Раздел 3. Перечень приложений, являющихся его неотъемлемой частью — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Раздел 3. Перечень приложений, являющихся его неотъемлемой частью

2018-01-07 136
Раздел 3. Перечень приложений, являющихся его неотъемлемой частью 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

Раздел 1. Общие требования

1.1.Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету аукциона: 32.99.59.000: Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

.

2. Цели, правовое основание для поставки товара, т ребования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, описание объекта закупки

2.1. Предмет закупки: Изготовление и поставка сувенирной продукции с символикой МО поселок Песочный.

Идентификационный код закупки 173784330161478430100100530413299244

2.2. Заказчик: Местная администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный.

2.3. Источник финансирования:

Местный бюджет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный на 2017 год.

2.4. Основанием для оказания услуг является: реализация Ведомственных целевых программ"Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный" на 2017 год.

2.5. Срок поставки Товара: Срок поставки Товара – по заявкам Заказчика в течении 20 календарных дней со дня заключения Контракта (включительно). Поставка осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента поступления заявки от Заказчика. В Заявке указывается количество и наименование необходимых Заказчику товаров из перечня.

2.6. Место поставки: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Советская, д. 6 (помещение Местной администрация Внутригородского Муниципального образования поселок Песочный).

2.7. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от механических повреждений, от воздействия низких или высоких температур или иных повреждений во время транспортировки.

2.8. Требования к безопасности товара: Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, установленным в Российской Федерации. Использование товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья физических лиц, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

2.9. Требования к количественным характеристикам поставляемого товара: Поставщик обязан осуществить изготовление и поставку сувенирной продукции в соответствии с Требованиями приложения № 2 к техническому заданию.

2.10. Гарантийный срок и срок годности на поставляемый Товар составляет 1 (один) год с момента его передачи Заказчику, но не менее срока установленного заводом изготовителем (производителем). Минимальный остаточный срок годности продуктов, должен составлять на момент поставки товара Заказчику не менее 80% от общего срока годности каждого конкретного продукта.

Раздел 3. Перечень приложений, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1 - Расчет начальной (максимальной) цены контракта;

Приложение № 2 - ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ТОВАРОВ;

Приложение № 3. Рекомендуемая форма «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара»;

Приложение № 4. Рекомендуемая форма «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7,7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона»

Приложение № 5. Перечень сувенирной и подарочной продукции

 

 


Приложение № 1

к Техническому заданию

Часть IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на поставку товара

 

Санкт-Петербург «____» _________ 2017 года

 

Местная администрация Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Местной администрации Шуваловой Аллы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем – «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов закупки путем проведения электронного аукциона, что отражено в протоколе подведения итогов электронного аукциона от __________№ ________ (реестровый номер закупки _______________) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется изготовить и поставить сувенирную продукцию с символикой МО поселок Песочный (далее – Товар), наименование, ассортимент, комплектность и количество которого определяются в соответствии с прилагаемой к настоящему Контракту Спецификацией (Приложение №1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного Товара.

1.1.1. Идентификационный код закупки 173784330161478430100100530413299244.

1.2. На момент передачи Товара Заказчику, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц, не быть обремененным иными правами третьих лиц.

 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем передачи (отгрузки) Товара Заказчику по адресу: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Советская, д. 6 (помещение Местной администрация Внутригородского Муниципального образования поселок Песочный).

2.2. Доставка Товара до указанного в п.2.1. адреса и разгрузка Товара в месте передачи его Заказчику осуществляется Поставщиком.

2.3. Срок поставки Товара – по заявкам Заказчика в течении 20 календарных дней со дня заключения Контракта (включительно). Поставка осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента поступления заявки от Заказчика..

Поставщик вправе осуществить досрочную поставку Товара по предварительному согласованию с Заказчиком. Точная дата и время поставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Ответственность за возможные последствия несогласованной с Заказчиком досрочной поставки партии Товара по настоящему Контракту несет Поставщик.

