Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Настоящийконтракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Настоящий контракт может быть изменен и/или дополнен Сторонами на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.2.1. Настоящий контракт может быть изменен по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

2) если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объемы выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы;

3) при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Государственным заказчиком в реестр заключенных им контрактов.

10.3. По требованию одной из Сторон контракт может быть изменен или расторгнут:

- при существенном нарушении условий контракта другой Стороной;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

10.3.1. Государственный заказчик имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении Генподрядчиком срока начала производства работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- при нарушении Генподрядчиком графика производства работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- при нарушении Генподрядчиком общего срока выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

- при неоднократном не обеспечении требуемого качества работ. При этом соответствующими документами, подтверждающими факт не обеспечения требуемого качества работ являются: два и более акта Государственного заказчика о выявленных нарушениях по качеству работ; предписания Государственного заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, и/или предписание контрольно-надзорных органов в области строительства;

- при неоднократном несоответствии технических характеристик применяемых материалов показателям установленным Генподрядчиком в первой части заявки на участие в электронном аукционе. При этом соответствующими документами, подтверждающими факт несоответствия применяемых материалов являются: два и более акта Государственного заказчика о выявленных несоответствиях технических характеристик применяемых материалов; предписания Государственного заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, и/или предписание контрольно-надзорных органов в области строительства;

- при непредставлении обеспечения исполнения контракта в период его действия.

При этом Государственный заказчик оплачивает Генподрядчику только работы, выполненные и принятые Государственным заказчиком до расторжения настоящего контракта, без возмещения убытков.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Порядок разрешения споров

11.1. Споры иразногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут повозможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случаеневозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению вАрбитражном суде Тамбовской области.

Особые условия

12.1. Генподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части третьим лицам без письменного разрешения Государственного заказчика.

12.2. Генподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьим лицам.

12.3. Государственный заказчик в целях принятия решений от его имени во взаимодействиях с Генподрядчиком самостоятельно без согласия Генподрядчика заключает инвестиционное соглашение, по которому передает часть функций по исполнению настоящего контракта уполномоченному лицу.

12.4. С целью осуществления переданных функций уполномоченное лицо:

осуществляет строительный контроль в соответствии с действующим законодательством;

принимает выполненные Генподрядчиком работы, проверяет соответствие объемов фактически выполненных работ, работам, указанным в акте формы КС-2;

подписывает документы, необходимые для осуществления переданных функций, в том числе акты приемки выполненных работ по форме КС-2; акт приемки скрытых работ; журнал производства работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

осуществляет приемку, выполненных Генподрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

принимает меры по ликвидации аварийного состояния на объекте,

осуществляет контроль за выполнением предписаний органов Госстройнадзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалови оборудования, обеспечивает своевременное устранение дефектови недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объекта в целом,

дает обязательные для исполнения Генподрядчиком указания, по вопросам устранения выявленных в ходе строительства нарушений;

производитосвидетельствование иоценку выполненных работи конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предотвращает производстводальнейших работ до оформления актов на освидетельствованиескрытых работ.

Заключительные положения

13.1. Настоящийконтракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.2. Срок исполнения контракта – 31декабря 2019 года включительно.

13.3. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 66 758 838 (шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек[1]. Исполнение настоящего контракта обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ.

13.4. Возврат Государственным заказчиком Генподрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Генподрядчиком) осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 1.1. Контракта и приемки работ Государственным заказчиком.

13.4.1. В случае наличия задолженности Генподрядчика по уплате неустойки по настоящему контракту или текущих судебных споров по настоящему контракту, включая судебные споры Генподрядчика с третьими лицами, в которых Государственный заказчик привлечен в качестве соответчика или третьего лица (если таковые имелись на день сдачи в эксплуатацию завершенного строительством объекта по контракту (даты подписания сторонами акта приемки работ по контракту и других документов свидетельствующих о сдаче завершенного строительством объекта по контракту в эксплуатацию) возврат денежных средств Генподрядчику со счета Государственного заказчика осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня следующего за днем совершения юридического факта свидетельствующего о погашении задолженности или отсутствия текущих судебных споров по настоящему контракту, включая судебные споры Генподрядчика с третьими лицами, в которых Государственный заказчик привлечен в качестве соответчика или третьего лица;

- в случае сдачи Генподрядчиком в эксплуатацию завершенного строительством объекта (даты подписания сторонами акта приемки работ по контракту и других документов свидетельствующих о сдаче завершенного строительством объекта по контракту в эксплуатацию) позже сроков указанных в п. 3.1. возврат денежных средств Генподрядчику со счета Государственного заказчика осуществляется за вычетом подлежащей взысканию неустойки начисленной в соответствии со ст. 8 настоящего контракта.

13.5. Обеспечение исполнения настоящего контракта распространяется на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по настоящему контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим контрактом, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Государственному заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по настоящему контракту.

13.6. В ходе исполнения контракта Генподрядчик вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Контрактная документация

Приложение № 1 (техническое задание).

Приложение № 2 (график производства работ).

Приложение № 3 (график оплаты).

Все приложения является неотъемлемой частью настоящего контракта