На выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция здания «Концертный зал» (г. Тамбов, ул. Державинская, 5)»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

На выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция здания «Концертный зал» (г. Тамбов, ул. Державинская, 5)»

Идентификационный код закупки 172682900603768290100100060014120414

г. Тамбов «___»________2017 г.

 

Управление строительства и инвестиций Тамбовской области, являющееся государственным заказчиком строек и объектов - распорядителем средств бюджета Тамбовской области именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице и.о.начальника управления строительства инвестиций Тамбовской области _______________, действующего на основании Положения с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем – «Генподрядчик» в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом _____________от № ____________(далее – протокол), заключили настоящий Государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Генподрядчик обязуется, в установленный контрактом срок, выполнить по заданию Государственного заказчика подрядные работы по объекту: «Реконструкция здания «Концертный зал» (г. Тамбов, ул. Державинская, 5)» (далее - объект), аГосударственный заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и оплатить в порядке, установленном настоящим контрактом.

1.2. Генподрядчик обязуется выполнить работы в сроки указанные в ст. 3 Контракта, на свой риск, собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями контракта, проектной документацией и техническим заданием (приложение № 1).

Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и в соответствии с протоколом составляет: ___________________ рублей.

Цена контракта включает общую стоимость всех работ и строительных материалов, оплачиваемую Государственным заказчиком Генподрядчику за полное выполнение Генподрядчиком своих обязательств по выполнению работ, в т.ч. в стоимость включаются налоговые платежи, транспортные расходы и прочие расходы.

В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий его исполнения.

2.3. Превышение Генподрядчиком проектных объемов и стоимости работ не допускается, а при их выполнении оплачивается Генподрядчиком за свой счет.

2.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется Государственным заказчиком по мере поступления средств из бюджета Тамбовской области с лицевого счета открытого в территориальном органе Федерального казначейства по Тамбовской области на расчетный счет Генподрядчика за фактически выполненные работы на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленном порядке.

Оплата производится в российских рублях, в соответствии с графиком оплаты (приложение № 3), в срок не позднее 31.12.2019, при условии подписания Сторонами документации, подтверждающей выполнение работ (формы №№ КС-2, КС-3), и наличии бюджетного финансирования Государственного заказчика, в соответствии с выделенными лимитами инвестиций, при этом Государственный заказчик вправе произвести оплату по контракту путем выплаты Генподрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком предусмотренных контрактом обязательств.

Авансовый платеж не предусмотрен.

2.5. Финансирование работ осуществляется в соответствии с выделенными лимитами инвестиций и может подлежать корректировке, с учетом изменений, вносимых в областную адресную инвестиционную программу и Закон Тамбовской области от 23.12.2016 № 39-З «О бюджете Тамбовской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (принят Постановлением Тамбовской областной Думы от 23.12.2016 № 145).

КБК- 014080108204R0140414.

Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: 20 (двадцать) месяцев с даты заключения контракта (в соответствии с графиком производства работ (приложение № 2)).

3.2. Генподрядчик имеет право выполнить работы ранее, указанного в п.3.1 срока.

3.3. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

Место выполнения работ: г. Тамбов, ул. Державинская, 5.

Обязательства Сторон

4.1. Государственный заказчик обязан:

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на оплату работ по объекту;

4.1.2. Осуществлять контроль за:

- выполнением работ в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы промышленной безопасности);

- за ходом реализации настоящего контракта, соблюдением графика производства работ, а также отдельных этапов исполнения контракта;

4.1.3. Обеспечить в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осуществление строительного контроля за выполнением работ на объекте на соответствие требованиям проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

4.1.4. Своевременно принимать меры по устранению выявленных дефектов в проектной документации, ее пересмотру, недопущению необоснованного увеличения сметной стоимости объекта.

4.1.5. Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта в установленном законодательством порядке.

