I. Сведения об электронном аукционе

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ по ремонту и модернизации асфальтосмесительной установки "Тельтомат 100"

 

Заместитель директора департамента

контрактной системы в сфере закупок

Администрации города Омска                                   _____________ Д.Ю. Смирнов

 

 

Отдел правового обеспечения

департамента контрактной системы

в сфере закупок Администрации города Омска          _____________ М.А. Яковлева

 

Заместитель начальника отдела экспертизы

и подготовки закупок департамента контрактной

системы в сфере закупок

Администрации города Омска                                   _____________ Ю.В. Миронова

 

Ответственное должностное лицо                                  _____________ Л.Н. Урбан

 

Заказчик ____________________________________________________

 

 

 

Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг.

По результатам проведения электронного аукциона муниципальным заказчиком, заказчиком заключается соответственно муниципальный контракт, договор (далее – контракт).

 

СОДЕРЖАНИЕ

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

1. Общие сведения об электронном аукционе

2. Требования к участникам закупки, проводимой путем электронного аукциона

3. Сведения о преимуществах и ограничениях в отношении участников закупок, условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, работ, услуг.

4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению, порядок подачи

5. Условия заключения и исполнения контракта

II. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

I II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Общие сведения о проводимом электронном аукционе

1.1. Уполномоченный орган:

Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска

Место нахождения:	Российская Федерация, 644099, Омская область, г. Омск, ул. Гагарина, д. 32, корпус 1
Почтовый адрес:	Российская Федерация, 644099, Омская область, г. Омск, ул. Гагарина, д. 32, корпус 1
Адрес электронной почты:	[email protected]
Номер контактного телефона:	7-3812-787875
Ответственное должностное лицо:	Урбан Людмила Николаевна

 

Заказчик:

Наименование:	Бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»
Место нахождения:	644070, г. Омск, ул. Степная, 73
Почтовый адрес:	644070, г. Омск, ул. Степная, 73
Адрес электронной почты:	[email protected]
Номер контактного телефона:	7-3812-21-60-70
Ответственное должностное лицо:	Буйная Ирина Михайловна, Перевалов Андрей Леонидович

 

Наименование и адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (место подачи заявок)

ООО «РТС-тендер».

http://www.rts-tender.ru/

1.4.  Начальная (максимальная) цена контракта 2 980 237, 56  руб.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование начальной (максимальной) цены контрактапредставлено заказчиком в приложении № 1 к документации.

 

Источник финансирования

     Средства бюджетного учреждения.

 

1.7. Информация о валюте, используемой для формирования цены контрактаи расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

Российский рубль.

 

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Не применяется.

 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе

Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе [1] и аккредитованный на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе не позднее 9 часов 00 минут (местного времени) 5 сентября 2019 года.

 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

6 сентября 2019 года.

 

Дата проведения электронного аукциона

9 сентября 2019 года.

Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе

26 августа 2019 года.

Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе

3 сентября 2019 года, при условии, что запрос поступил не позднее 1 сентября 2019  года

 

Требования к участникам закупки

2.1. Единые требования к участникам закупки (в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания) или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, соответствующие следующим единым требованиям к участникам закупки:

2.1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:

Требование не установлено.

 

2.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

 

2.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

 

2.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

 

2.1.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

 

2.1.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 

2.1.7.  Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма:

Требование не установлено.

2.1.8.  Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

 

2.1.9. Участник закупки не является офшорной компанией.

 

2.1.10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

 

2.2. Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица (в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Установлено.

2.3. Дополнительные требования к участникам закупки (в соответствии с ч. 2, ч. 2.1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Не установлены.

 

Сведения о предоставлении преимуществ участникам закупки в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ

Преимущества не предоставляются.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению, порядок подачи

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

- согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в графе «Характеристики товара» таблицы раздела II «НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим пунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации.

 

Предоставление других документов и сведений в составе первой части заявки на участие в электронном аукционе не требуется.

 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1)  наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;

 

2) документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (подпункт 2.1.1 пункта 2.1. документации):

Предоставление не требуется.

