Раздел 10. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок.

Законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами в дополнение к случаям, установленным Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, а также порядок обязательного обсуждения закупок в таких случаях.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллиард рублей, закупка подлежит обязательному общественному обсуждению.

Информация об обязательном общественном обсуждении закупки содержится в Информационной карте аукциона.

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные уточняют и/или дополняют положения Части I «Общие условия проведения аукциона в электронной форме». При возникновении противоречия положения настоящей части имеют приоритет над положениями Части I.

Ссылки на пункты (ПОДПУНКТЫ, РАЗДЕЛЫ, ЧАСТИ) документации                            об аукционе и содержание информационной карты аукциона

Пункт 1.2.

Части I

Заказчик. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.

Заказчик: Местная администрация Муниципального образования Муниципального округа № 65.

Место нахождения и почтовый адрес: 197372, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 59, корп. 1

Банковские реквизиты:  

ИНН 7814316670, КПП 781401001, ОГРН 1057810182341, р/с 40204810500000000184, Банк: Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, л/с 03723002410, БИК 044030001

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта:

Ответственное должностное лицо: Красавина Ирина Владимировна

Время приема по рабочим дням с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по предварительной договоренности.

Адрес электронной почты: [email protected]

Номер контактного телефона: +7(812) 341-03-82.

Подпункт 1.3.1.

Части I

Наименование и описание объекта закупки

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Муниципального образования Муниципальный округ № 65 в 2019 году

Идентификационный код закупки: 183781431667078140100100360364299244

Подпункт 1.3.2.

Части I

Информация о месте выполнения работ, являющихся предметом контракта, а также сроки выполнения работ. Условия контракта

1. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: территория МО МО № 65 в соответствии с адресной программой согласно Приложению №5 к Техническому заданию.

2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ – с момента заключения Контракта. Заказчик передает объекты Подрядчику по акту-передачи объектов для выполнения работ в день заключения Контракта.

2.2. Окончание выполнения работ – не позднее 27.12.2019 г. Датой окончания выполнения работ считать дату подписания Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3. Условия контракта: установлены заказчиком в части III «Техническое задание» и части IV «Проект контракта» документации об электронном аукционе.

4. Информация об объеме работ: установлены заказчиком в части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе.

Пункт 1.4.

Части I

Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта – 47 656 462 (Сорок семь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят два рубля) 77 копеек

1.  Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567 посредством применения следующего метода: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

Расчет начальной (максимальной) цены контракта приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом стоимости работ, материалов, в том числе товара, доставки, перевозки, погрузо-разгрузочных работ, страховки, таможенных пошлин, налогов, сборов, вывоз мусора и других обязательных платежей.           

Подпункт 1.5.1.

Части I

Источник финансирования

Местный бюджет Муниципального образования МО №65 на 2019 год. КБК: 965 0503 6000000132 244, 965 0503 6000000133 244, 965 0503 6000000152 244, 965 0503 6000000161 244, 965 0503 6000000162 244.

 

Подпункт 1.6.2.

Части I

Требования к участникам закупки

Подпункт 1.6.2.1.

Части I

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющихся объектом закупки (пункт 1 часть 1 статья 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Требования не установлены

Подпунк-ты 1.6.2.2. -1.6.2.9.

Части I

Требования к участникам закупки в соответствии с пунктами 3 - 10 части 1 статьи 31Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

 - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

- участник закупки не является офшорной компанией.

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Подпункт 1.6.3.

Части I

Требования к участникам закупки, установленные заказчиком (часть 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица

Подпункт 1.6.4.

Части I

Дополнительные требования к участникам закупки (часть 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Подпункт 1.6.4.1.

Части I

Соответствие участника закупки дополнительным требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

Требование не установлено

Пункт 1.7.

Части I