4.1.6. Своевременно предъявлять претензии к Генподрядчику об уплате штрафов за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

4.1.7. Осуществлять приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

4.1.8. Передать Генподрядчику проектную документацию по объекту.

4.1.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.2. Государственный заказчик вправе:

4.2.1. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков при условии уведомления Генподрядчика в случае:

- если Генподрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если Генподрядчик в установленный Государственным заказчиком срок не устранил недостатки, обнаруженные при приемке работ.

4.2.2. Принимать решение об уменьшении стоимости выполняемых работ наосновании рассмотрения соответствующих предложений Генподрядчика в соответствии с действующим законодательством.

4.2.3. Запрашивать документацию о ходе исполнения обязательств Генподрядчика по настоящему контракту и иную информацию.

4.2.4. Привлекать в целях контроля и надзора за строительством, осуществления приемки выполняемых работ и принятия от его имени решений по взаимоотношениям с Генподрядчиком уполномоченное лицо на основании инвестиционного соглашения.

4.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и ч. 9-14 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

4.3. Генподрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить подрядные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать объект Государственному заказчику.

4.3.2. Обеспечить:

оформление всех требуемых разрешений и согласований на производство работ от соответствующих органов;

производство работ, приобретение и монтаж оборудования в полном соответствии с проектной документацией, графиком производства работ и строительными нормами и правилами;

качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

4.3.3. Осуществлять:

своими силами или силами привлеченных субподрядных организаций и за свой счет строительство и монтаж всех титульных и нетитульных временных зданий и сооружений, необходимых для выполнения работ на объекте в соответствии с проектом организации работ и за свой счет обеспечить их подключение к энергоносителям. Подрядчик оплачивает стоимость потребленной за время проведения работ на объекте воды, электроэнергии, тепловой энергии и других энергоносителей согласно заключенных им договоров с эксплуатирующими организациями;

проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта;

проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов;

проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта;

приемку законченных видов и этапов работ.

4.3.4. Проверять соответствие законченного строительством объекта требованиям проектной документации, технических регламентов.

4.3.5. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта.

4.3.6. Вести журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения. Каждая запись в журнале подписывается Генподрядчиком иуполномоченным лицом Государственного заказчика.

4.3.7. Согласовывать с органами Госстройнадзора ведение работ на объекте и обеспечивать своевременное устранение выявленных ими недостатков.

4.3.8. При готовности объекта (этапов работ) извещать об этом Государственного заказчика в соответствии со ст. 6 Контракта.

4.3.9. Контролировать исполнение обязательств субподрядными организациями.

4.3.10. Представлять Государственному заказчику в установленные сроки документацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту и иную запрашиваемую информацию.

4.3.11. Представлять в срок не позднее 5 рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств Государственному заказчику сведения:

об аннулировании свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и невозможности проведения работ в его отсутствие;

о проведении в отношении него ликвидации, о принятии арбитражным судом решения о признании его банкротом, о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях.

4.3.12. Предупредить Государственного заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.3.13. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.3.14. Своевременно предоставлять в соответствии с условиями контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные контрактом.

4.3.15. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, определяемых в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и (или) социально ориентированных некоммерческих организаций, определяемых согласно Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в случае если таковым сам не является.

4.3.15.1. Совокупная стоимость работ, к выполнению которых Генподрядчик, в соответствии с п. 4.3.15. настоящего контракта, должен привлечь субъектов малого предпринимательства и (или) социально ориентированные некоммерческие организации на основе договоров субподряда должна составлять 25 % от общей стоимости Контракта.

4.3.16. В случае привлечения субподрядчиков в соответствии с п. 4.3.15. настоящего контракта, представить Государственному заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком заверенные печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица субподрядчика:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае привлечения в качестве субподрядчика социально ориентированных некоммерческих организаций Генподрядчик обязан предоставить Государственному заказчику заверенные печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица субподрядчика копию(и) договора(ов) субподряда, а так же учредительных документов подтверждающих осуществление ими видов деятельности, указанных в п. 1 ст. 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Договор должен содержать:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты субъекта малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организации - субподрядчика;

2) предмет договора, заключаемого с субподрядчиком, с указанием объема выполняемых работ;

3) место, условия и сроки (периоды) выполнения работы;

4) сведения о цене договора, заключаемого с субъектом малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организации - субподрядчиком.

