколе рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 28.02.2020 №0172300009620000002-6-1 (реестровый номер закупки 0172300009620000002) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству и озеленению территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, включая: содержание спортивных, детских площадок, ремонт, расположенных на них элементов благоустройства; содержание и ремонт газонных ограждений, уличной мебели, урн; создание (размещение) объектов зеленых насаждений, организация работ по компенсационному озеленению (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, технического задания (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Работы выполняются иждивением Подрядчика (с использованием материалов и оборудования Подрядчика).

1.2. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения контракта.

Окончание выполнения работ - 25.12.2020 года.

1.3. Место выполнения работ: территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, благоустройство которых отнесено к вопросам местного значения, в соответствии с Адресным перечнем (может быть скорректирован в связи с изменением потребности Заказчика без изменения объемов и видов работ).

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

3.1. Во время выполнения работ обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

3.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих и оборудования) должно соответствовать требованиям действующего законодательства.

3.3. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и технологическим условиям.

3.4. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ и представить данные сведения Заказчику.

3.5. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Закону Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»;

- Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Федеральному Закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Закону Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» от 28.06.2010 № 396-88;

- «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденные приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153;

- Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;

- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139;

- Национальных стандартов и сводам правил, указанным в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил);

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

3.6. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

 

Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случаях и объемах, установленных статьей 34 Федерального закона и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.1.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в виде штрафа в размере 5 000 рублей (Пяти тысячи рублей) (в соответствии с п. 9 Правил).

7.1.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 5 % цены Контракта -  233317,70
(Двести тридцать три тысячи триста семнадцать рублей 70 копеек)
(в соответствии с п. 3 Правил).

7.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5 % начальной (максимальной) цены Контракта- 233317,70
 (Двести тридцать три тысячи триста семнадцать рублей 70 копеек)
 (в соответствии с п. 5 Правил).

7.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 5 000 рублей (Пяти тысячи рублей)
(в соответствии с п. 6 Правил).

7.1.5. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (в соответствии с п. 10 Правил).

7.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не освобождает Подрядчиком от исполнения этих обязательств в натуре.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, обязательство Подрядчика по перечислению неустоек (штрафов, пеней) в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе:

произвести оплату по Контракту путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на размер начисленных неустоек (штрафов, пеней);

взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) за счет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком);

взыскать размер начисленных неустоек (штрафов, пеней) за счет денежной суммы по банковской гарантии (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком).

7.8. В случае превышения размера начисленных неустоек (штрафов, пеней) суммы денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, или денежной суммы по банковской гарантии Заказчик вправе в зависимости от формы обеспечения исполнения Контракта, применяемой Подрядчиком:

удержать денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в полном объеме, а также направить Подрядчику требование об уплате оставшегося размера начисленных неустоек (штрафов, пеней);

направить гаранту требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии в полном объеме, а также направить Подрядчику требование об уплате оставшегося размера начисленных неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

12.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

12.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

12.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней со дня их получения.

12.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

14.2. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

14.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

16.1. Приложение № 1. Техническое задание;

16.2. Приложение № 2. Локальный сметный расчет;

16.3. Приложение № 3. Адресный перечень;

16.5. Приложение № 4. Конкретные показатели товаров (материалов), поставляемых при выполнении работ.

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Подрядчик:

Местная администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 195027, Санкт-Петербург, Тарасова ул., д. 9, тел./факс: 224-19-07, [email protected] ИНН 7806328287, КПП 780601001 УФК по Санкт-Петербургу (Местная администрация МО Большая Охта), л/с 03723002720, Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург, БИК 044030001, счет 40204810100000000157

Индивидуальный предприниматель Глухарев Алексей Андреевич   195213, Санкт-Петербург, ул. Казанская (Малая Охта), д. № 8, кв. 52 ИНН 780626147225 ОРГНИП 315784700240686 Р/С 40802810490380000191 К/С 30101810900000000790 БИК 044030790 в ПАО «Банк «Санкт- Петербург»

 

Глава местной администрации

МО Большая Охта

_______________ Н.В. Семенова     _____________ А.А. Глухарев

М.п.                                                      м.п.