2.4. Одновременно с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности, а так же относящиеся к нему надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы (акт приема-передачи и/или товарную накладную, счет, счет-фактуру (если есть НДС), технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), подтверждающие соответствие Товара условиям настоящего Контракта. Все сопровождающие документы должны быть на русском языке.

2.5. В случае частичной поставки Товара в акте приема-передачи и/или товарной накладной, счете-фактуре (при наличии НДС) и других сопровождающих документах отражаются только фактически поставленные Товары. В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче соответствующих документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.

 

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Прием Товара по наименованию, качеству, количеству, ассортименту и комплектности производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в п.2.1 раздела 2 настоящего Контракта, и иными необходимыми способами, в срок не более 10 (десяти) дней с момента поставки Товара, с обязательным присутствием Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием акта приема-передачи Товара и/или товарной накладной. Заказчик проверяет соответствие количества Товара требованиям настоящего Контракта, осуществляет осмотр упаковки Товара на предмет целостности и внешнего вида Товара, на предмет наличия видимых (внешних) механических повреждений, проверяет ассортимент, комплектность Товара и при отсутствии недостатков подписывает полученные от Поставщика акт приема-передачи и/или товарную накладную.

3.2. При получении Товара от перевозчика Заказчик обязан проверить соответствие веса брутто и количества тарных мест сведениям, указанным в транспортных документах. При обнаружении повреждения тары (упаковки) Товара, наличии признаков порчи Товара и (или) несоответствия Товара сведениям, указанным в транспортных документах, Заказчик обязан потребовать от перевозчика составления акта и/или отметки на товарно-транспортной накладной.

3.3. В случае установления недостачи, некомплектности, ассортимента не соответствующего условиям настоящего Контракта, повреждения либо несоответствия качества Товара требованиям настоящего Контракта, составляется двухсторонний акт, один экземпляр которого вручается Поставщику либо его надлежаще уполномоченному представителю. Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в приемке Товара у Заказчика. В случае отсутствия Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя Заказчик извещает об этом Поставщика телеграммой или посредством факсимильной связи по месту нахождения, факсу Поставщика указанному в настоящем Контракте.

3.4. Представитель Поставщика обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить телеграммой или посредством факсимильной связи, будет ли им направлен представитель для участия в проверке Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика.

3.5. Представитель Поставщика обязан явиться не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика, если в нем не указан иной срок явки.

3.6. В случае отсутствия Поставщика либо его надлежаще уполномоченного представителя Заказчик делает об этом отметку в акте приема-передачи и/или товарной накладной и осуществляет приемку Товара самостоятельно.

Уклонение Поставщика от составления и подписания акта не может служить основанием для освобождения Поставщика от устранения недостатков, указанных в акте.

3.7. Акт о скрытых недостатках Товара должен быть составлен в течение 5 (пяти) дней по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного срока в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара.

3.8. При необходимости Стороны могут привлечь к решению вопроса о качестве товара независимого эксперта. Если результаты экспертизы будут свидетельствовать о том, что низкое качество Товара возникло до момента поставки Заказчику, Поставщик обязуется возместить расходы на проведение экспертизы, а также по соглашению Сторон поменять Товар на товар надлежащего качества. В случае привлечения Заказчиком независимого эксперта срок приемки товара увеличивается на срок проведения экспертизы.

3.9. Претензия о несоответствии Товара условиям настоящего Контракта по наименованию, качеству, количеству, ассортименту и комплектности направляется Поставщику в течение 5(пяти) рабочих дней со дня составления акта.

3.10. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней со дня получения претензии, поставить недопоставленный, доукомплектовать недоукомплектованный, восполнить ассортимент не соответствующий условиям настоящего Контракта, или заменить некачественный либо поврежденный Товар. Все расходы в этом случае осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.11. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, а именно с даты (дня) подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и/или товарной накладной.

3.12. Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с принятием Товара на ответственное хранение и возвратом Поставщику в случаях, предусмотренных п. 3.3 настоящего Контракта, подлежат возмещению последним.

