Цена контракта, порядок и срок оплаты — КиберПедия 

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Цена контракта, порядок и срок оплаты

2017-10-16 195
Цена контракта, порядок и срок оплаты 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги по улице Владимирская в городе Вязники и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Идентификационный код закупки 173330300400033030100100810814211244.

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с «Заданием на выполнение работ» (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 мая 2018 года.

График выполнения работ:

- ремонт дорожного покрытия проезжей части автомобильной дороги до 01 сентября 2017 года;

- ремонт дорожного покрытия тротуаров автомобильной дороги до 31 мая 2018 года.

Подрядчик имеет право закончить работы досрочно без изменения количественных и качественных характеристик объекта.

1.5. Место выполнения работ: Владимирская область, город Вязники, улица Владимирская в соответствии с «Заданием на выполнение работ» (Приложение № 1 к контракту).

Качество работы

2.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к контракту («Задание на выполнение работ»).

2.2. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет 4 года с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Объем предоставления гарантии качества - 100 %.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует устранение за свой счет недостатков и дефектов в период гарантийного срока.

2.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят или должен быть принят.

2.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный контрактом.

2.5. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

2.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты получения этого требования.

Цена контракта, порядок и срок оплаты

Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.

4.1.2. В ходе приемки выполненных работ привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) соответствия показателей качества и безопасности работ требованиям, установленным в нормативных, технических документах и в настоящем контракте.

4.1.3. Требовать устранения недостатков работ, не соответствующих по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в локальном ресурсном сметном расчете и настоящем контракте.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком, сроками, качеством выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Производить любые измерения, отборы образцов для контроля качества материалов и работ, а также запретить применение материалов и конструкций, не обеспечивающих установленный в локальном ресурсном сметном расчете уровень качества.

4.1.5. Контролировать и осуществлять оперативное управление работами при исполнении Подрядчиком обязательств по контракту, отдавать распоряжения, полностью или частично приостанавливать работы на такие периоды времени, которые считают необходимыми по причине невыполнения Подрядчиком распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных (недопустимых по требованиям технических условий) погодных условий, при наступлении форс-мажорных обстоятельств, при нарушении технологии работ с целью достижения соответствия результатов работ требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Распоряжения (предписания) отдаются в письменном виде на имя представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения или записываются в журнал производства работ. Распоряжения являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия контракта. Копии распоряжения хранятся у Заказчика.

4.1.6. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков.

4.1.7. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.

4.1.8. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.

4.1.9. Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта.

4.1.10. Потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

4.1.11. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта, либо поручить исправление работ другому лицу за счет средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.1.12. Отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

4.2.2. Обеспечить оплату работ в соответствии с условиями контракта.

4.2.3. В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых на дату расторжения контракта работ, при условии отсутствия претензий по их качеству, на основании подписанного Заказчиком без замечаний акта о приемке выполненных работ (№ КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3).

4.2.4. Произвести возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика в случае исполнения таких обязательств надлежащим образом.

4.3.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. В соответствии с условиями контракта своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить Заказчику результат выполнения работ.

4.4.2. Выполнить работы, по показателям качества предусмотренными требованиями законодательства, содержащимися в нормативных и технических документах, регулирующих данный вид работ и настоящем контракте.

4.4.3. Вести лабораторный контроль за качественными характеристиками материалов и изделий, используемых для выполнения работ по контракту, в собственной лаборатории или с привлечением лаборатории, имеющей средства измерений, применяемые при выполнении работ по контракту.

4.4.4. При отборе образцов асфальтобетонного покрытия для проведения лабораторных испытаний, восстановить участки асфальтобетонного покрытия в течение 1 (одного) календарного дня со дня взятия таких образцов.

4.4.5. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

4.4.6. Освободить территорию выполнения работ от производственной техники, временных сооружений, строительного мусора в течение 3 (трех) календарных дней после проведения работ.

4.4.7. Выполнить работы в порядке, в объеме и в сроки, предусмотренные контрактом.

4.4.8. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

4.4.9. Предоставить все необходимые материалы для выполнения работ.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.

4.4.10. Обеспечить весь свой персонал, работающий на объекте, исправной спецтехникой, оборудованием, инструментом, средствами индивидуальной защиты.

4.4.11. В случае привлечения к выполнению работ иностранных граждан, иметь все необходимые разрешения и допуски на тех сотрудников, которые будут привлечены к выполнению работ, на основании Закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

4.4.12. Исполнять полученные в ходе выполнения обязательств по контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки.

4.4.13. Нести ответственность за случайное уничтожение или повреждение объекта, до даты подписания акта выполненных работ.

4.4.14. Выполнять работы без нанесения ущерба имуществу муниципальной собственности и третьих лиц.

Подрядчик несет полную ответственность за сохранность коммуникаций, находящихся в зоне производства работ (воздушных линий связи и освещения, электрокабелей, кабелей связи и др.)