Приложение № 1 к муниципальному контракту

№ 20000002 от «___» марта 2020 г.

 

Техническое задание

 

Раздел 1. Общие требования

Заказчик: Местная администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта

Объект закупки: Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, включая: содержание спортивных, детских площадок, ремонт, расположенных на них элементов благоустройства; содержание и ремонт газонных ограждений, уличной мебели, урн; создание (размещение) объектов зеленых насаждений, организация работ по компенсационному озеленению.

Код ОКПД2: 42.99.29.000 «Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки».

Целями данной закупки является: Выполнение работ по благоустройству и озеленению территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, включая: содержание спортивных, детских площадок, ремонт, расположенных на них элементов благоустройства; содержание и ремонт газонных ограждений, уличной мебели, урн; создание (размещение) объектов зеленых насаждений, организация работ по компенсационному озеленению в заданные сроки и в заданном объеме с высоким качеством, без превышения сметной стоимости этих работ.

Основанием для закупки является:

План-график № 202001723000096002.

Источник финансирования закупки: местный бюджет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта на 2020 год.

Место выполнения работ: территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, благоустройство которых отнесено к вопросам местного значения, в соответствии с Адресным перечнем (может быть скорректирован в связи с изменением потребности Заказчика без изменения объемов и видов работ).

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - с момента заключения контракта.

Окончание выполнения работ - 25.12.2020 года.

 

Раздел 3. Требования к приемке выполненных работ

 

3.1. По завершении всех работ Подрядчик извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ. Подрядчик обязан сдать выполненные работы Заказчику с предоставлением полного комплекта исполнительной документации, в том числе исполнительные схемы и фотоотчет о проделанной работе (по каждому виду работ: до и по окончанию (п. 5.1.10)).

3.2. Заказчик осуществляет проверку и приемку выполненных работ.

3.3. Срок проведения проверки выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ устанавливается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ Заказчику.

3.4. Сдача Подрядчиком и приемка выполненных работ Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами.

3.5. При обнаружении Заказчиком недостатков при выполнении или приемке работ, Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень выявленных дефектов (недостатков) и устанавливается срок их устранения, определяемый Заказчиком. При отказе Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт, (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

3.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков и несет ответственность за их повреждение.

3.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

3.8. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ (части работ) в случае обнаружения недостатков, наличие которых исключает возможность использования результат выполненных работ в соответствии с их назначением и которые не могут быть устранены Подрядчиком.

3.9. Датой сдачи выполненных работ, являющихся предметом Контракта, считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами.

3.10. Заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

 

Раздел 5. Требования к работам, являющимся предметом аукциона

 

Требования к качеству и безопасности выполнения работ

5.1.1. Во время выполнения работ необходимо обеспечить соблюдение норм техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности и общий порядок на объектах, не создавать помех для транспорта, проезжающего по дорогам. Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

5.1.2. Для выполнения планируемого объема работ по Контракту рекомендуется наличие необходимого количества специализированной техники, оборудования и людских ресурсов.

5.1.3. При производстве работ Подрядчик должен соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности согласно СНиП, в том числе СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1 «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2 «Строительное производство».

5.1.4. Работы должны соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным следующими актами законодательства Российской Федерации:

- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Закону Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;

- Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875 «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга»;

- Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;

- Федеральному Закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

- Закону Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» от 28.06.2010 № 396-88;

- «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденные приказом Госстроя России от 15.12.1999 № 153;

- Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;

- Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденных приказом Госстроя РФ от 09.12.1999 № 139;

- Национальных стандартов и сводам правил, указанным в Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил);

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75.

5.1.5. В целях обеспечения выполнения работ в соответствии с условиями Контракта, а также предупреждения снижения комфортности проживания граждан на дворовых территориях, в которых работы производятся, при выполнении работ Подрядчиком обеспечивается соблюдение следующих требований к их организации и проведению.

