Государственный Контракт № 764

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 764

Идентификационный код закупки: 172526023516252620100101130014299414

 

г. Нижний Новгород «12» 12. 2017 года

 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик», именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице директора Пономарева Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, иОбщество с ограниченной ответственностью фирма «Магистраль», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Косарева Романа Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, по результатам проведённого аукциона в электронной форме на основании решения комиссии по размещению заказов (протокол № 0832200006617000744 от 01.12.2017 г.), заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

Предмет Контракта

1.1. Государственный заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по строительству объекта: «Парк в границах ул. Совнаркомовская, набережная рек Волги и Оки в г. Нижнем Новгороде» (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложениями к нему.

1.2. Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта.

Срок действия Контракта и срок выполнения работ

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

3.2. Срок выполнения работ:

Начало работ - с даты заключения контракта;

Окончание работ – до 01 мая 2018 г.

Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Государственным заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать их Государственному заказчику.

3.3. В соответствии с п.1 ст.767 Гражданского кодекса РФ при уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо и другие условия выполнения работ.

 

Обязанности Подрядчика

5.1 Подрядчик обязан приступить к производству работ с даты заключения контракта.

5.2. Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Возвести своими силами на месте выполнения работ все временные сооружения. Необходимые для хранения материалов и выполнения работ.

5.2.2. Выполнить весь комплекс работ в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, соответствующих разделов СП, СНиП, ГОСТ, СанПин, ТУ, ТСН, технических регламентов, действующих на момент выполнения работ и условиями настоящего Контракта.

5.2.3. После завершения работ предоставлять выдаваемые уполномоченными организациями заключения о соответствии выполненных работ проекту, требованиям технических регламентов и других нормативных документов.

5.3. Несет ответственность за соблюдение всех положений Контракта всеми субподрядчиками. Подрядчик отвечает за действия всех субподрядчиков, их представителей или работников, а также за нарушение ими своих обязательств, в той степени, как если бы они были действиями или нарушениями обязательств Подрядчика, его представителей или работников.

5.4. Обеспечивает производство и качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими строительными нормами и правилами. Своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные в ходе строительства. Если в ходе строительства будут выявлены работы, не учтённые проектной документацией, но выполнение которых необходимо для нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан выполнить эти работы за свой счёт.

При выполнении работ в области пожарной безопасности, у исполнителя работ должна быть

лицензия, выданная министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с правом на выполнение лицензируемого вида деятельности, являющегося предметом аукциона (подпункт 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ).

При выполнении электромонтажных работ Подрядчик должен выполнить комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность объекта в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5.5. Поставляет к месту выполнения работ необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.6. Подрядчик, в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего Контракта, обязан предоставить Государственному заказчику заверенную копию собственной лицензии на право осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, образованных при демонтаже (сносе) зданий, строений, на основании которых самостоятельно выполнить операции по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации (переработке) указанных отходов, дальнейшее транспортирование (вывоз) отходов, не подлежащих утилизации, их размещение на объекте размещения отходов, включённом в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), либо представить заверенные копии субподрядных договоров с организациями, имеющими лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности, образованных при демонтаже (сносе) зданий, строений, на основании которых субподрядчики выполнят операции по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации указанных отходов, их размещение на объекте размещения отходов включённом в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

5.7. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания настоящего Контракта обязан предоставить Государственному заказчику заверенную копию договора на утилизацию строительного мусора с полигоном, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Срок утилизации отходов, полученных при демонтаже зданий и сооружений, не должен превышать 11 (одиннадцати) месяцев со дня образования этих отходов.

5.8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении на полигоне отходов от демонтажа (сноса) вносится в установленные законодательством сроки лицом, обязанным внести такую плату в соответствии с законодательством.

5.9. Подрядчик, в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Контракта, разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проект производства работ с Государственным заказчиком и надзорными органами, и производит работы на объекте в строгом соответствии с положениями согласованного регламента и проекта производства работ.

5.10. Исполнять требования, определяющие порядок сбора, условия и способы вывоза (транспортирования), утилизации и переработки отходов, установленные федеральным и региональным законодательством.

5.11. Подрядчик в срок, не позднее чем за 2 дня, перед производством демонтажных работ, собирает комиссию с участием представителя Государственного заказчика для проведения осмотра и освидетельствования демонтируемых объектов.

5.12. По мере выполнения работ, но не позднее 25 числа текущего месяца составляет и предъявляет Государственному заказчику акты приемки выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 6 - ти оригинальных экземплярах и счет-фактуру. Виды работ, указанные в актах выполненных работ (по форме № КС-2) должны подтверждаться предоставлением исполнительной документации, сертификатов, паспортов качества и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов и оборудования.

5.13. Заключает и оплачивает за счёт собственных средств необходимые для надлежащего выполнения работ по Контракту договоры на временное электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и телефонизацию.

5.14. Получает и оплачивает за счёт собственных средств ордера, разрешения и согласования на производство земляных работ для надлежащего выполнения работ по Контракту. При необходимости приобретает и оплачивает установку дорожных знаков. Обеспечивает в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Несет все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ.

