Порядок и сроки оплаты работ

4.1. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.

4.2. Оплата выполненных подрядчиком работ производится без авансовых платежей за фактические выполнены работы на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3)), подписанных заказчиком, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, в течение 10 календарных дней с даты подписания данных документов и выставление подрядчиков счетов (счетов-фактур).

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.4. Стороны договорились о том, что в случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком, сумма неустойки будет учтена в акте приемки выполненных работ, при этом на сумму неустойки уменьшается оплата за выполненную работу.

4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, в размере, составляющем цену Контракта.

 

Порядок и сроки приемки работ

5.1. Приемка выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно на основании актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), оформленных справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

5.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2).

5.3. Для проверки результата выполнения работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами (при этом Заказчиком создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек) или к ее проведению могут привлекаться эксперты со стороны, экспертные организации.

5.4. Заказчик проверяет соответствие объемов и содержания выполненных работ, требованиям технического задания и условиям Контракта. В случае соответствия выполненных работ предъявленным требованиям, Заказчик подписывает представленную исполнительную документацию согласно п. 5.1. Контракта. При несоответствии выполненных работ требованиям Контракта, техническому заданию, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После подписания двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком срок своими силами и без увеличения цены Контракта, устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество. В случае отказа Подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствии Подрядчика.При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Подрядчика.

5.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из Сторон настоящего Контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

5.6. Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика. При обоснованности претензий Заказчика, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней устранить недостатки выполненных Работ.

5.7. В случае предоставления ненадлежащим образом оформленной документации, Заказчик вправе вернуть ее на доработку, при этом срок приемки работ продлевается до устранения Подрядчиком, выявленных недостатков.

5.8. При сдаче работ Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов выполненных работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

Права и обязанности Сторон

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

6.1.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

6.1.3. Требовать своевременной оплаты на условиях предусмотренных настоящим Контрактом, надлежащим образом, выполненных и принятых Заказчиком работ.

6.1.4. Привлекать к исполнению Контракта других лиц (субподрядчиков), неся при этом ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ указанными лицами.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту), локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Контракту), и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Контракта;

6.2.2. По факту выполнения работ предоставлять Заказчику акт о приемки выполненных работ (по форме № КС-2), счета, счета-фактуры.

6.2.3. По запросу Заказчика предоставлять информацию о выполнении Работ.

6.2.4. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.5. Незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

6.2.6. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) работ согласно акту о приемке выполненных работ.

6.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и контрактом.

6.3. Заказчик имеет право:

6.3.1. Контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.3.2. Вмешиваться в деятельность Подрядчика в случае обнаружения ненадлежащего выполнения Работ, ведущего к снижению качества результата работ.

6.3.3. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям Контракта.

6.3.4. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения Контракта.

6.3.5. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного устранения выявленных недостатков.

6.3.6. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

6.3.7. Отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом.

6.3.8. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

6.3.9. В ходе исполнения Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренных Контрактом Работ при изменении потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт.

6.3.10. Пользоваться иными правами, установленными контрактом и законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик обязан:

6.4.1. Принять и оплатить результат надлежащим образом выполненных работ, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.4.2. Осуществлять в течение всего периода выполнения работ контроль за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ). Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.

6.4.3. Для проверки соответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта провести экспертизу. Экспертиза, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.

6.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями контракта.

Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек в зависимости от цены Контракта:

-2,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. руб.;

- 2 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;

- 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей;

7.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = С_ЦБ х ДП,

где:

С_ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере ____________ (сумма прописью) рубль ___ копеек __) в зависимости от цены Контракта:

-10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. руб.;

- 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;

- 1 процент Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей;

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

7.7. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, сумма неустойки будет учтена в акте о приемке выполненных работ и на сумму неустойки уменьшается плата за выполненные работы.

7.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при осуществлении оплаты по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Исполнителю соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Контракта при осуществлении оплаты по настоящему Контракту.

 

Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.

 

Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.