4.4.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, предусмотренных п. п. 1.1., 1.3, 1.4., 2.1., 2.2.. Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

 

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе гарантийных) Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 467002 рубля 18 копеек, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом*.

__________________

* За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №1063:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. В случае ненадлежащего исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 186800 рублей 87 копеек, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом*.

__________________

* За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 №1063:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

6.5. Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства при осуществлении деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Приемка выполненной работы

8.1. Сдача-приемка результата выполненных работ по контракту осуществляется представителями Заказчика и Подрядчика и оформляется актом о приемке выполненных работ (№ КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3), счетом-фактурой, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

8.2. Подрядчик после выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней, извещает Заказчика о готовности результата выполненных работ к приемке и направляет Заказчику подписанный им акт о приемке выполненных работ (№ КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3) в 2 (двух) экземплярах и исполнительную документацию на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах.

8.2.1. Перечень исполнительной документации:

- Общий журнал работ

- Акты освидетельствования скрытых работ

- Исполнительные чертежи (схемы)

- Журналы лабораторного контроля

- Акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов

- Паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия.

- Состав асфальтобетонной смеси (рецепт приготовления).

Исполнительная документация оформляется в соответствии с ведомственными строительными нормами ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» в виде прошитого альбома с пронумерованными листами.

8.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик осуществляет приемку результата выполненных работ и подписывает акт о приемке выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ

8.4. При приемке работ ответственное лицо Заказчика:

8.4.1. Проверяет соответствие выполненных работ по объему и качеству требованиям, установленным настоящим контрактом. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работ должно быть направлено Подрядчику не позднее 5 (пяти) дней с даты их обнаружения.

8.4.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Подрядчиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего контракта.

8.4.3. При необходимости запрашивает от Подрядчика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

8.4.4. При выявлении несоответствий или недостатков работ, препятствующих их приемке, незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

8.5. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не вправе продавать результат работ в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ.

8.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.7. При просрочке передачи или приемки результата работ риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

10.3. Претензионный порядок разрешения споров:

10.3.1. До предъявления иска, вытекающего из контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

10.3.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

10.3.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 10 (десяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

10.4. Иск, вытекающий из настоящего контракта, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

Заключительные положения

11.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по контракту.

11.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. По соглашению сторон настоящий контракт может быть составлен в письменном виде в двух экземплярах на русском языке, подписан и скреплен печатью (по одному экземпляру - для Заказчика и Подрядчика). Контракт в форме электронного документа и в письменной форме обладает равной юридической силой каждого экземпляра.

11.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в суде по месту нахождения Заказчика.

11.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Перечень приложений к контракту:

11.5.1. Приложение № 1 Задание на выполнение работ.

 

ПОДРЯДЧИК: Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Дорожно-строительное управление №3" ИНН: 3329000602 КПП: 332901001 Юридический адрес: 600023, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир г, Владимир, Судогодское шоссе, 5 Почтовый адрес: 600023, Российская Федерация, Владимирская, Владимир, г, Владимир, Судогодское шоссе, 5 Телефон: 7-4922-329281, FAX: 7-4922-329375 E-Mail: [email protected] Банковские реквизиты: ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" БИК: 045402740 Рас/с: 40602810000990000260 Кор/с: 30101810300000000740   Генеральный директор ______________________ А.А. Трусов М.П. Заказчик: Администрация муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 1; ИНН 3303004000, КПП 330301001; л/с 03283005290 в УФК по Владимирской области; р/с 40204810700000000051 Отделение Владимир г. Владимир БИК 041708001     Заместитель главы администрации района по городскому хозяйству     ________________________ Н.В. Прихода М.П.

Приложение № 1 к контракту № 60

от 21 августа 2017 г.

Задание на выполнение работ

Наименование дефектов № п/п Наименование работ Ед. изм. Кол. Примечание
           
Разрушено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров   Раздел 1. Участок 1 (50*9)      
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта 0,27  
  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза 1 т груза 445,5  
  Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 100 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта 0,27  
  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, h = 15 см, на S = 450 м2 100 м3 материала основания (в плотном теле) 0,675  
  Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм, 20-40 м при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных на S= 450 м2 1000 м2 основания 0,45  
  Добавлять щебень М 400 фр. 20-40 мм на 1000 м2 основания под движение транспорта до полного окончания работ (4,5 м3) на S = 450 м2 1000 м2 основания 0,45  
  Розлив вяжущих материалов на S = 450 м2 1 т 0,135  
  Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона из пористого асфальтобетона на S = 450 м2 100 т смеси 0,708  
  Розлив вяжущих материалов на S = 450 м2 1 т 0,135  
  Устройство покрытия из Щма-20 на S= 450 м2, h=5 см 1000 м2 покрытия 0,45  
           
