На право заключения контракта

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения контракта

Текущий ремонт автомобиля Honda Pilot

Идентификационный код закупки: 173560303702456030100100550334520244

 

Г. Бузулук, 2017

I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе).

Требования к участникам аукциона

№ пункта	Содержание пункта	Информация
21.	Единые требования к участникам аукциона	В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Единые требования к участникам аукциона: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является офшорной компанией.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

№ пункта	Содержание пункта	Информация
22.	Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе	Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы или копии таких документов (далее документы) и информацию: 1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона следующим требованиям: а) документ, подтверждающий соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки, в случае, если это предусмотрено пунктом 22.1 настоящей документации об аукционе. б) декларация о соответствии участника аукциона следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией. - Участник является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией. 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено пунктом 22.2 настоящей документацией об аукционе; 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; Аукционная комиссия, кроме документов и сведений, предусмотренных во второй части заявки на участие в электронном аукционе, рассматривает также документы и информацию, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на предмет их соответствия/несоответствия требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, а также наличия/отсутствия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
22.1.	Перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки	Не требуется
22.2.	Перечень документов (копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге	Не требуется
23.	Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе	Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные документацией об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

Техническое задание

по текущему ремонту автомобиля Honda PILOT

Общие положения

Исполнение услуги (работы) по текущему ремонту автомобиля Honda PILOT

государственный номерО 187 ОО 56, 2014 год выпуска.

Исполнение по текущему ремонту автомобиля квалифицированными специалистами, в специализированных мастерских, на исправном оборудовании, в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для данной марки автомобилей и действующим законодательством Российской Федерации. Исполнение услуги должно соответствовать требованиям: технологических, операционных карт и нормативно-технической документации, предъявляемой при ремонте автомобиля.

Услуга по компьютерной диагностике автомобиля должны проводятся с применением дилерского оборудования, позволяющего автоматически считывать ошибки, выявлять повреждения, некорректную работу устройств, узлов и агрегатов автомобиля, перепрограммировать ключи и модули управления.

Услуга выполняются с использованием собственных оригинальных запасных частей и оборудования Подрядчика, горюче – смазочных и расходных материалов. Предлагаемые к поставке запасные части должны быть новыми (не бывшими в употреблении) и иметь необходимые сертификаты соответствия. По согласованию с Заказчиком возможна поставка неоригинальных запчастей.

Выполнение услуги осуществляется на станциях технического обслуживания (далее СТО) Подрядчика, расположенных в черте г. Оренбург. В случае невозможности транспортировки неисправного транспортного средства Заказчика, предоставлять эвакуатор для доставки неисправных автомобилей из любой точки Оренбурга и Оренбургской области до территории станции технического обслуживания.

Подрядчик принимает на себя обязательства по утилизации отходов от ремонта автомобилей заказчика.

Подрядчик несет ответственность за сохранность автотранспортных средств на территории СТО. СТО располагает огороженной, охраняемой стоянкой для автомашин. Место выполнения ремонта автомобиля и охраняемая автостоянка должно быть оборудовано видеокамерами с возможностью просмотра видеозаписей в течение не менее одного месяца.

Требования к выполняемым работам.

Запрашиваемая услуга состоит из проведения текущих ремонтных работ (оригинальные запасные части и расходные материалы, необходимые для выполнения работ обеспечиваются за счет Подрядчика):

- регулировка развал схождения;

- замена приводного вала переднего левого (материал – ведущий вал в сборе левый)

- замена рычага переднего нижнего правого (материал – рычаг передний правый);

- техническое обслуживание автомобиля (материалы: масло моторное 5л., фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр кондиционера);

- замена ПТФ передней правой (материал – фара противотуманная);

- шиномонтаж колеса – 4 колеса (автошина 245/65 R17(индекс скорости H, индекс нагрузки 111) - 4 шт.)

Трудоемкость работ по ремонту автомобилей определяется по нормативам завода-изготовителя автомобилей для дилеров в России.

Подрядчик оказывает технические консультации по вопросам диагностики и устранения возникших неисправностей и технический инструктаж работников Заказчика об особенностях эксплуатации автотранспорта во избежание возможных поломок.

3. Сроки выполнения работ, оказания услуг:

Срок выполнения услуги не должны превышать со дня приемки Подрядчиком транспортного средства на СТО по текущему ремонту транспортных средств 10 календарных дней. Заказчик обязуется передать ТС на СТО по текущему ремонту транспортных средств в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

Гарантия качества:

Подрядчик гарантирует надлежащее качество, своевременность и полноту выполненной услуги. Гарантийный срок на услуги (работы) указывается в акте приема оказанных работ (услуг) (заказ - наряде).

Гарантия качества запасных частей, устанавливаемых при ремонте автомобиля должна составлять не менее 90 дней, гарантия на проводимые работы – не менее 6 месяцев.

На все виды ремонтных, слесарных работ должны предоставляться гарантии не менее 6 месяцев.

Гарантийные сроки на новые агрегаты устанавливаются их изготовителем.

Гарантийный срок исчисляется с момента выдачи автомобиля Заказчику.

Объем гарантии устанавливается на 100 % выполненных работ и включает в себя устранение неисправностей, возникших по вине Подрядчика в течение 3 дней со дня направления претензий Заказчика. В случае выявления недостатков в выполненных работах в пределах гарантийного срока, исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

Указанные гарантийные сроки являются минимальными и могут быть увеличены Подрядчиком в соответствии с его технологическими возможностями.

При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать все требования безопасности, установленные законодательством Российской Федерации к таким работам.

Требования к Подрядчику.

Подрядчик должен иметь действующие сертификаты и разрешения, а так же регламент на проведение и организацию работ, указанных в Техническом задании.

Требования к наличию персонала и его квалификации.

Подрядчик должен иметь в штате: специалиста по сервису, специалиста по техническому обслуживанию и ремонту, специалиста по диагностике транспортных средств, специалиста по ремонту топливной аппаратуры, специалиста по ремонту тормозной аппаратуры, автоэлектрика, моториста.

Требования к оснащенности зоны Технического обслуживания и ремонта. Для выполнения контрольно-диагностических работ у Подрядчика должны быть: комплекс компьютерной диагностики систем (диагностический сканер), стенд контроля тормозных систем, прибор контроля суммарного люфта в сочленениях рулевого управления, прибор проверки внешних световых приборов. Для выполнения регламентных работ у Подрядчика должны быть: подъемник стоечный/ножничный, маслосборник отработанного масла, маслораздатчик моторного и трансмиссионного масла, нагнетатели смазки, приспособление для прокачки тормозов, стенд регулировки света фар, установка для зарядки аккумуляторных батарей, стробоскоп, моментоскоп, вакуумметр, дымомер, прибор измерения давления масла. Для выполнения работ по ремонту агрегатов у Подрядчика должны быть: стенд для разборки/сборки двигателя, стенд для разборки/сборки КПП, стенд для разборки/сборки редукторов, стенд испытания и регулировки топливного насоса высокого давления, стенд для проверки углов установки управляемых колес, стенд для проверки генераторов и стартеров, стенд для испытания и регулировки дизельных форсунок, приборки проверки электрических цепей.

III. ПРОЕКТ

КОНТРАКт №

на текущий ремонт автомобиля Honda PILOT

г. Бузулук «___» ________ 2017г.

 

Муниципальное казенное учреждение Бузулукского района «Управление эксплуатации и материально технического обеспечения» (МКУ Бузулукского района «УЭ и МТО»), в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ______________________________________ в лице________________________, действующего на основании _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «Стороны», на основании результатов аукциона в электронной форме (протокол от «____» _________ 2017г. № ________) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнять работы (услуги) по ремонту (далее – работы) автомобиля Honda Pilot государственный номер О 187 ОО, принадлежащего Заказчику с обеспечением оригинальными запасными частями и расходными материалами (оригинальные запасные части и расходные материалы, необходимые для выполнения работ обеспечиваются за счет Подрядчика), необходимыми для выполнения работ в условиях специализированного технического центра Подрядчика, в соответствии с Перечнем запасных частей, расходных материалов (Приложение к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ: 173560303702456030100100550334520244

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Место выполнение работ: г. Оренбург.

2.2. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями Правил по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 290 от 11.04.2001 г. и условиями настоящего Контракта.

2.3. Технический центр Подрядчика должен осуществлять текущий ремонт с использованием расходных материалов, рекомендованных производителем автомобилей.

2.4. Работа должна выполняться с использованием оригинальных запасных частей для автотранспортного средства и расходных материалов, предоставляемых Подрядчиком.

2.5. Утилизация отходов: АКБ, отработанных технических жидкостей, колодок, фильтров, автомобильных покрышек и камер, образующиеся в ходе проведения ремонта и обслуживания автомобилей должна производиться Подрядчиком за свой счет.

2.6. Срок выполнения услуги (работы) не должен превышать со дня приемки Подрядчиком транспортного средства на СТО по текущему ремонту транспортных средств 10 календарных дней. Заказчик обязуется передать ТС на СТО по текущему ремонту транспортных средств в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.