5.1.6. В целях снижения загазованности зоны выполнения работ, сокращения продолжительности нахождения уборочной и транспортной техники на территориях дворов, снижения вредного воздействия на почвенный слой территорий с растительным покрытием:

1) погрузка мусора для транспортировки должна осуществляться ручным способом;

2) транспортные средства, используемые для вывоза мусора, должны по своим габаритам быть способны к маневрированию в пределах территорий дворовых проездов без заезда на газоны и повреждения дворового благоустройства и сооружений.

5.1.7. Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.) в соответствии со ст.714 Гражданского кодекса РФ.

5.1.8. При производстве работ необходимо обеспечить:

- защиту стволов и корней существующих деревьев и кустов от механических повреждений;

- своевременный вывоз и утилизацию мусора и отходов;

- сохранение ограждений газонов;

- сохранение искусственных дорожных неровностей на внутриквартальных и дворовых проездах и въездах.

5.1.9. В случае причинения действиями (бездействием) Подрядчика ущерба имуществу третьих лиц всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Подрядчик.

5.1.10. Подрядчик производит фотофиксацию выполнения работ: до начала и по окончании по каждому адресу и предоставляет Заказчику на электронном носителе.

Требования к уходу и посадкам зеленых насаждений

Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть подтверждена сертификатом качества грунта или лабораторными анализами. После выполнения работ Заказчику должны быть переданы сертификаты качества на семена и растительный грунт.

Посадочный материал для озеленения территории (саженцы деревьев, кустарников) должен приобретаться только в специализированных питомниках, иметь сортовое и карантинное свидетельство и быть этикетированным.

Саженцы должны быть без механических повреждений кроны и ствола, здоровыми, т.е. без внешних признаков поражения вредителями и болезнями, иметь вполне вызревшие почки и полностью одревесневшие верхушечные побеги. Корневая система должна быть здоровой, развитой, с хорошо выраженной скелетной системой и достаточным количеством мочковатых корней.

Работы по посадке следует проводить в установленные агротехнические сроки.

Посадка и уход за зелеными насаждениями производится с внесением органических удобрений.

Перечень мероприятий по озеленению:

· Ямы для посадки саженцев должны иметь глубину 80-100 см, диаметром до 40 см.

· Кустарники высаживаются в ямы и траншеи глубиной 50 см. Для одиночных кустов ямы должны иметь диаметр 50 см. Траншеи под групповые посадки кустарников должны иметь ширину 50 см, для однорядной посадки с добавлением 20 см на каждый следующий ряд посадки.

· Ямы под многолетние цветочные растения должны иметь глубину и диаметр 50 см.

· Возможность замены посадочного материала по согласованию с Заказчиком.

· Период выполнения работ:

деревья - начало не ранее 15 апреля, окончание – до 30 мая;

кустарники - начало не ранее 15 апреля, окончание – 30 мая;

цветы - начало 25 апреля, окончание - 30 мая.

 

Глава местной администрации

МО Большая Охта

_______________ Н.В. Семенова     _____________ А.А. Глухарев

М.п.                                                      м.п.

Приложение № 2 к муниципальному контракту

№20000002 от «___» _______ 2020 г.

 

Глава местной администрации

МО Большая Охта

_______________ Н.В. Семенова            _____________ А.А. Глухарев

М.п.                                                              м.п.

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№ 20000002 от «___» марта 2020 г.

 

Адресный перечень

Посадка цветов

№ п/п

Адреса установки

Марка вазона

Вазоны

1 Якорная ул., д. 2 Вазон В-25

100

1

100

2 Тарасова ул., д. 13 Вазон В-25

100

1

100

3 Большеохтинский пр. д. 1, к.1 В-115Т

25

9

225

4 Большеохтинский пр. д. 33, к. 1 Вазон «Цветочница»

50

1

50

5 Энергетиков пр., 28/1- 28/2 Вазонный комплекс «Сфинкс»

60

1

60

6

Большеохтинский пр. д. 37, к.1

ВК 157 «Коты»