 

3) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (подпункты 2.1.2-2.1.8 пункта 2.1 документации) (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

4) копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе:

     Предоставление не требуется.

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

 

6) документы или копии таких документов, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ):

Предоставление не требуется.

 

7) документы или копии таких документов, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ (пункт 3.3 документации):

Предоставление не требуется.

 

8) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки):

Предоставление не требуется.

 

Предоставление других документов и сведений в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе не требуется.

 

Возможность изменения существенных условий контракта соглашением сторон при его исполнении в соответствии с пп. «а» п. 1  ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Предусмотрена.

Возможность изменения существенных условий контракта соглашением сторон при его исполнении в соответствии с пп. «б» п. 1  ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ

     Не предусмотрена.

 

5.4. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ:

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

5.5.1.  Срок подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта – в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.

5.5.2.  Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта - согласно положениям ч. 13 и ч. 15 ст. 83.2 Федерального закона № 44 -ФЗ соответственно.

 

5.6. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта

Контрактная служба:

Руководитель	заместитель директора по экономике – Громов Андрей Владимирович
Работники	начальник планово-экономического отдела – Алексеева Виктория Николаевна; заместитель начальника управления правового и кадрового обеспечения, начальник правового отдела – Бабенкова Марина Николаевна; ведущий юрисконсульт правового отдела – Гафнер Константин Александрович; начальник отдела охраны труда ГО и ЧС мобилизационной подготовке – Здоренко Вадим Владимирович; начальник участка АБЗ – Капустин Сергей Васильевич; начальник отдела договорных отношений и информатизации – Карпов Виталий Сергеевич; начальник отдела зеленого хозяйства – Киреев Михаил Александрович; главный бухгалтер, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – Тыщенко Людмила Васильевна; начальник отдела материально-технического снабжения – Чижмак Виктор Петрович.
Контактный телефон	7-3812-21-67-70
Адрес электронной почты	[email protected]

Ш. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ____

на выполнение подрядных работ

 

 

г. Омск                                                                                                   «____» _________ 2019 года

 

Бюджетное учреждение города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «стороны», заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора, место и срок выполнения работ

1.1.  Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в установленный настоящим договором срок выполнить работы по ремонту и модернизации асфальтосмесительной установки "Тельтомат 100" (далее – работы) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с настоящим договором.

1.2. Место выполнения работ: территория Заказчика расположенная по адресу: г. Омск,                  пр-т Мира, 144а (146) (территория АБЗ  БУ г. Омска «УДХБ»).

1.3.  Срок выполнения работ: в течение 20 дней, с даты заключения договора.

1.4. Настоящий договор заключен в соответствии с протоколом № ________ от "___"_____ 2019 года, идентификационный код закупки 193550423769655040100102200023312000.

1.5.  Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком, его иждивением – из его материалов (товаров), его силами и средствами, в объеме, определенном техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) с учетом наименований и характеристик товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к настоящему договору).

 

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет _____________________ (________) рублей, НДС __________.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы, в том числе на используемые при выполнении работ товары.

2.3.  Цена договора включает стоимость товаров, используемых при выполнении работ, расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.4.   Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного договором объема работ и иных условий исполнения договора.

2.5. Цена договора подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6.  Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.

2.7.   Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ на основании счета-фактуры (счета), выставленного Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.8. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим договором.

2.9. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объема работ (часть 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ).

 

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Обязанности Подрядчика:

3.1.1.  Обеспечить исполнение договора предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика, за исключением случаев, если Подрядчик является казенным учреждением.

3.1.2. Обеспечить исполнение гарантийных обязательств предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на счет Заказчика в размере 2 980, 24 рублей.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком при передаче документов о приемке работ в соответствии со сроками выполнения работ, установленными в пункте 1.3 настоящего договора.

В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком путем предоставления банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный настоящим договором гарантийный срок на работы не менее чем на один месяц.

В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются Подрядчиком путем внесения денежных средств, денежные средства вносятся на период установленного настоящим договором гарантийного срока на выполненные работы.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

3.1.3. Предоставить новое обеспечение договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций.

