Порядок и сроки приемки Товара

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком на соответствие его количества, комплектности и качества требованиям Приложения № 1 к Контракту и включает в себя следующие обязательные этапы:

- проверка комплектности и номенклатуры поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- проверка внешнего состояния Товара на предмет наличия/отсутствия повреждений;

- проверка наличия необходимых документов (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.) в соответствии с условиями Контракта.

7.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

7.3. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной, и фактически поставленного Товара Заказчиком, составляется Акт о недостатках, в котором указываются установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

7.4. Оформленный Акт о недостатках является основанием для предъявления Заказчиком претензии Поставщику по количеству, качеству (в том числе скрытым недостаткам).

7.5. В случае поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков Товара, за исключением случая, когда Поставщик без промедления осуществит замену поставленного некачественного Товара качественным Товаром.

В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара Заказчик вправе требовать замены некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта.

7.6. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

7.7. Приемка Товара оформляется Актом сдачи-приемки, который составляется в двух экземплярах и подписывается Сторонами.

7.8. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени и дате поставки в письменном виде или посредством факсимильной связи.

7.9. В день отгрузки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных и счетов-фактур (счетов), Акт сдачи-приемки Товара, составленный по форме Приложения 2 к настоящему Контракту, подписанный Поставщиком, в двух экземплярах, и документы, подтверждающие качество Товара и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. В случае поставки некомплектного Товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования Товара в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней Поставщику такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует Товар или заменит его комплектным Товаром. В случае, если Поставщик в течение вышеуказанного срока не исполнит требования Заказчика, то Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в этом случае все затраты по возврату Товара несет Поставщик – организует самостоятельно возврат некомплектного Товара.

7.11. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в п.2.6. настоящего Контракта, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству, ассортименту, комплектности и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки Товара в двух экземплярах в 5-дневный срок.

 

Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы в размере ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек в зависимости от цены Контракта:

-2,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. руб.;

- 2 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;;

- 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей;

8.3. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в соответствии с Правилами, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,
где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = С_ЦБ х ДП,

где:

С_ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами в виде фиксированной суммы в размере ____________ (сумма прописью) рублей ___ копеек в зависимости от цены Контракта:

-10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 (трех) млн. руб.;

- 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 (трех) млн. рублей до 50 (пятидесяти) млн. рублей;

- 1 процент Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 (пятидесяти) млн. рублей до 100 (ста) млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 (сто) млн. рублей;

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

8.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе при осуществлении оплаты по настоящему Контракту произвести удержание суммы штрафа и/или пени. В этом случае Заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление с указанием суммы штрафа и/или пени, подлежащей удержанию из цены Контракта при осуществлении оплаты по настоящему Контракту.

 

Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

9.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 рабочих дней с даты ее получения.