На выполнение подрядных работ

На выполнение подрядных работ

Санкт-Петербург «__» _________ 2017 г.

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора (по научной и учебной работе) Рыбникова Виктора Юрьевича, действующего на основании Доверенности от 20.01.2017 № 1-38/99, с одной стороны, и

__________________________________________ (Сокращенное наименование _), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее - «№ 44-ФЗ»), и другими законодательными и нормативными актами РФ, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «__»___________ 2017 года № ___ (ИКЗ №), заключили настоящий контракт, (далее – «Контракт»), о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на восстановление периметрового ограждения на объекте: ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России (далее - «работы»), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту) и условиями Контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные Подрядчиком работы на условиях Контракта.

1.2. Место производства работ: Клиника № 2 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, (далее – «Объект»).

1.3. Срок выполнения работ: в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня передачи объекта Подрядчику для выполнения работ.

1.4. Срок передачи объекта Подрядчику для выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Контракта Сторонами.

1.5. Перечень (виды, объем) работ, условия и требования к производству работ, указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту).

1.6. Заказчик не обеспечивает помещениями Подрядчика.

1.7. Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. До начала выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Все работники Подрядчика обязаны иметь документы подтверждающие личность.

2.1.2. Предоставить на утверждение Заказчику график производства работ в течение 1 (одного) рабочего дня со дня передачи объекта Подрядчику для выполнения работ.

Все используемые товары (материалы) должны соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), Приложении № 1 к Техническому заданию (Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого при выполнении работ, являющихся объектом закупки) и Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту).

2.1.3. Выполнять иные требования к Подрядчику и производству работ, указанные в п. 9 Технического задания.

2.1.4. Обеспечить выполнение работ в согласованном с Заказчиком режиме: Режим производства строительно-монтажных работ в рабочие дни с 9-00 до 19-00, в другое время - по согласованию с Заказчиком (п. 8.1 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту)).

2.1.5. Выполнять иные условия производства работ, указанные в п. 8 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и исполнять основные требования к организации работ в соответствии с п. 6. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и дополнительные требования к производству работ на аварийно-восстановительные работы по усилению и ремонту несущих стен и ограждающих конструкций подпорных стен в соответствии с п. 11 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

2.1.6. Выполнять работы в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).

2.1.7. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с требованиями действующих руководящих документов государственных и ведомственных органов контроля и надзора, правилам пожарной безопасности.

2.1.8. В случае повреждения систем и имущества, возникшие по вине Подрядчика в процессе выполнения работ, нести материальную ответственность.

2.1.9. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды и нести ответственность в полном объеме. Возместить ущерб, причиненный персоналу Заказчика, а также любым третьим лицам в результате несоблюдения правил безопасности.

2.1.10. Незамедлительно выполнять работы, связанные с локализацией аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе выполнения работ.

2.1.11. Гарантировать освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями, со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло не по его вине.

2.1.12. Немедленно известить Заказчика о возникших обстоятельствах, угрожающих сохранности имущества, конструктивных элементов и инженерных систем, а также сохранению здоровья пациентов и персонала клиники.

2.1.13. Самостоятельно разрешать вопросы, возникшие при работе с контрольными, ревизионными, правоохранительными органами по вопросам, относящимся деятельности Подрядчика в рамках Контракта.

2.1.14. Обеспечивать Заказчика возможностью контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования. После выполнения всех работ Подрядчик передает по акту приема-передачи Заказчику зону производства работ, а также документы, указанные в п. 9.9. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

2.1.15. Сдать результат выполненных работ приемочной комиссии, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам, согласно условиям Контракта.

2.1.16. После выполнения работ в течение 2-х рабочих дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

2.1.17. Нести обязательства по гарантийному обеспечению выполненных работ.

2.1.18. Выполнять иные требования, указанные в Техническом задании.

2.1.19. Обеспечить при выполнении работ соблюдение миграционного законодательства.

2.1.20. При исполнении обязательств по Контракту во всем остальном, что не предусмотрено требованиями Контракта и приложениями к нему, руководствоваться требованиями законодательства РФ.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить проход к объекту для персонала Подрядчика в соответствии с установленным пропускным режимом.

2.2.2. Обеспечить возможность подключения к существующим инженерным сетям.

2.2.3. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненные работы на условиях Контракта.

2.2.4. Осуществлять контроль за ходом выполняемых Подрядчиком работ.

2.2.5. Провести экспертизу выполненных работ для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с № 44-ФЗ.

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ

3.1. Заказчик контролирует выполнение работ. Акты на скрытые работы оформляются своевременно в присутствии Заказчика.

3.2. По завершении работ по Контракту, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

3.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании работ осуществляет приемку результата выполненных работ. При обнаружении в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.

3.4. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком, оформляется Актом приемки выполненных работ, подписанным Сторонами.

3.5. Подрядчик предоставляет полный комплект (4 экземпляра) исполнительной документации на русском языке в сброшюрованном виде, с описью к моменту сдачи актов выполненных работ по форме КС-2, КС-З и в электронном виде.