    Раздел 2. Участок 2 (270*7)
  Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 1000 м3 грунта 1,13  
  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза 1 т груза 1864,5  
  Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 100 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта 1,13  
  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, h= 15 см, на S= 1890 м2 100 м3 материала основания (в плотном теле) 2,835  
  Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм, 20-40 м при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных на S = 1890 м2 1000 м2 основания 1,89  
  Добавлять щебень М 400 фр. 20-40 мм на 1000 м2 основания под движение транспорта до полного окончания работ (18,9 м3) на S = 1890 м2 1000 м2 основания 1,89  
  Розлив вяжущих материалов на S = 1890 м2 1 т 0,567  
  Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона из пористого асфальтобетона на S= 1890 м2 100 т смеси 2,973  
  Розлив вяжущих материалов на S = 1890 м2 1 т 0,567  
  Устройство покрытия из Щма-20 на S = 1890 м2, h = 5 см 1000 м2 покрытия 1,89  
  Раздел 3. 1690 кв. м. (1550+140)
  Розлив вяжущих материалов на S= 1690 м2 1 т 0,507  
  Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона из пористого асфальтобетона на S= 1690 м2 100 т смеси 2,568  
  Розлив вяжущих материалов на S = 1690 м2 1 т 0,507  
  Устройство покрытия из Щма-20 на S = 1690 м2, h = 5 см 1000 м2 покрытия 1,69  
           
    Раздел 4. Ремонт существующего тротуара  
  Разборка бортовых камней на бетонном основании 100м 0,7  
  Погрузка строительного мусора экскаватором в а/ самосвал с перевозкой на 17 км т 7,56  
  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня М 400 фр.20-40 мм на S=1700 м2 100м3 1,7  
  Розлив вяжущих материалов на S= 1541 м2 1 т 0,4623  
  Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона из пористого асфальтобетона на S = 1541 м2 100 т смеси 1,305  
  Розлив вяжущих материалов на S= 1541 м2 1 т 0,4623  
  Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей типа Г марки II на S = 1541 м2, h = 5 см 1000 м2 покрытия 1,541  

 

Выполнение работ проводится:

- на основании ведомости дефектов и объемов работ (Приложение № 1 к контракту)

- на основании утвержденного локального ресурсного сметного расчета (локальная смета)

Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской Федерации. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

- ГОСТ 9128-2013 Межгосударственный стандарт. «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

- ГОСТ Р 52128-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»

- ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

- ГОСТ 6665-91 Межгосударственный стандарт. «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»

- ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. «Песок для строительных работ. Технические условия»

- ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»

- ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»

- СП 78.13330.2012. «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»

- ОДН 218.014.-99 «Автомобильные дороги общего пользования. Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог»

- ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

При выполнении работ необходимо соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, требования действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды, санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам, и иные действующие нормативные акты.

 

ПОДРЯДЧИК: Государственное унитарное предприятие Владимирской области "Дорожно-строительное управление №3" ИНН: 3329000602 КПП: 332901001 Юридический адрес: 600023, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир г, Владимир, Судогодское шоссе, 5 Почтовый адрес: 600023, Российская Федерация, Владимирская, Владимир, г, Владимир, Судогодское шоссе, 5 Телефон: 7-4922-329281, FAX: 7-4922-329375 E-Mail: [email protected] Банковские реквизиты: ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" БИК: 045402740 Рас/с: 40602810000990000260 Кор/с: 30101810300000000740   Генеральный директор ______________________ А.А. Трусов М.П. Заказчик: Администрация муниципального образования Вязниковский район Владимирской области 601443, Владимирская область, г. Вязники, ул. Комсомольская, д. 1; ИНН 3303004000, КПП 330301001; л/с 03283005290 в УФК по Владимирской области; р/с 40204810700000000051 Отделение Владимир г. Владимир БИК 041708001     Заместитель главы администрации района по городскому хозяйству     ________________________ Н.В. Прихода М.П.

 

Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги по улице Владимирская в городе Вязники и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Идентификационный код закупки 173330300400033030100100810814211244.

1.3. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с «Заданием на выполнение работ» (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 мая 2018 года.

График выполнения работ:

- ремонт дорожного покрытия проезжей части автомобильной дороги до 01 сентября 2017 года;

- ремонт дорожного покрытия тротуаров автомобильной дороги до 31 мая 2018 года.

Подрядчик имеет право закончить работы досрочно без изменения количественных и качественных характеристик объекта.

1.5. Место выполнения работ: Владимирская область, город Вязники, улица Владимирская в соответствии с «Заданием на выполнение работ» (Приложение № 1 к контракту).

Качество работы

2.1. Качество выполненной работы должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 к контракту («Задание на выполнение работ»).

2.2. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы составляет 4 года с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Объем предоставления гарантии качества - 100 %.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

Подрядчик гарантирует устранение за свой счет недостатков и дефектов в период гарантийного срока.

2.3. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям контракта результат выполненной работы принят или должен быть принят.

2.4. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в срок, предусмотренный контрактом.

2.5. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

2.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 Гражданского Кодекса Российской Федерации они должны быть устранены Подрядчиком в срок, не превышающий 10 (десять) дней с даты получения этого требования.

Цена контракта, порядок и срок оплаты


Поделиться с друзьями:

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.092 с.