На оказание услуг (выполнение работ)

На оказание услуг (выполнение работ)

г. Каменск-Уральский "_" _____ 20___ года

 

ООО «Коралл», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора компании Попова Михаила Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального Директора _____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик по Техническому заданию Заказчика обязуется выполнить Услуги (Работы) по нанесению гальванических и/или химических покрытий на изделия Заказчика по чертежам или эскизам Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Количество и номенклатура изделий, передаваемых Подрядчику для покрытия, начальный и конечный сроки выполнения работы по покрытию, а также цена и условия оплаты определяются сторонами в дополнительных соглашениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

 

КАЧЕСТВО РАБОТ

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по покрытию изделий Заказчика по ГОСТ 9.305-84, ОСТ Р.9048 96 и/или иным стандартам, согласованным с Заказчиком и зафиксированным в Техническом задании, а также выдать сертификат качества на покрытие с протоколом проведенных испытаний, объем которых согласуется с Заказчиком в Техническом задании. Контроль качества покрытия выполняется методами неразрушающего контроля на готовых изделиях или методами разрушающего/неразрушающего контроля на образцах-свидетелях, по ГОСТ 9.302-88. Контроль коррозионной стойкости покрытия выполняется на образцах-свидетелях или контрольных образцах по ГОСТ 9.502-82 и ГОСТ 9.908-85, ГОСТ 9.308-85.

3.2. Тип и качество покрытия должно соответствовать Техническому заданию Заказчика.

3.3. Покрытие на каждом изделии должно соответствовать или превосходить по качеству покрытие на эталонном образце.

 

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. После выполнения работ по покрытию Подрядчик сообщает Заказчику о готовности способами телефонной связи или электронной почты.

4.2 Датой окончания работ считается дата отправки письменного или электронного уведомления Заказчику Подрядчиком.

4.3 Приемка работ производится на складе Подрядчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня завершения работ по покрытию каждой партии изделий.

4.4. Приёмка работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ и осуществляется одним из двух способов:

а) При наличии у представителя Заказчика надлежащим образом оформленной доверенности на право получения покрытых изделий и на право подписания акта о выполненных работ, либо печати организации, приемка работ производится на складе Подрядчика в момент получения покрытых изделий. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки отступлений от требований к качеству покрытия, представители сторон составляют двусторонний акт об устранении обнаруженных дефектов.

б) При наличии у представителя Заказчика надлежащим образом оформленной доверенности только на право получения покрытых изделий, последние принимаются по количеству представителем Заказчика в момент получения покрытых изделий со склада Подрядчика, что подтверждается товаросопроводительными документами (в том числе товарно-транспортная накладная, и т.п.)

Одновременно с передачей покрытых изделий Подрядчик передает представителю Заказчика два экземпляра акта о выполненных работах. Заказчик обязан не позднее, чем в трехдневный срок с момента получения покрытых изделий со склада Подрядчика принять выполненные работы по качеству, предоставив Подрядчику подписанный Заказчиком акт о выполненных работах с синей печатью организации, или мотивированный отказ от его подписания.

4.5. Непредоставление надлежащим образом оформленного акта о выполненных работах или мотивированного отказа от его подписания означает согласие Заказчика с тем, что качество работ соответствует Техническому заданию и готовые изделия полностью отгружены Заказчику, а также означает гарантию оплаты выполненных работ в срок, оговоренный в дополнительных соглашениях (спецификациях).

4.6. Покрытые изделия отпускаются на условиях самовывоза силами Заказчика. Погрузка в транспортное средство готовой продукции осуществляется силами Подрядчика, которая должна обеспечивать сохранность покрытия. Представитель заказчика (водитель-экспедитор) имеет право участвовать в погрузке. По письменному указанию Заказчика и за его счет Подрядчик может произвести отгрузку покрытых изделий автомобильным или ж/д транспортом.

4.7. При уклонении Заказчика от приемки работ покрытые изделия по истечении указанного срока (десять дней) принимаются на ответственное хранение за счет Заказчика.

4.8. Заключение о недоброкачественности покрытия на спорных изделиях делается на основании анализа соответствия его качества требованиям технического задания и сравнения его качества с качеством покрытия на эталонном образце.

4.9. В случае соответствия качества покрытия на спорных изделиях требованиям технического задания и соответствия качеству покрытия на эталонном образе, покрытие на спорных образцах должно быть признано доброкачественным, о чем составляется двусторонний акт.

4.10. Подрядчик не несет ответственности за несоответствие качества покрытия на изделиях, поставленных Заказчиком с уже имеющимся производственным браком, если эти изделия были заранее обнаружены, об их наличии Заказчик был уведомлен письменно и дал письменное согласие на их покрытие (п.2.8).

4.11. Подрядчик не гарантирует сохранение качества покрытия при несоответствии условий эксплуатации изделий установленным требованиям (ГОСТ 9.301-86, 9.303-84, 15150-69, 9.005-72 и др.)

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате (в том числе, в форме предоплаты, оплаты после приемки выполненных работ либо по согласованному сторонами графику платежей и т.п.) последний уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% в день от общей суммы заказа, но не менее 500 рублей 00 копеек.

6.2.В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей суммы заказа.