3.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет немедленно, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там имущества, и несет ответственность за его утрату, повреждение или недостачу.

3.7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами дефектного акта.

3.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

3.9. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемый для Заказчика срок.

3.10. Результатом выполнения работ является соответствие аварийно-восстановительных работ по усилению и ремонту несущих стен и ограждающих конструкций подпорных стен характеристикам, условиям и требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) и Локальной смете (Приложение № 2 к Контракту).

3.11. В случае возникновения разногласия между Сторонами по вопросам соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с № 44-ФЗ. Срок экспертизы по Контракту не может превышать 30 календарных дней.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.

5.2. Ответственность Подрядчика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с ч.6 ст.34 № 44-ФЗ.

5.2.2. В соответствии с ч.7 ст.34 № 44-ФЗ, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации («Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных Контрактом», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063», далее – «Правила»), но не менее чем 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

(где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке Товара, результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

(где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле:

,

(где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату уплаты пени.

5.2.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в соответствии с ч. 6 и 8 ст. 34 № 44-ФЗ Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с требованиями Правил, устанавливается в размере ____% цены Контракта и составляет ______ (__ Сумма прописью __) рублей ___ копеек.

Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке:

а) 10% при цене Контракта не более 3 млн. руб.;

б) 5% при цене Контракта 3 - 50 млн. руб.

 

5.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об уплате неустойки, Заказчик, в случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ, согласно ст.308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату за выполненные работы по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

 

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В соответствии с ч.5. ст.34 № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

5.3.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с требованиями Правил, устанавливается в размере ___ % цены Контракта и составляет _________ (Сумма прописью __________) рублей ___ копеек.

Сумма штрафа определяется в процентах от цены Контракта в следующем порядке:

а) 2,5% при цене Контракта не более 3 млн. руб.;

б) 2% при цене Контракта 3 - 50 млн. руб.

 

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны (ч.9. ст.34 № 44-ФЗ).

5.5. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

5.6. При невыполнении обязательств по Контракту кроме уплаты пеней, штрафов Подрядчик возмещает также понесенные Заказчиком убытки. Убытки, причиненные Заказчику вследствие нарушения обязательств Подрядчиком, подлежат взысканию в полном объеме сверх суммы неустойки.

5.7. Уплата Сторонами неустойки (пеней, штрафов) или применение иной формы ответственности не освобождает их от исполнения обязательств по Контракту.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, регулируются путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае не достижения Сторонами соглашения путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ будет полностью соответствовать государственным стандартам и условиям Контракта.

7.2. Гарантия на выполненные работы – 5 (пять) лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) Сторонами. Гарантии качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы и материалы.

7.3. В случае, если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты в выполненной Подрядчиком работе, то Подрядчик обязуется приступить к их устранению в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения письменной претензии Заказчика. Срок выполнения работ по исправлению недостатков в течение гарантийного срока – не более 10 (десяти) рабочих дней с момента начала выполнения работ по гарантийным обязательствам или иной согласованный с Заказчиком разумный срок. Все работы в гарантийный срок выполняются силами, средствами и за счет Подрядчика.

7.4. При обнаружении некачественных материалов (товаров), использованных при проведении работ на Объекте, Подрядчик не вправе использовать те же материалы при устранении недостатков в работе, а должен использовать качественные. Если подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые Заказчиком, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7.5. Течение гарантийного срока приостанавливается на срок устранения недостатков.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

11.2. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условиях Контракта осуществляется только по взаимному согласию путем заключения дополнительных соглашений, должным образом подписанных Сторонами.

11.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:

11.5.1. Приложение № 1. Техническое задание.

11.5.2. Приложение № 2. Локальная смета.

 

Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 14 (четырнадцати) месяцев с момента заключения Контракта, а в части гарантийных обязательств - до полного их завершения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, используемого при выполнении работ, являющиеся объектом закупки

Заполняется в соответствии с первыми частями заявок, представленными Победителем (единственным участником) открытого электронного аукциона.

Со стороны Заказчика:	Со стороны Подрядчика:
Зам. директора (по научной и учебной работе) ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России   _УЭП_/ В.Ю. Рыбников /	_______________________ ______УЭП____/ ___________

 

 

 

Приложение №2

к Контракту №_____________________

от «__» ________ 2017 г.

 

 

Локальная смета

Стоимость выполняемых Подрядчиком работ указывается в Локальной смете с учетом понижающего коэффициента по итогам торгов (при его наличии)

на выполнение подрядных работ

Санкт-Петербург «__» _________ 2017 г.

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора (по научной и учебной работе) Рыбникова Виктора Юрьевича, действующего на основании Доверенности от 20.01.2017 № 1-38/99, с одной стороны, и

__________________________________________ (Сокращенное наименование _), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее - «№ 44-ФЗ»), и другими законодательными и нормативными актами РФ, на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «__»___________ 2017 года № ___ (ИКЗ №), заключили настоящий контракт, (далее – «Контракт»), о нижеследующем: