Цена Контракта. Условия и порядок расчетов.

ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта установлена в соответствии с результатами проведенного открытого аукциона в электронной форме и составляет 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

С НДС: в том числе НДС - 18 % (восемнадцать процентов), 208 983 (двести восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя цену товара, предпродажную подготовку, хранение товара на складе Поставщика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней, после поставки Товара на основании выставленных Поставщиком счета – фактуры, товарной накладной по безналичному расчёту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720. Перед передачей Заказчику товар должен пройти предпродажную подготовку. Поставщик обязан поставить Заказчику товар надлежащего качества.

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:

3.2.1. Поставщик гарантирует, что:

3.2.1.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, не бывшим в эксплуатации, не после капитального ремонта). Товар должен не находиться под арестом или запретом, не заложен, в его отношении не заключены иные договоры, предусматривающие его отчуждение или возможность отчуждения, не обременен какими-либо иными обязательствами третьих лиц, не выставочным экземплярам. Товар должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, другой действующей нормативной документации.

3.2.1.2. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.3. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

3.4. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 100 000 км. пробега (в зависимости от того, что случится ранее) со дня подписания акта приёма-передачи товара заказчиком. При поставке товара предоставить документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика (гарантийные талоны, и/или т. п.)

3.5. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара.

3.6. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, до момента фактического его исполнения, в том числе и за пределами срока действия Контракта.

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 2,5 % от цены контракта, что составляет 34 250 (тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

7.4. За просрочку поставки Товара, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком», и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов;

С - размер ставки.

При этом размер ставки определяется по формуле: ,, где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

При этом коэффициент К определяется по формуле: , где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств по Контракту, «Поставщик» выплачивает «Покупателю» штраф в размере 10 % (десять) процентов, что составляет 137 000 (сто тридцать семь тысяч) 00 копеек.

7.6. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств предусмотренных Контрактом, «Покупатель» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

Виновная Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

 

УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ

10.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Контрактом, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.

10.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

10.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса.

10.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения муниципального контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения.

11.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Челябинской области.

ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА.

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня, следующего за днем заключения его Сторонами и действует по 01.04.2017 года.

12.2. Любые дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

12.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

13.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан «Сторонами» усиленной электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

13.3. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

- приложение №1 Спецификация.

 

 

Спецификация

1. Наименование:

2. Количество: 1 шт.

3. Технические характеристики:

 

Основные показатели	Технические характеристики товара/ наличие в комплектации
Технические характеристики товара
Год выпуска
Максимальная скорость, км/ч
Разгон до 100 км/ч, с	10,3
Рабочий объем двигателя, см3
Макс.мощность, л.с.при об/мин	149,6 при 6000 об/мин
Тип коробки передач	автоматическая
Количество передач
Колесные диски	16-дюймовых
Топливо	бензин
Соответствие экологическим нормам	Евро V
Кузов
Тип	седан
Количество дверей
Цвет кузова	по согласованию с заказчиком
Длина / ширина / высота, не менее, мм	4871/1852/1490
Дорожный просвет, мм
Объем багажного отделения, л
Объем топливного бака, л
Безопасность
Антиблокировочная система тормозов	наличие
Электронная система курсовой устойчивости с функцией контроля тяги и поддержки экстренного торможения	наличие
Помощь при трогании на подъеме	наличие
Усилитель экстренного торможения	наличие
Подушки безопасности: фронтальные, боковые, передние и задние шторки безопасности, коленные	наличие
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска	независимая со стойками и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	независимая многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние тормоза, тип	дисковые вентилируемые
Задние тормоза, тип	дисковые вентилируемые
Электропривод стояночного тормоза	наличие
Комфорт в салоне
Зеркала с электроприводом складывания, электроприводом, подогревом и встроенными указателями поворота	наличие
Электропривод передних и задних стеклоподъемников	наличие
Омыватель фар	наличие
Передние противотуманные фары	наличие
Подогрев лобового стекла	наличие
Цветной дисплей на центральной консоли	наличие
Двухзонный климат - контроль	наличие
Аудиосистема CD/MP3/ с колонками	наличие/ 8
Порт USB, система Bluetooth	наличие
Подогрев передних сидений	наличие
Сиденье водителя и пассажира с механической или электрической регулировкой не менее в 4-х положениях	наличие
Подлокотник для второго ряда сидений	наличие
Центральная консоль с подлокотником	наличие
Система вызова служб «ГЛОНАСС»	Наличие
ИТОГО:	1 370 000 рублей

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ:	ПОСТАВЩИК:
________________ / Н.П. Бурматов /   «___» __________________ 20___г. МП	___________________ /______________/   «___» _____________________ 20____ г. МП

 

ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Цена Контракта установлена в соответствии с результатами проведенного открытого аукциона в электронной форме и составляет 1 370 000 (один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

С НДС: в том числе НДС - 18 % (восемнадцать процентов), 208 983 (двести восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 05 копеек.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя цену товара, предпродажную подготовку, хранение товара на складе Поставщика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей.

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета Саткинского муниципального района.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

2.6. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней, после поставки Товара на основании выставленных Поставщиком счета – фактуры, товарной накладной по безналичному расчёту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.