Обеспечение исполнения Договора. Ответственность Сторон

13.1. Договор заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в размере 5% от начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о закупке, что составляет __________________ рублей _____ копеек. Способ обеспечения исполнения Договора определяется исполнителем самостоятельно.

13.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее, чем на один месяц. Банковская гарантия также должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Договора об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.3. В случае не предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой Поставщик считается уклонившимся от заключения Договора.

13.4. В ходе исполнения Договора Поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

13.5. В случае, если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Договора не применяются.

13.6. В случае, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Договора составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и Поставщиком предложена цена Договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, Договор заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Договора, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 7.7. настоящего Договора.

13.7. К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Поставщиком в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (договоров) (при этом все контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (договоров) (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов (договоров) должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (договоры) (при этом все контракты (договоры) должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов (договора) должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой Поставщиком предложено заключить настоящий Договор в соответствии с п. 7.6. настоящего Договора.

13.8. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная п. 7.7. настоящего Договора, предоставляется Поставщиком при направлении Заказчику подписанного проекта Договора. При невыполнении Поставщиком данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной п. 7.7 настоящего Договора, недостоверной, Договор с таким Поставщиком не заключается, и Поставщик признается уклонившимся от заключения настоящего Договора.

13.9. Денежные средства, внесенные на счет Заказчика в обеспечение исполнения Договора, возвращаются Поставщику в полном объеме после надлежащего исполнения условий Договора, подтвержденного подписанным Заказчиком Акта приемки товара, и соответствующего заявления Поставщика с указанием счета, на который следует перечислить денежные средства, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком письменного заявления исполнителя.

13.10. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме перечисления денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении условий Договора во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате заказчику неустойку (штраф, пени), убытки из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора.

13.11. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется в форме банковской гарантии, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Договора обратить взыскание на сумму, обеспеченную банковской гарантией.

13.12. В случае, если Поставщик (по своему выбору) обеспечивает исполнение Договора внесением денежных средств, денежные средства перечисляются по реквизитам Заказчика, указанным в настоящем Договоре.

13.13. Взыскание неустойки с Поставщика

13.13.1 В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

13.13.2 В соответствии с п. п. 6 - 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. Пеня определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = (ДП/ДК) х 100%,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.

13.13.3. Указанные пени применяются к Поставщику в совокупности со штрафом, указанными в п.п. 7.14. настоящего договора.

13.14.В случае просрочки исполнения обязательств по договору, а также просрочки устранения недостатков в товаре, несвоевременного не доукомплектования товара (в том числе исполнения гарантийного обязательства), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в следующем размере:

Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 исходя из цены Договора на момент его заключения. Размер штрафа должен составлять:

а) 10% цены Договора, если его цена не превышает 3 млн руб.;

б) 5% цены Договора, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;

в) 1% цены Договора, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;

г) 0,5% цены Договора, если его цена превышает 100 млн руб.

13.7.15.В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору, Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку и пени в счет суммы, подлежащей уплате Заказчиком за оказанные им услуги. Уведомление о зачете направляется Поставщику почтовым отправлением, либо по средствам факсимильной связи.

13.16. Взыскание неустойки с Заказчика:

13.16.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 исходя из цены Договора на момент его заключения. Размер штрафа должен составлять:

а) 2,5% цены Договора, если его цена не превышает 3 млн руб.;

б) 2% цены Договора, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;

в) 1,5% цены Договора, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;

г) 0,5% цены Договора, если его цена превышает 100 млн руб.

13.16.2. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Договором обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

В Договоре может быть предусмотрен повышенный размер пени для отдельных видов нарушений обязательств.

13.17.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

13.18. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.19. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Архангельской области.

 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

14.1. При заключении и исполнении Договора обязательного страхования изменение условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором обязательного страхования и действующим законодательством.

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору обязательного страхования действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору обязательного страхования и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Договору обязательного страхования являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

14.3. При исполнении Договора обязательного страхования не допускается перемена Страховщика, за исключением случаев, если новый Страховщик является правопреемником Страховщика по настоящему Договору обязательного страхования вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Страховщик в течение 5 дней обязан письменно известить об этом Страхователя.

14.5. В случае перемены Страхователя по настоящему Договору обязательного страхования права и обязанности Страхователя по данному Договору обязательного страхования переходят к новому Страхователю в том же объеме и на тех же условиях.

14.6. Расторжение Договора обязательного страхования допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора обязательного страхования от исполнения Договора обязательного страхования в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Договор обязательного страхования составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Договора обязательного страхования каждая из Сторон вправе перенести Договор обязательного страхования на бумажный носитель.

ПРИЛОЖЕНИЯ

16.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора обязательного страхования являются:

 

Приложение № 1 – Техническое задание на услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортных средств (ОСАГО).

Приложение № 2 – Расчет страховой премии.