4.3.16.1. В случае замены субподрядчика, привлеченного в соответствии с п. 4.3.15. настоящего контракта, на этапе исполнения договора субподряда на другого субподрядчика, представлять Государственному заказчику документы, указанные в пункте 4.3.16 контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.3.16.2. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Генподрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Государственному заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Генподрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Генподрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Государственным заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Государственному заказчику в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Генподрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

4.3.17. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы в течение 30 дней с даты подписания подрядчиком документа о приемке выполненных работ.

4.3.18. В течение десяти дней с момента заключения договора, предоставить информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Генподрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.

4.3.19. Генподрядчик несет перед Государственным заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, в том числе:

а) за представление документов, указанных в п 4.3.16, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

4.4. Генподрядчик вправе:

4.4.1. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков, если Государственный заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Генподрядчика, в разумный срок не внесет изменения в проектную документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Генподрядчиком его обязательств по контракту.

4.4.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Государственным заказчиком своих обязанностей по контракту, в частности не предоставление проектной документации, препятствует исполнению контракта Генподрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.4.3. При исполнении контракта по согласованию с Государственным заказчиком изменить поставку товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.

4.4.4. Генподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и ч.19 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ.

4.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, предусмотренных договором, заключенным с подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

 

Охрана работ.

5.1. После подписания настоящего контракта Генподрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала работ до их завершения и приемки Государственным заказчиком.

5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Государственным заказчиком несет Генподрядчик.

5.3. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Государственный заказчик до момента передачи объекта на (баланс, аренду или техническое обслуживание) эксплуатирующей организации.

Приемка объекта

6.1. Приемка работ осуществляется после выполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в установленном законодательством порядке. Генподрядчик вправе представлять к приемке выполненные работы как в полном объеме (после выполнения всего объема работ, предусмотренного контрактом), так и отдельные объемы работ (после выполнения этапов (стадий) работ, предусмотренных проектно-сметной документацией).

За 30 (тридцать) дней до полного завершения работ на объекте Генподрядчик в письменной форме уведомляет Государственного заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию.

6.2. Генподрядчик передает Государственному заказчику не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки работ три экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

6.3. Приемка работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Государственным заказчиком письменного извещения и документов, предусмотренных п. 6.2. Контракта, от Генподрядчика о его готовности.

6.4. При обнаружении Государственным заказчиком в ходе приемки работ недостатков, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Генподрядчиком. При отказе (уклонении) Генподрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Государственным заказчиком акт подтверждается третьей стороной по выбору Заказчика.

Генподрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Генподрядчиком в установленные сроки выявленных Государственным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

6.5. Государственный заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования объекта и не могут быть устранены Сторонами.

6.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет Генподрядчик, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Генподрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Государственным заказчиком акта.

6.7. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Генподрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, направляет представленные документы в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на выдачу указанных заключений. Государственный заказчик в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего заключения (заключений) и представления Генподрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направляет документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

6.8. Скрытые строительные работы подлежат приемке Государственным заказчиком. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Генподрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Государственного заказчика о необходимости проведения такой приемки.

6.9. В случае если Государственным заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Генподрядчиком без письменного разрешения Государственного заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения Государственного заказчика (Государственный заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Генподрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку Государственным заказчиком, согласно его указанию.

Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки Государственным заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 и составляет ____________ рублей*.

8.3. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта и определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 по формуле:

П = (Ц - В) х С,

где:

Ц - цена настоящего Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генподрядчиком обязательства по настоящему Контракту, определяемая на основании документа о результате выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;

С - размер ставки.