5.15. Вывозит в десятидневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, демонтирует и вывозит возведенные им временные здания и сооружения.

5.16. Обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Государственным заказчиком результатов работ.

5.17. Немедленно извещает Государственного заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий выполнения указаний проектной документации и указаний Государственного заказчика о способе выполнения работ;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.18. Осуществляет систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку строительной площадки от остатков материалов и отходов.

5.19. Исполняет полученные в ходе строительства письменные указания Государственного заказчика, если таковые указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.20. Осуществляет ведение исполнительной документации в порядке, установленном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 года № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований по составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

5.21. Уведомляет Государственного заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.

5.22. Подрядчик за счет собственных средств в срок не позднее одного месяца с даты заключения Контракта осуществляет комплексное страхование строительно-монтажных работ и ответственности за причинение вреда другим лицам.

5.23. Подрядчик привлекает к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 40% от цены контракта.

В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в настоящем пункте государственного контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

Подрядчик обязан оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

5.24. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших с Подрядчиком на выполнение работ по настоящему Контракту договор(ы), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% (Десять процентов) цены настоящего Контракта. Указанная в настоящем пункте информация предоставляется Заказчику в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения Подрядчиком соответствующих договоров с соисполнителями, субподрядчиками.

5.25. В случае непредоставления информации, предусмотренной пунктом 5.24 Контракта, с подрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

5.26. Подрядчик предоставляет представителю Государственного заказчику рабочее место в бытовых помещениях на строительной площадке.

5.27. Вывоз отходов для размещения (захоронения) организовать в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды на межмуниципальный (муниципальный) объект размещения отходов, имеющий все разрешительные документы и включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов;

5.28. Затраты по утилизации строительного мусора оплачиваются Государственным заказчиком по фактическим платежам, с предоставлением документов, подтверждающих фактический объём и сумму расходов по утилизации.

5.29. Подрядчик вправе:

5.29.1. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

 

Производство работ

6.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт производство строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 78.13330.2012 со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения осуществляет Подрядчик.

6.2. Подрядчик письменно информирует Государственного заказчика за 3 дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций по мере их готовности.

6.3. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Государственным заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Государственным заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то, по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить ее.

6.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих скрытых работ только после письменного разрешения Государственного заказчика.

6.5. В случае если Государственным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) срок не исправит некачественно выполненные работы, Государственный заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, компенсируются Подрядчиком в соответствии с договором между Государственным заказчиком и привлекаемым исполнителем работ.

6.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход работ. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Государственного заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Государственного заказчика.

6.7. К работам по выполнению антикоррозийного покрытия выявленного объекта культурного наследия «Металлические конструкции павильонов, входивших в состав центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года» допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности (ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).

6.8. Условия и порядок взаимоотношений Заказчика и Подрядчика в системе определения и использования годных материалов, в случае получения их от разборки и демонтажа зданий и сооружений:

· Все материальные ценности, получаемые от разборки зданий и сооружений на объекте, являются государственной собственностью;

· Стоимость годных материалов, получаемых от разборки зданий и сооружений, при формировании цены государственного контракта и в определении размера финансирования Подрядчика не учитывается;

· Перечень и объём годных материалов, получаемых от разборки зданий и сооружений, устанавливает комиссия в составе представителей Государственного заказчика и Подрядчика, по мере выполнения работ по разборке и демонтажу зданий и сооружений и оформляется актом об освидетельствовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме (Приложение 3).

· Реализация годных материалов от разборки зданий и сооружений осуществляется Подрядчиком, в сопровождении представителей Государственного заказчика, и в стоимостном виде учитывается при оформлении акта выполненных работ (форма КС-2), с предоставлением подтверждающих документов из пунктов по приему металлолома.

 

Гарантии качества

8.1. Гарантии качества устанавливаются:

- на выполненные работы, а также на конструктивные элементы здания, - в течение 5 лет со дня подписания сторонами акта приемки выполненных работ;

- на применяемые материалы и оборудование – в соответствии со сроками, установленными их заводами-изготовителями.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет отсутствие вины или действие непреодолимой силы.

8.3. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.1 настоящего Контракта, недостатков Государственный заказчик должен уведомить о них Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

8.4. В течение 3 дней со дня направления уведомления Подрядчику об обнаруженных недостатках Государственный заказчик и Подрядчик составляют акт.

Государственный заказчик и Подрядчик вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию Государственного заказчика и (или) Подрядчика.

8.5. В случае уклонения Подрядчика в течение 10 дней со дня направления уведомления от составления, указанного в пункте 8.4. акта Государственный заказчик вправе составить односторонний акт самостоятельно или с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу компенсирует Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений обязательств Подрядчика или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт лицо, потребовавшее назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Государственным заказчиком и Подрядчиком – обе стороны поровну.

8.6. Если в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные (при условии обязательной сертификации таких материалов в соответствии с действующим законодательством) и (или) несоответствующие проекту материалы, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за его счет в согласованные с Государственным заказчиком сроки.