250

1

250

ВК 168 «Дельфин»

50

1

50

В -97

35

6

210

7 Краснодонская ул., д. 4 В- 4

40

3

120

8 Краснодонская ул., д.1 2 корп.13- д. 12, корп.12 В-115Т

25

2

50

8 Б. Пороховская ул. д. 16/27 Вазоны В-99

30

5

150

9 Тарасова ул. д. 9 Вазоны

25

2

50

10

Тарасова ул. д. 13

ВК В-23 «Глобус»

200

1

200

ВК 165 «Парусник»

100

1

100

11 Б. Пороховская ул. д. 24 Вазон-171 «Звезда»

50

1

50

12 Якорная ул. д. 2 Вазоны В - 115Т

25

4

100

13

Б. Пороховская ул., д. 34

Вазон В – 31/2

25

2

50

Вазон В - 14/1

25

1

25

Вазон В-5

30

2

60

Вазон В - 14/3

25

2

50

14 Краснодонская ул. д. 19-д. 29 Вазоны В-99

30

5

150

15 Краснодонская ул. д. 9 –д. 11 В 2/3

25

2

50

16 Краснодонская ул. д. 17-д. 21 В-115Т

25

2

50

17 Красногвардейская пл. д. 4 В-115Т

25

2

50

18 Б. Пороховская ул. д. 18 Вазоны В-99

35

3

105

19 Среднеохтинский пр. д. 44/2 - д.44\1 В-115Т

25

6

150

20 Шоссе Революции д. 15 В- 99

35

3

105

21 Свердловская наб., д.62 Вазон-парусник

100

1

100

22

Синявинская ул., д.6 – Шоссе Революции д. 9

Вазон 

20

9

180

Вазон «Карета»

60

2

120

23 Шепетовская ул., д.7 Вазон В7/2

25

2

50

24 Большая Пороховская ул. д. 44-46 (д.пл.) Вазон «сетка» В-4 Вазон (2яруса)

50

25

2 1

100

25

25 П. Смородина ул., д.д. 4-6-8 Вазон - клубника

10

5

50

26 Краснодонская ул., д. 27 Вазон Кот с зонтиком

25

1

25

27 Малыгина ул., д. 5 Вазон В- 5

25

4

100

Всего:

  92

3460

Цветники

1 Б. Пороховская ул., д.д. 18-20 Цветник

600

1

600

2 П. Смородина ул., д.д. 4-6-8 Цветник

350

2

700

3 Тарасова ул., д. 13 Цветник

300

3

900

4 Панфилова ул., д. 23 Цветник

480

2

960

5 Синявинская ул., д.12/49 Цветник

300

1

300

6 Свердловская наб., д.62 Цветник

120

2

240

7 Синявинская ул., д. 6 – Шоссе Революции д.9 Цветник

440

1

440

8 Краснодонская ул., д. 25- д.29 Цветник

200

2

400

Всего:

14

4540

ИТОГО:

 

8000

             

Посадка кустарников

(создание новых зеленых насаждений)

№ п/п	Адрес	Наименование	Количество (шт.)
1	пр. Энергетиков, д.35, к.3 № 11-33-69	Кизильник блестящий	60
		Спирея Вангутта	13
		Роза морщинистая	50
		Чубушник европейский	15
2	ул. Петра Смородина, д.4-д.8, № 11-33-68	Роза морщинистая	50
		Бересклет европейский	9
		Спирея Вангутта	13
3	Краснодонская ул.д.27,корп.1, № 11-33-38	Роза морщинистая	100
		Бересклет европейский	19
		Спирея Вангутта	60
4	ул. Б. Пороховская д.18 № 11-33-36	Чубушник венечный	11
ИТОГО:			400

Деревья

1

Большая Пороховская ул., д.34 – д. 36
(№ 11-33-01)

Прополка приствольных кругов, полив, санитарная прочистка, замена кольев 12 2

Тарасова, ул. д. 13, лит. А (№ 11-33-02)

Прополка приствольных кругов, полив, санитарная пр