2.7. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Контракте, Подрядчик извещает Заказчика официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

 

ЦЕНА КОНТРАКТА

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ (_______________) рубля 00 копеек.

3.2.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта

3.3. Цена Контракта включает стоимость работ, запасных частей и расходных материалов, транспортные расходы и расходы по таможенному оформлению (в случае необходимости) запасных частей и расходных материалов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Цена Контракта выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Источник финансирования – муниципальный бюджет.

3.6. Сумма единичных цен всех запасных частей, расходных материалов, работ и ремонта составляет ____________ (______________) рубля 00 копеек.

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента сдачи Заказчику результатов работ и подписания акта выполненных услуг (работ) и заказ – наряда.

4.2. Датой оплаты по Контракту считается дата перечисления денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Подрядчика:

Подрядчик вправе:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Контракта.

5.1.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени).

Подрядчик обязан:

5.1.4. Соблюдать условия настоящего Контракта.

5.1.5. Обеспечить своевременный прием автотранспортного средства у Заказчика для производства предусмотренных настоящим Контрактом работ.

5.1.6. По предъявлении автотранспортного средства в присутствии уполномоченного представителя Заказчика провести предварительный осмотр автотранспортного средства, составить ведомость дефектов; при достижении согласия по условиям заказа оформить и подписать заказ-наряд.

5.1.7. Своевременно предоставлять Заказчику документы по выполненным работам.

5.1.8. Гарантировать качество используемых материалов и оборудования, наличие сертификатов, технических паспортов, гарантийного талона или других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставлять ему эти документы.

5.1.9. Выполнить работы в срок, установленный муниципальным контрактом. В случае обнаружения скрытых дефектов либо сложного ремонта немедленно сообщить Заказчику.

5.1.10. Рассматривать претензию на недостатки выполненных работ в течение 24 часов с момента получения.

5.1.11. Нести риск случайного повреждения или гибели переданного для ремонта автотранспортного средства.

5.1.12. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.1.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в ход их исполнения.

5.2.2. При обнаружении недостатков выполненных работ, Заказчик вправе потребовать по своему выбору:

- безвозмездного устранения недостатков,

- безвозмездного повторного выполнения работ,

- возмещения понесённых расходов по исправлению недостатков своими силами или третьими лицами.

5.2.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени).

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Соблюдать условия настоящего Контракта.

5.3.3. За свой счет доставлять принадлежащее ему автотранспортное средство на территорию Подрядчика для выполнения работ, указанных в п.п. 1.1. настоящего Контракта.

5.3.4. Обеспечить своевременное предъявление автотранспортного средства для его приемки и выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3.5. При передаче автотранспортного средства Подрядчику предоставить необходимую информацию о нем и документы.

5.3.6. При получении автотранспортного средства после выполнения работ проверить с участием Подрядчика комплектность и техническое состояние автотранспортного средства, исправность узлов и агрегатов. При обнаружении некомплектности автотранспортного средства и других недостатков, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.3.7. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в выполненных работах, немедленно уведомить об этом Подрядчика.

5.3.8. Обнаружив после приемки работ отступления от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

5.3.9. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, предусмотренные п. 1.1. Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

5.3.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

 

ГАРАНТИИ

7.1.Исполнитель гарантирует надлежащее качество, своевременность и полноту выполненной услуги. Гарантийный срок на услуги указывается в акте приема оказанных услуг (заказ-наряде).

7.2. Гарантия качества запасных частей, устанавливаемых при ремонте автомобиля должна составлять не менее 90 дней, гарантия на проводимые работы – не менее 6 месяцев.

7.3. На все виды ремонтных, слесарных работ должны предоставляться гарантии не менее 6 месяцев.

7.4. Гарантийные сроки на новые агрегаты устанавливаются их изготовителем.

7.5. Гарантийный срок исчисляется с момента выдачи автомобиля Заказчику.

7.6. Объем гарантии устанавливается на 100 % выполненных работ и включает в себя устранение неисправностей, возникших по вине Исполнителя в течение 3 дней со дня направления претензий Заказчика. В случае выявления недостатков в выполненных работах в пределах гарантийного срока, исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.

7.7. Указанные гарантийные сроки являются минимальными и могут быть увеличены Исполнителем работ в соответствии с его технологическими возможностями.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ, включая Закон № 44-ФЗ.

8.1.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.1.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы ___________ (___________) руб., определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн руб.;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн до 10 млн руб. (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн до 20 млн руб. (включительно).

8.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), за исключением просрочки ис