8.7. Течение гарантийного срока продлевается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.8. Дефекты или недостатки Подрядчик обязан за свой счет устранить в срок, указанный в акте, составленный в соответствии с п.8.4 или 8.5 настоящего Контракта.

8.9. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленные сроки, Государственный заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с помощью третьих лиц и взыскать с Подрядчика, выполнившего работы с недостатками, возмещение своих расходов, связанных с их устранением.

 

Ответственность сторон

9.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042) в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 883 235 руб., (заполняется в рублях по итогам аукциона - выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), определяемой в следующем порядке:

а) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. руб. (включительно);

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы 100 000 руб., (выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 – заполняется в рублях по итогам аукциона), определяемой в следующем порядке:

а) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей;

9.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 100 000 руб., (заполняется в рублях по итогам аукциона - выбирается в зависимости от цены Контракта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), определяемой в следующем порядке:

а) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей;

9.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации* от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

* здесь и далее по тексту значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату (основание: Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»).

9.2.5. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объёма такого привлечения, установленного контрактом.

9.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5. Убытки Государственного заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

9.6 Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом

9.7. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств перед Государственным заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

9.8. Неустойка (штраф, пеня) перечисляется в доход бюджета Нижегородской области.

9.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.

 

Форс-мажор

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух месяцев, то Подрядчик, Государственный заказчик обязаны обсудить, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если Стороны не смогут договориться в течение 30 календарных дней, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения Контракта.

11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в недельный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

 

Разрешение споров Сторон

13.1. Если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо Контрактом, а также иным образом не согласовано Сторонами, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, разрешаются Сторонами путем переговоров, со сроком рассмотрения уведомлений и претензий не свыше 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров в течение 20 рабочих дней, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. При этом Стороны подтверждают своё согласие в ходе рассмотрения спора в отношении Контракта считать доказанное наличие любого из указанных в разделе 5 Контракта оснований в качестве доказанного существенного нарушения условий Контракта, безусловно достаточного для расторжения Контракта.

13.2. Недействительность отдельных пунктов Контракта, иных соглашений Сторон, связанных с исполнением Контракта, подтвержденная вступившим в законную силу решением суда и (или) иного уполномоченного органа власти, не влечёт безусловной недействительности остальных положений Контракта, однако может быть основанием для заключения Сторонами по итогам переговоров дополнительного соглашения, направленного на урегулирование правоотношений Сторон в отсутствие признанных недействительными положений Контракта.

13.3. При наличии неурегулированного спора о качестве работ любая Сторона вправе назначить соответствующую экспертизу и (или) иное необходимое исследование их свойств, при этом, если таковые назначаются Государственным заказчиком, Подрядчик безусловно гарантирует полную и своевременную оплату указанной экспертизы за счёт собственных средств, выступая третьей стороной-плательщиком по договору между Государственным заказчиком и экспертом либо иным специалистом, что не лишает Подрядчика права требовать впоследствии возмещения разумной части понесённых им расходов в судебном порядке в случае доказанности факта явного злоупотребления Государственным заказчиком, предоставленным настоящим пунктом Контракта правом. За исключением случаев отсутствия соответствующей технической возможности экспертиза (исследование) поручается эксперту (специалисту), находящемуся в Нижегородской области.

13.4. Заказчик не обязан проводить экспертизы качества работ, если иное прямо не предусмотрено законом. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, в том числе, для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Если Заказчиком не проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, то при наличии неурегулированного спора Сторон о качестве исполнения Подрядчиком обязательств Стороны согласовали считать окончательным и обязательным для Сторон единогласное и заключение строительного контроля (если таковой осуществляется привлеченным лицом, инженерной организацией и пр.) и авторского надзора.

Особые условия

14.1. Контракт составлен на русском языке в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью надлежащим образом уполномоченного представителя каждой из Сторон.

14.2. Все дополнения и изменения к Контракту, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также указанных в Контракте, оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными на то представителями Сторон.

14.3. В случае изменения у одной из Сторон своего фактического местонахождения, почтового адреса, руководителя, иных контактных данных, указанных в тексте Контракта, такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о смене контактных данных заблаговременно, но не позднее дня вступления таких изменений в силу.

14.4. В случае изменения у одной из Сторон банковских реквизитов, а также в случае намерения использовать для расчётов иной счёт, такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о смене банковских реквизитов до вступления изменений в силу и несёт всю ответственность и риски.

14.5. В случае реорганизации (ликвидации) одной из Сторон такая Сторона обязана информировать об этом другие Стороны официальным уведомлением о реорганизации (ликвидации) не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

14.6. Со дня получения Стороной официального уведомления о смене контактных данных, официального уведомления о смене банковских реквизитов, официального уведомления о реорганизации (ликвидации) последствия указанных изменений становятся обязательными для такой Стороны, как если бы содержание таких официальных уведомлений было бы закреплено дополнительным соглашением к Контракту.

14.7. Стороны согласовали, что нумерация и датировка всех экземпляров Контракта осуществляется Государственным заказчиком, а в случае различной датировки и (или) нумерации экземпляров Контракта, действительной для целей оформления бухгалтерских документов, а <