3.1.4. Выполнить работы в объеме и в срок, предусмотренные настоящим договором, и сдать выполненные работы Заказчику.

3.1.5.  При выполнении работ по настоящему договору использовать новые товары (материалы), имеющие соответствующие сертификаты и (или) иные документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

3.1.6.  Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

3.1.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, а также обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, определенного настоящим договором, в сроки, установленные актом о выявленных недостатках.

3.1.8. Возместить затраты Заказчика на экспертизу выполненных работ, в случае выявления факта некачественного выполнения работ, подтвержденного результатами экспертизы.

3.2. Права Подрядчика:

3.2.1.  Получать у Заказчика необходимую для выполнения работ информацию по вопросам выполнения настоящего договора.

3.2.2. В ходе исполнения договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

3.2.3.  Требовать оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренных настоящим договором.

3.3.  Обязанности Заказчика:

3.3.1.  Принять выполненные Подрядчиком работы по акту приемки выполненных работ или предоставить Подрядчику мотивированный отказ в приемке, приложив перечень недостатков со сроками их устранения.

3.3.2.  Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения настоящего договора.

3.3.3.  Оплатить выполненную Подрядчиком работу в соответствии с настоящим договором.

3.3.4.  Обеспечить возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора, гарантийных обязательств в срок не более 7 рабочих дней с момента исполнения обеспечиваемых Поставщиком обязательств (если Поставщиком выбрана такая форма обеспечения исполнения договора), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения договора в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

3.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ и их качеством, соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных для выполнения работ товаров (материалов), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.  Сдача и приемка работ

4.1. Сдача и приемка выполненных работ производится сторонами после выполнения работ единовременно.

4.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляется двусторонним актом о приемке выполненных работ, составленным Подрядчиком, который подписывается сторонами.

4.3. Заказчик в срок не более 3-х рабочих дней с момента получения от Подрядчика документов, подтверждающих выполнение работ в соответствии с настоящим договором, а также документов, подтверждающих обеспечение исполнения гарантийных обязательств Подрядчиком, осуществляет их приемку по объему и качеству либо в этот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные пунктом 3.1.2 настоящего договора.

4.5. Для проверки соответствия выполненных Подрядчиком работ условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При проведении экспертизы Заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии выполненных Подрядчиком работ оформляются путем подписания акта о приемке выполненных работ.

4.6.  При приемке выполненных работ по объему Заказчик проверяет соответствие объема (количества результата) выполненных работ Подрядчиком, объему, указанному в настоящем договоре, акте о приемке выполненных работ.

4.7. При приемке выполненных работ по качеству Заказчик проверяет соответствие качества (характеристик) выполненных работ качеству (характеристикам) работ, указанным в настоящем договоре, акте о приемке выполненных работ.

4.8.  Подрядчик вместе с актом о приемке выполненных работ предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, удостоверения о качестве и (или) иные документы, подтверждающие качество используемых товаров (материалов), оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. При отказе одной из сторон от подписания акта о приемке выполненных работ в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

4.10.  В случае обнаружения недостатков в выполненных работах при приемке Подрядчик обязуется устранить их за свой счет, о чем стороны составляют соответствующий акт с указанием перечня недостатков, требующих устранения и сроках их устранения. При этом окончательная приемка выполненных работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недостатков.

4.11. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком, о чем в срок не более 3-х рабочих дней с момента начала приемки работ направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ.

 

5. Гарантии качества работ

5.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с требованиями к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 год с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на запасные части, использованные для ремонта  и модернизации асфальтосмесительной установки "Тельтомат 100" не менее срока установленного производителем (изготовителем) товара. 

5.3.  Гарантии качества распространяются на результат работ, выполненный Подрядчиком по настоящему договору, а так же используемые товары (материалы).

5.4.  Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки в результате выполненной им в соответствии с настоящим договором работе, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

5.5.  При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором сторонами согласовываются сроки их устранения (не более 30 дней).

5.6.  В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно, в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) недостатков.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) начисляется штраф в порядке и размере, установленном Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вп