3.13. Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий поставки не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до наступления срока выполнения обязательств.

3.14. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения Товара, являющегося предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного повреждения такового.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% цены Контракта, указанной в п. 4.1 настоящего Контракта (определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ) и составляет ____________________________________ руб.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном Постановлением Правительства Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и определяется в размере 10% от цены Контракта, указанной в п 4.1 настоящего Контракта (определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ) и составляет ____________________________________ руб.

8.4. В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика ущерба имуществу третьих лиц всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Поставщик.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

13.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

13.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

13.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней со дня их получения.

13.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

15.2. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

15.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.5. Стороны назначают ответственных лиц за надлежащее исполнение настоящего Контракта:

- со стороны Заказчика – __________________, тел. _____, факс ______.

- со стороны Поставщика – _________________, тел. _____, факс ______.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

16.1 При исполнении своих обязательств по контракту «Стороны» обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

16.2 Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для «Сторон» по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту.

16.3 Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой «Стороны» по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей «Стороны» (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

16.4 Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

17.1. Приложение №1. Спецификация

17.2 Приложение №2. Расчет цены контракта (Заполняется в соответствии с ценовым предложением победителя).

 

М.п. м.п.


Приложение №1

к контракту

 

№ __________ от ___________ 2017 г.

 

Спецификация

 

№ п/п Наименование Тип, вид, характеристики продукции Ед. изм. Цена единицы товара, рублей (в т.ч. НДС) Количество Сумма товара, рублей (в т.ч. НДС)
             
  ИТОГО:  
               

 

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик Поставщик

Глава Местной администрации ______________________

_______________ А.В. Шувалова ______________________

М.п. м.п.

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

Раздел 1. Общие требования

1.1.Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету аукциона: 32.99.59.000: Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

.

2. Цели, правовое основание для поставки товара, т ребования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, описание объекта закупки

2.1. Предмет закупки: Изготовление и поставка сувенирной продукции с символикой МО поселок Песочный.

Идентификационный код закупки 173784330161478430100100530413299244

2.2. Заказчик: Местная администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный.

2.3. Источник финансирования:

Местный бюджет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный на 2017 год.

2.4. Основанием для оказания услуг является: реализация Ведомственных целевых программ"Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Песочный" на 2017 год.

2.5. Срок поставки Товара: Срок поставки Товара – по заявкам Заказчика в течении 20 календарных дней со дня заключения Контракта (включительно). Поставка осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента поступления заявки от Заказчика. В Заявке указывается количество и наименование необходимых Заказчику товаров из перечня.

2.6. Место поставки: Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Советская, д. 6 (помещение Местной администрация Внутригородского Муниципального образования поселок Песочный).

2.7. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность товара от механических повреждений, от воздействия низких или высоких температур или иных повреждений во время транспортировки.

2.8. Требования к безопасности товара: Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, установленным в Российской Федерации. Использование товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья физических лиц, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

2.9. Требования к количественным характеристикам поставляемого товара: Поставщик обязан осуществить изготовление и поставку сувенирной продукции в соответствии с Требованиями приложения № 2 к техническому заданию.

2.10. Гарантийный срок и срок годности на поставляемый Товар составляет 1 (один) год с момента его передачи Заказчику, но не менее срока установленного заводом изготовителем (производителем). Минимальный остаточный срок годности продуктов, должен составлять на момент поставки товара Заказчику не менее 80% от общего срока годности каждого конкретного продукта.

Раздел 3. Перечень приложений, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1 - Расчет начальной (максимальной) цены контракта;

Приложение № 2 - ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ТОВАРОВ;

Приложение № 3. Рекомендуемая форма «Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара»;

Приложение № 4. Рекомендуемая форма «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7,7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона»

Приложение № 5. Перечень сувенирной и подарочной продукции

 

 


Приложение № 1

к Техническому заданию


Поделиться с друзьями:

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.073 с.