Цена работы и порядок расчетов

2.1. Цена работ по договору определяется Приложением №1 и составляет ___________руб. __________коп.

2.2. Цена договора включает в себя все издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Издержки включают в себя все расходы Подрядчика, в т.ч. расходы на материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, расходы по перевозке результатов работ до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, расходы на изготовление, сборку и установку витрин, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента выполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ по договору (п.3.1.).

2.4. В случае если Подрядчиком по данному договору является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

 

Порядок сдачи-приемки работы

3.1. Обязательства Подрядчика по выполнению работ по договору считаются выполненными с момента передачи Заказчику результатов выполненных работ и подписания обеими Сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ по договору. С этого же момента к Заказчику переходят риски случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ.

3.2. Подрядчик обязан подготовить объект к сдаче-приемке выполненных работ, в том числе до дня приемки работ вывезти весь мусор, образовавшийся в результате проведения работ; в срок не позднее 2 (двух) дней с даты сдачи-приемки результатов работ вывезти с объекта все принадлежащее ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.

3.3. Об окончании выполнения работ по договору и готовности их к сдаче Подрядчик извещает Заказчика. Заказчик должен в течение 3-х дней с момента получения соответствующего извещения осмотреть и на основании оформленного Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ принять выполненную работу (ее результат) либо в этот же срок представить Подрядчику свои замечания.

3.4. Недостатки выполненных работ, представленные Заказчиком, устраняются Подрядчиком за свой счет в течение 10 дней с момента получения сведений о них (если иной срок устранения недостатков не определен соглашением сторон) с применением в противном случае ответственности как за просрочку выполнения работ. При неисполнении указанной обязанности Подрядчиком Заказчик имеет право устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков за счет Подрядчика. Подрядчик обязан возместить указанные расходы Заказчику в 10-ти дневный срок с даты получения требования Заказчика об этом и уплатить штраф в размере 10% от их стоимости. Повторная приемка (при необходимости таковой) производится с соответственным применением правил настоящего раздела договора.

3.5. Заказчик вправе не подписывать акт приемки-сдачи и не оплачивать выполненные работы до полного устранения Подрядчиком всех недостатков.

3.6. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок: _____ месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами акта приемки-сдачи выполненной работы.

 

Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы в течение срока, установленного в п.1.4. настоящего договора.

4.1.2. Выполнить всю работу по договору своими силами, из своих материалов, своими средствами, на своем оборудовании и инструментами, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

4.1.3. Выполнить работы

- изготовление музейных витрин - по месту нахождения Подрядчика;

- доставка, сборка и установка музейных витрин - по месту нахождения Заказчика по адресу: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», г. Челябинск, пр. Ленина, 76, ауд. 018.

4.1.4. Сдать результаты работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему.

4.1.5. Обеспечить качество выполненной работы действующим нормам и правилам, иным обязательным, либо согласованным Сторонами требованиями к ее результату.

4.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.7. При выполнении работ Подрядчик самостоятельно, за свой счет, на свой страх и риск:

- обеспечивает соблюдение требований техники безопасности и установленных правил по охране окружающей среды,

- предпринимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения требований техники безопасности третьими лицами (в том числе работниками Заказчика);

- предпринимает все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба и несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам (в том числе работникам Заказчика) или имуществу Заказчика;

- несет все негативные последствия причинения ущерба самому Подрядчику;

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Вносить свои предложения по улучшению технических решений и качества работы.

4.3. Обязанности Заказчика:

4.3.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объектам, на которых ведутся работы по настоящему договору, в том числе обеспечив работникам и транспорту Подрядчика проход и проезд в течение периода работ.

4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы в случаях, объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором либо Дополнительными соглашениями Сторон;

4.3.3. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4.3.4. Оплатить выполненную работу в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Требовать передачи результата незавершенной работы, выполненной Подрядчиком, в случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором;

4.4.3. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в выполненной работе, в срок, согласованный обеими сторонами, но в любом случае не позднее 10 дней с даты выявления указанных недостатков, отступлений от договора; при не устранении Подрядчиком в установленный срок этих недостатков Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, и потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков, включая расходы по устранению недостатков своими силами или путем привлечения третьих лиц.

4.4.4. Отказаться от исполнения договора, если Подрядчик нарушил срок начала работ более чем на 5 дней, против срока, указанного в настоящем договоре или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (п.4.1.1.). Заказчик вправе в этом случае взыскать с Подрядчика штрафную неустойку 10% от цены работ по договору, а также все убытки в соответствии гражданским законодательством.

4.4.5. Отказаться от исполнения договора при просрочке выполнения работ более 5 дней против сроков, установленных настоящим договором (п.4.1.1.). При этом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку 15% от цены работ по договору, а также все убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ.

 

Ответственность. Риски.

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.

5.2. За нарушение условий договора устанавливается следующая ответственность:

5.2.1. в случае просрочки исполнения Заказчиком оплаты принятых работ Подрядчик вправе требовать уплату неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день такой просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2.2. за каждый день просрочки выполнения работ по договору – пеня 0,2% от стоимости невыполненных работ.

5.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику причиненные этим убытки.

 

6. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

Срок действия договора

6.1. Настоящий договор заключается путем подписания его обеими Сторонами и действует с даты его заключения до 31.12.2021 г.

Договор заключается путем подписания его электронными цифровыми подписями лиц, имеющих право действовать от имени Стороны по договору. Датой заключения договора считается дата направления Поставщику оператором электронной площадки подписанного Заказчиком договора.

Стороны вправе заключить договор в письменной форме.

7.2. Расторжение настоящего договора осуществляется Сторонами в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Разрешение споров

8.1. В случае возникновения разногласий стороны соблюдают претензионный порядок разрешения споров со сроком ответа 10 дней с момента получения претензии. В случае невозможности урегулировать возникший спор стороны передают его на разрешение Арбитражного суда Челябинской области.

 

 

Заключительные положения

9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

9.3. Передача прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам осуществляется с согласия Заказчика.

9.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских и иных реквизитов в течение 5 дней.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. При разногласиях в экземплярах договора следует руководствоваться экземпляром Заказчика.

9.6. При переписке по договору необходимо указывать регистрационный номер договора Заказчика.

 

Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

 При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

 10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Каналы для связи: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», (351) 267 96 30, e-mail: [email protected].

10.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Юридические адреса сторон

                      Заказчик                                                                                                       Подрядчик