Предмет Контракта (объект закупки)

Предмет Контракта (объект закупки)

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по комплексной эксплуатации кровель зданий в филиале «Дирекция по эксплуатации комплекса «Старая площадь» в 2014-2016гг (далее по тексту «услуги») в сроки и объемах, определенных Техническим заданием (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Срок оказания услуг с даты подписания Контракта по 30.06.2016 года в порядке, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 2).

 

Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 14 300 648,75 (четырнадцать миллионов триста тысяч шестьсот сорок восемь руб. 75 коп.); в том числе НДС – 2 181 454,89 (два миллиона сто восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят четыре руб. 89 коп.), в соответствии с Протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № 0373100066814000085-3 от 24.06.2014 г. (Приложение № 1) и Расчетом стоимости (Приложение №3).

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, указанных в пп. 2.3., 2.4. настоящего Контракта.

Цена настоящего Контракта включает все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы на приобретение расходных материалов, оборудования, оплату НДС и других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий настоящего Контракта.

2.4. Заказчик вправе увеличить предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из установленной цены единицы услуг, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.

2.5. Оплата по Контракту производится Заказчиком за фактически оказанные услуги на основании подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг и после получения от Исполнителя счета и счета-фактуры в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и положительного заключения экспертизы.

2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банка Заказчика со счета Заказчика.

 

Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Нести ответственность за соблюдение своими работниками инструкций по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии при оказании услуг по настоящему Контракту.

4.1.2. Гарантировать наличие необходимых разрешений, а также допусков и медицинских освидетельствований работников, необходимых для выполнения всех обязательств Исполнителя по настоящему Контракту.

4.1.3. Не осуществлять хранение в местах оказания услуг легковоспламеняющихся, ядовитых и иных аналогичных веществ, способных причинить ущерб здоровью сотрудников Заказчика, сотрудников высших органов власти, размещающихся на территории комплекса «Старая площадь».

4.1.4. Использовать для оказания услуг, указанных в Техническом задании к настоящему Контракту (Приложение № 2), собственные приспособления, оборудование, средства связи (рации), ограждения, сигнальные ленты, инструменты, транспорт, расходные материалы, спецодежду единого образца.

4.1.5. Немедленно предупреждать Заказчика об обнаружении дефектов или повреждений имущества Заказчика.

4.1.6. Обеспечить сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, наружных блоков кондиционеров, дорожных знаков, автотранспорта, элементов зданий, кровли и др. при оказании услуг.

4.1.7. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении им контроля за оказанными услугами по настоящему Контракту.

4.1.8. Нести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба Заказчику в процессе оказания услуг.

4.1.9. Назначать своего уполномоченного представителя для проведения совместно с Заказчиком проверки качества оказания услуг по настоящему Контракту.

4.1.10. Качественно оказывать услуги, предусмотренные настоящим Контрактом. Качество услуг должно соответствовать требованиям Технического задания (Приложение № 2) и требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода и законодательства Российской Федерации.

4.1.11. Своевременно направлять своего представителя к Заказчику по его вызову во всех случаях некачественного оказания услуг.

4.1.12. Выполнять обязательства по настоящему Контракту в соответствии с требованиями определенными Техническим заданием (Приложение № 2).

4.1.13. Безвозмездно устранять выявленные недостатки по качеству оказанных услуг в согласованные с Заказчиком сроки.

4.1.14. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующего у Заказчика.

4.1.15. Представлять Заказчику счета, счета-фактуры и Акты сдачи-приемки оказанных услуг.

4.1.16. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

4.1.17. Предоставление на оказанные услуги составляет 1 год со дня подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить необходимые условия для оказания услуг, а также беспрепятственный доступ работников Исполнителя на территорию объекта по списку, в соответствии с режимом доступа к Заказчику.

4.2.2. Оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2.3. Обеспечить контроль за оказанием услуги в установленные сроки.

4.2.4. Проверять правильность составления Акта сдачи – приемки оказанных услуг, представленного Исполнителем.

4.2.5. Принять оказанные Исполнителем услуги надлежащего качества в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.2.6. Проводить совместно с Исполнителем проверки качества оказанных услуг.

4.2.7. Самостоятельно или с привлечением эксперта, экспертной организации провести экспертизу оказанных услуг в части их соответствия условиям Технического задания (Приложение № 2) и настоящего Контракта.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Для контроля качества, объема, сроков оказания услуг, оперативного решения вопросов в ходе оказания услуг, в рамках настоящего Контракта, назначать своего уполномоченного представителя.

4.3.2. Контролировать ход и качество оказанных услуг, предъявлять претензии к Исполнителю по качеству и срокам оказанных услуг.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа) в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

Заказчику размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 2 процента цены настоящего Контракта, что составляет 286 012 руб. 98 коп.

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начисляется неустойка (пени). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, начисляется штраф в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.

Исполнителю размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 5 процентов цены настоящего Контракта, что составляет 715 032 руб. 44 коп.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

6.10. Заказчик вправе удерживать при оплате стоимости оказанных услуг сумму неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

 

Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в претензионном порядке путем направления претензии. Ответ на претензию должен быть дан Стороне, направившей претензию, в течение 15 рабочих дней со дня ее получения.

7.2. При не поступлении ответа на претензию в срок, установленный пунктом 7.1 настоящего Контракта, или отказе в удовлетворении претензии спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

 

Другие условия Контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами электронной версии Контракта и действует по 30.06.2016 г.

9.2. Все изменения в настоящий Контракт вносятся только дополнительными соглашениями, при условии их подписания Сторонами настоящего Контракта. Все приложения, дополнительные соглашения, изменения и акты к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

9.3. Факсимильная переписка сторон служит средством оперативной связи и имеет юридическую силу для Сторон. Последующее предоставление оригиналов в распоряжение Сторон обязательно и осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней.

9.4. Стороны принимают на себя обязательства в кратчайший срок письменно уведомить друг друга о любых изменениях, включая изменения фактического (юридического) адреса, адреса для корреспонденции, реквизитов счетов и номеров контактных телефонов и факсов.

9.5. Расторжение настоящего Контракта допускается:

- по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В случае расторжения Контракта, в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта, другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

Приложение № 1. Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № 0373100066814000085-3 от 24.06.2014 г. (копия).

Приложение № 2. Техническое задание на оказание услуг по комплексной технической эксплуатации кровель зданий в филиале «Дирекция по эксплуатации комплекса «Старая площадь» в 2014-2016 гг. (копия).

Приложение № 3. Расчет стоимости на оказание услуг по комплексной технической эксплуатации кровель зданий в филиале «Дирекция по эксплуатации комплекса «Старая площадь» в 2014-2016 гг.

Приложение № 4. Рекомендуемая форма (образец) Банковской гарантии.

Приложение № 5. Документ, подтверждающий оформление обеспечения исполнения обязательств по Контракту.

 

Предмет Контракта (объект закупки)

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по комплексной эксплуатации кровель зданий в филиале «Дирекция по эксплуатации комплекса «Старая площадь» в 2014-2016гг (далее по тексту «услуги») в сроки и объемах, определенных Техническим заданием (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Срок оказания услуг с даты подписания Контракта по 30.06.2016 года в порядке, предусмотренном Техническим заданием (Приложение № 2).