Обеспечение исполнения государственного контракта

12.1. Настоящий контракт заключен после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств.

Все расходы по оформлению обеспечения Контракта несет Подрядчик.

В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик продляет срок действия обеспечения Контракта или предоставляет новое обеспечение.

Способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных выбран Подрядчиком самостоятельно.

12.2. Обеспечение исполнения контракта составляет 15% от начальной (максимальной) цены контракта или 26 497 050 (Двадцать шесть миллионов четыреста девяносто семь тысяч пятьдесят) руб., предоставлено Государственному заказчику не позднее срока, установленного для подписания настоящего Контракта.

В случае снижения в ходе торгов Подрядчиком цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учётом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.3. Обеспечение исполнения контракта предоставлено на весь срок действия контракта.

12.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнения контракта.

12.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта в виде залога, возвращаются Подрядчику в течение 10 банковских дней после приемки Заказчиком всего объема выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту (в случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств).

12.6. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

12.7. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант).

12.8. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

12.9. В случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее, чем на один месяц. Срок действия контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках выполнения работ, их приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом.

12.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

8) право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

12.11. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:

право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

12.12. Не допускается включение в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

12.13. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

12.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

12.15. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является не соответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ.

12.16. Случаи удержания обеспечения исполнения Контракта:

12.16.1. Односторонний отказ Подрядчика от исполнения настоящего Контракта.

12.16.2. Нарушение Подрядчиком сроков передачи объекта Государственному заказчику по акту формы КС-11 более, чем на 15 дней.

12.14. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку работ.

12.18. Подрядчик, в ходе исполнения контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта.

12.19. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию, Подрядчик обязуется в течение 10 дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в форме, предусмотренной Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Контракте.

 

Разрешение споров Сторон

13.1. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо Контрактом, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. При этом Стороны подтверждают своё согласие в ходе рассмотрения спора в отношении Контракта считать доказанное наличие любого из указанных в разделе 5 Контракта оснований в качестве доказанного существенного нарушения условий Контракта, безусловно достаточного для расторжения Контракта.

13.2. Недействительность отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Контракта.

13.3. При наличии неурегулированного спора о качестве работ любая Сторона вправе назначить соответствующую экспертизу и (или) иное необходимое исследование их свойств, при этом, если таковые назначаются Государственным заказчиком, Подрядчик безусловно гарантирует полную и своевременную оплату указанной экспертизы за счёт собственных средств, выступая третьей стороной-плательщиком по договору между Государственным заказчиком и экспертом либо иным специалистом, что не лишает Подрядчика права требовать впоследствии возмещения разумной части понесённых им расходов в судебном порядке в случае доказанности факта явного злоупотребления Государственным заказчиком, предоставленным настоящим пунктом Контракта правом. За исключением случаев отсутствия соответствующей технической возможности экспертиза (исследование) поручается эксперту (специалисту), находящемуся в Нижегородской области.

13.4. Заказчик не обязан проводить экспертизы качества работ, если иное прямо не предусмотрено законом. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, в том числе, для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком не проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, то при наличии неурегулированного спора Сторон о качестве исполнения Подрядчиком обязательств Стороны согласовали считать окончательным и обязательным для Сторон единогласное и заключение строительного контроля (если таковой осуществляется привлеченным лицом, инженерной организацией и пр.) и авторского надзора.

Особые условия

14.1. Контракт составлен на русском языке в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью надлежащим образом уполномоченного представителя каждой из Сторон.

14.2. Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

14.3. В случае изменения у одной из Сторон своего фактического местонахождения, почтового адреса, руководителя, иных контактных данных, указанных в тексте Контракта, такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о смене контактных данных заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

14.4. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, а также в случае намерения использовать для расчётов иной счёт, такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о смене банковских реквизитов до вступления изменений в силу и несёт всю ответственность и риски.

14.5. В случае реорганизации (ликвидации) одной из Сторон такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о реорганизации (ликвидации) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

14.6. Со дня получения Стороной официального уведомления о смене контактных данных, официального уведомления о смене банковских реквизитов, официального уведомления о реорганизации (ликвидации) последствия указанных изменений становятся обязательными для такой Стороны, как если бы содержание таких официальных уведомлений было бы закреплено дополнительным соглашением к Контракту.

14.7. Стороны согласовали, что нумерация и датировка всех экземпляров Контракта осуществляется Государственным заказчиком, а в случае различной датировки и (или) нумерации экземпляров Контракта, действительной для целей оформления бухгалтерских документов, а также оформления и толкования различного рода уведомлений, актов и прочих составленных в целях исполнения Контракта документов будет датировка и нумерация экземпляра, находящегося у Государственного заказчика.

14.8. В целях предотвращения споров в отношении периодов времени Стороны согласовали считать рабочим днём – рабочий день Государственного заказчика в соответствии с режимом его работы, а банковским днём – рабочий день министерства финансов Нижегородской области в соответствии с режимом его работы.

14.9. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения настоящего контракта, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Контракта.

14.10. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на выполнение работ или отдельной их части никакой третьей стороне без соответствующего на то разрешения правообладателя. Тиражирование и использование проекта допускается только с согласия их правообладателя.

14.11. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Государственного заказчика соответственно Государственным заказчиком.

14.12. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Подрядчик. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба в том числе в случаях, когда соответствующие затраты несет Государственный заказчик.

14.13. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14.14. Подрядчик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются в период выполнения работ и полностью ознакомился со всеми условиями, в том числе с условиями финансирования Государственного заказчика из средств бюджета, которые могут повлиять на условия Контракта.

14.15. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.