 

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

 

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе предусмотренных п. 4.3.15, 4.3.15.1, 4.3.16, 4.3.16.1, 4.3.16.2, 4.3.19 Контракта), за исключением просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 и составляет ____________________ рублей*.

8.4. За непредоставление Генподрядчиком информации, указанной в п. 4.3.17 Контракта, устанавливается ответственность в виде взыскания с Генподрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Генподрядчиком с субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Окончание срока действия Контракта, либо его расторжение до окончания срока действия не является препятствием для взыскания неустойки (штрафа, пеней), которая образовалась при исполнении Контракта.

8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны Контракта от исполнения обязательств по настоящему Контракту в полном объеме.

* Примечание: размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063.

В случае ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Генподрядчик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф в размере:

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Государственный заказчик вправе взыскать с Генподрядчика штраф в размере:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Порядок разрешения споров

11.1. Споры иразногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут повозможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случаеневозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению вАрбитражном суде Тамбовской области.

Особые условия

12.1. Генподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по объекту или отдельной его части третьим лицам без письменного разрешения Государственного заказчика.

12.2. Генподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по контракту третьим лицам.

12.3. Государственный заказчик в целях принятия решений от его имени во взаимодействиях с Генподрядчиком самостоятельно без согласия Генподрядчика заключает инвестиционное соглашение, по которому передает часть функций по исполнению настоящего контракта уполномоченному лицу.

12.4. С целью осуществления переданных функций уполномоченное лицо:

осуществляет строительный контроль в соответствии с действующим законодательством;

принимает выполненные Генподрядчиком работы, проверяет соответствие объемов фактически выполненных работ, работам, указанным в акте формы КС-2;

подписывает документы, необходимые для осуществления переданных функций, в том числе акты приемки выполненных работ по форме КС-2; акт приемки скрытых работ; журнал производства работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

осуществляет приемку, выполненных Генподрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

принимает меры по ликвидации аварийного состояния на объекте,

осуществляет контроль за выполнением предписаний органов Госстройнадзора, относящихся к вопросам качества выполняемых работ и применяемых конструкций, изделий, материалови оборудования, обеспечивает своевременное устранение дефектови недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов и объекта в целом,

дает обязательные для исполнения Генподрядчиком указания, по вопросам устранения выявленных в ходе строительства нарушений;

производитосвидетельствование иоценку выполненных работи конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также предотвращает производстводальнейших работ до оформления актов на освидетельствованиескрытых работ.

Заключительные положения

13.1. Настоящийконтракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ.

13.2. Срок исполнения контракта – 31декабря 2019 года включительно.

13.3. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 66 758 838 (шестьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек[1]. Исполнение настоящего контракта обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ.

13.4. Возврат Государственным заказчиком Генподрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Генподрядчиком) осуществляется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 1.1. Контракта и приемки работ Государственным заказчиком.

13.4.1. В случае наличия задолженности Генподрядчика по уплате неустойки по настоящему контракту или текущих судебных споров по настоящему контракту, включая судебные споры Генподрядчика с третьими лицами, в которых Государственный заказчик привлечен в качестве соответчика или третьего лица (если таковые имелись на день сдачи в эксплуатацию завершенного строительством объекта по контракту (даты подписания сторонами акта приемки работ по контракту и других документов свидетельствующих о сдаче завершенного строительством объекта по контракту в эксплуатацию) возврат денежных средств Генподрядчику со счета Государственного заказчика осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня следующего за днем совершения юридического факта свидетельствующего о погашении задолженности или отсутствия текущих судебных споров по настоящему контракту, включая судебные споры Генподрядчика с третьими лицами, в которых Государственный заказчик привлечен в качестве соответчика или третьего лица;

- в случае сдачи Генподрядчиком в эксплуатацию завершенного строительством объекта (даты подписания сторонами акта приемки работ по контракту и других документов свидетельствующих о сдаче завершенного строительством