Порядок его изменения и расторжения

3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 29 декабря 2019 г.

3.2. Срок выполнения работ – с момента заключения контракта до 28 октября 2019 года.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон на основании статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

3.3.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

3.3.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объемы работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объемы выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы.

3.4. Настоящий контракт может быть расторгнут:

3.4.1. по письменному соглашению Сторон;

3.4.2. в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

3.4.3. в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.

3.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:

3.5.1. неоднократного нарушения Исполнителем порядка выполнения работ, а также нарушения Исполнителем сроков выполнения работ и срока начала выполнения работ;

3.5.2. некачественное выполнение работ, по которым Заказчиком направлялось соответствующее уведомление об устранении выявленных нарушений (претензия);

3.5.3. невыполнение требования Заказчика об устранении выявленных нарушений в установленный срок;

3.5.4. в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

3.6. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается Заказчиком по результатам экспертизы выполненных работ, если в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий контракта.

3.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в разделе 12 контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в разделе 12 контракта. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

3.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

3.9. Информация об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

3.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

3.12. Исполнитель вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством, в случае невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком. Такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

3.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.14. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

3.15. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 дней с даты получения предложения о расторжении контракта.

3.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

3.17. Контракт считается расторгнутым с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Соглашения о расторжении контракта, либо вступления в законную силу решения суда, либо с даты получения Исполнителем письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения настоящего контракта.

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Порядок выполнения работ по контракту определяется проектной документацией «Расчистка русла р. Большая Мотовилиха на территории г. Перми Пермского края (в том числе притока р. Малая Мотовилиха, пруда на р. Большая Мотовилиха», техническим заданием (приложение 1 к контракту), графиком выполнения работ (приложение 2 к контракту), сводным сметным расчетом на выполнение работ (приложение 3 к контракту), локальными сметными расчетами на выполнение работ (приложение 4 к контракту). Сметный расчет корректируется Заказчиком при составлении проекта контракта с учетом понижающего коэффициента по результатам электронного аукциона.

4.2. Уполномоченная организация от имени Заказчика, осуществляющая строительный контроль за выполнением работ (далее – строительный контроль) визирует акты приемки выполненных работ, формы КС-2 и КС-3, исполнительную документацию (акты контрольных промеров глубин, план выемки с нанесенными проектными и фактическими отметками и исполнительные поперечные профили выемки), а также производит проверку соответствия выполняемых Исполнителем работ проектной документации и условиям контракта.

4.3. Исполнитель организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, установленными в пункте 3.2. настоящего контракта.

4.3.1. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц (субподрядчиков, соисполнителей), обладающих всеми разрешительными документами.

4.4. В случае использования карьеров и сосредоточенных резервов Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований земельного законодательства и оплачивает за свой счет штрафы и убытки владельцам земель.

4.5. Исполнитель выполняет устройство на объекте всех временных сооружений, необходимых для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

4.6. В случае если Заказчиком или Строительным контролем будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.7. В период выполнения работы Исполнитель осуществляет уборку и содержание объекта, вывозку мусора с площадки.

4.8. С момента начала работы и до ее завершения Исполнитель ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.

4.9. Если Заказчик или Строительный контроль не согласятся с ходом выполнения или качеством работ, а также с записями Исполнителя, они должны изложить свое мнение в исполнительной документации. Отсутствие такой записи не лишает Заказчика и Строительного контроля права представления своих замечаний в последующем.

Исполнитель в срок до трех рабочих дней обязан принять к устранению отмеченные Заказчиком или Строительным контролем недостатки, кроме случаев аварийной ситуации, требующей немедленного устранения.

4.10. В случае приостановки работ по любой причине Исполнитель должен немедленно уведомить об этом Заказчика.

 

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка законченных работ по контракту производится в течение двух недель с даты получения Заказчиком письменного извещения Исполнителя об их завершении.

5.2. Приемка выполненных в полном объеме работ проводится на основании приказа Заказчика с участием представителей Камского БВУ, органа местного самоуправления, организации, осуществляющей строительный контроль.

5.3. За пять дней до начала приемки законченных работ Исполнитель передает Заказчику: проектную документацию, акты контрольных промеров глубин, общий журнал работ, план выемки с нанесением границ сдаваемого участка, проектных и фактических отметок выемки, исполнительные поперечные профили выемки, копии сертификатов качества и копии сертификатов экологического соответствия используемых материалов, исполнительную документацию: общий журнал работ; документы, подтверждающие вывоз мусора на полигон ТБО (копии талонов полигона ТО о приемке мусора или копию договора с организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид деятельности).

5.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.5. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

При выполнении настоящего контракта Исполнитель обязуется:

6.1. Выполнить работы в соответствии с проектной документацией «Расчистка русла р. Большая Мотовилиха на территории г. Перми Пермского края (в том числе притока р. Малая Мотовилиха, пруда на р. Большая Мотовилиха», условиями настоящего контракта, законами Российской Федерации, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и завершить работы до 28 октября 2019 года.

6.2. Обеспечить поставку для выполнения работы необходимых материалов и оборудования.

6.3. Обеспечить охрану оборудования, техники и другого имущества на объекте выполнения работы от начала работы до ее завершения и приемки завершенного объекта.

6.4. В период производства работ вести исполнительную документацию и предъявлять её Заказчику при сдаче выполненных объемов работ.

6.5. Выполнять контроль качества работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и технических условий.

Контроль качества работ (промер глубины, ширины выемки грунта) выполняется не менее одного раза в 10 дней, а также ежемесячными исполнительными промерами участков работ.

6.6. Выполнять во время проведения работ на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, использованию земель, занятых во временное пользование, и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством.

Допущенные нарушения Исполнитель устраняет за свой счет и несет полную ответственность перед Заказчиком или государственными органами.

Также при нарушении Исполнителем земельного законодательства и законодательства по охране окружающей среды обязуется оплатить все штрафные санкции, предъявленные Заказчику.

6.7. Своевременно возвратить земли, отведенные во временное пользование и сдать Заказчику или органам местного самоуправления.

При нарушении срока пользования землей по вине Исполнителя, он компенсирует затраты по оплате штрафных санкций и продлению срока пользования землей.

6.8. Устранить любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземные и надземные коммуникации), произошедшие по вине Исполнителя, за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

6.9. До приемки завершенного объекта в срок до 15.11.2019 года вывезти за пределы объекта производства работ машины, транспортные средства.

6.10. Выполнить мероприятия по компенсации как постоянного, так и временного ущерба, нанесенного при проведении работ на водном объекте, водным биоресурсам в соответствии с действующим законодательством.

6.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:

6.12. В день подписания Заказчиком настоящего контракта передать Исполнителю один экземпляр проектной документации «Расчистка русла р. Большая Мотовилиха на территории г. Перми Пермского края (в том числе притока р. Малая Мотовилиха, пруда на р. Большая Мотовилиха».

6.13. Оплатить выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном в статье 2 настоящего контракта.

6.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность, предусмотренную контрактом, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, иным действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере: 555 000,00 (Пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 5 %^[1] от цены контракта (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3, 7.9 контракта).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек. ^[2]

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.^[3]

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае заключения контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 668 042,70 (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч сорок два) рубля 70 копеек, что составляет:

а) 10% начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5% начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Исполнителем и Заказчиком по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего контракта, будут разрешаться путем переговоров. Соблюдение досудебного (претензионного) порядка рассмотрения споров является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в 10-дневный срок.

8.2. Споры по настоящему контракту, не урегулированные в процессе переговоров, разрешаются в арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством. Обращение в суд возможно по истечении 30 календарных дней с даты, когда одна из Сторон направила претензию.