6.3. В случае, если по какой-либо причине Подрядчик не начнет оказывать Услуги, или начнет оказывать Услуги с нарушением установленных сроков, ответственность Подрядчика за допущенное нарушение Условий и средства правовой защиты Заказчика в отношении такого нарушения ограничиваются: а) продлением сроков оказания Услуг до момента, на который Подрядчик выполнит свои обязательства, согласованный с Заказчиком или б) отказом Заказчика от Услуг, при этом внесенные авансом денежные средства Заказчика, в размере, пропорциональном стоимости фактически не оказанных Услуг возвращаются на расчетный счет Заказчика.

6.4. Подрядчик ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности в связи с оказанием Услуг за а) какие-либо действия/бездействие, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействия каких-либо третьих сторон; б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Подрядчик предвидеть возможность таких убытков или нет.

6.5. Совокупная ответственность Подрядчика по любому иску или претензии, связанными с оказанием Услуг, ограничивается суммой платежа, фактически уплаченного Подрядчику за оказание таких Услуг.

6.6. За исключением гарантий, прямо указанных в тексте настоящего договора, Подрядчик не предоставляет никаких иных прямых или подразумеваемых гарантий.

6.7 Подрядчик не несет ответственности за повреждение опытных образцов в процессе нанесения покрытия.

6.8. Не вступая в противоречие с указанным выше, Подрядчик освобождается от ответственности за нарушение Условий, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии или горячего/холодного водоснабжения, прекращение отопления помещений, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на исполнение Подрядчиком условий настоящего договора и неподконтрольные Подрядчику. Подрядчик, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, обязуется в пятидневный срок со дня их наступления письменно информировать Заказчика об их наступлении.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. Обязателен досудебный претензионный порядок разрешения споров. Претензии рассматриваются сторонами в 20-дневный срок со дня получения.

7.2. При недостижении сторонами согласия, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту исполнения нахождения Исполнителя.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания.

8.2. Срок действия договора до ___________________.

8.3. В случае если ни одна из сторон не заявит письменно или посредством электронной почты о намерении расторгнуть (прекратить) договор за один месяц до истечения срока его действия, договор считается пролонгированным на один год на тех же условиях.

8.4. Основаниями для изменения или расторжения настоящего Договора являются обстоятельства, установленные настоящим Договором и действующим законодательством РФ. О появлении известных Подрядчику обстоятельств, препятствующих сохранению договорных связей в пределах срока действия настоящего договора, Подрядчик обязан уведомить Заказчика не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты изменения или расторжения настоящего договора.

8.5 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

8.6. Стороны признают действительность настоящего договора и всех изменений и дополнений к нему, а так же иных документов, связанных с договором, переданных по факсимильной связи или электронной почте, до последующего обмена оригиналами.

8.7 Содержание настоящего Договора, Спецификаций, Приложений, а также иных соглашений, является конфиденциальным, и не подлежит разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях данного Договора и иных соглашений.

8.8. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Сторона обязана в семидневный срок уведомить об этом другую Сторону.

8.9. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

ПОСТАВЩИК	ПОКУПАТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Коралл»
Юр. адрес: 623400, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева 2/А	Юридический адрес / Почтовый адрес:
Почтовый адрес: 623400, РФ, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Чапаева 2/А
ИНН/КПП 6612036131/661201001	ИНН/КПП
Р./С. 40702810200190000003	Р./С.
К./С. 30101810465777100812	К./С.
«Полное наименование филиала: Филиал Западно-Сибирский Публичное акционерное общество Банка «ФК Открытие» Сокращенное наименование: Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Толмачева 9	Банк
БИК 047162812	БИК
Тел. / факс (3439) 38-90-30	Тел. / факс

 

Спецификация

на выполнение работ по нанесению гальванических покрытий №_____

 

п/п	Наименование материала	Сокращенное наименование покрытия согласно ГОСТ 9.306-85	Стоимость работ по нанесению 1 дм2 покрытия, руб.	Максимальный размер изделий, мм
	Алюминий	Хим.Окс.Э
	Ан.Окс.нхр
	Н
	Ан.Окс
	Хим.Н
	Хим.Н.О-Ви
	Н.О-Ви
	Н.М.Ср
	Хим.Н.М.Ср
	Титан и его сплавы	Хим.Н.О-Ви
	Н.О.-Ви
	Н.М.Ср
	Хим.Н.М.Ср
	Медь и медные сплавы	М.О-Ви
	Н.О-Ви
	Н
	Ср
	М.Ср
	Сталь	Ц.хр
	Н.О-Ви
	Кд.хр
	Хим.Фос.прм
	Хим.Фос.хр
	М.Н.Х.б
	Гор.Ц
	Латунь	Н
	Бронза	М.Н

 

 

на оказание услуг (выполнение работ)

г. Каменск-Уральский "_" _____ 20___ года

 

ООО «Коралл», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора компании Попова Михаила Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального Директора _____________________, действующего на основании ________, с другой стороны, а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик по Техническому заданию Заказчика обязуется выполнить Услуги (Работы) по нанесению гальванических и/или химических покрытий на изделия Заказчика по чертежам или эскизам Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Количество и номенклатура изделий, передаваемых Подрядчику для покрытия, начальный и конечный сроки выполнения работы по покрытию, а также цена и условия оплаты определяются сторонами в дополнительных соглашениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.