Форма 4 рекомендуемая форма запроса разъяснений Документации о закупке

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

О ЗАКУПКЕ

 

Оформить на бланке Претендента закупки
с указанием даты и исходящего номера

 

Заказчику: МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина»

 

 

Уважаемые господа!

Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении Открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ________________________________ (Документация о закупке):

 

№ п/п	Раздел Документации о закупке	Ссылка на пункт Документации о закупке, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений Документации о закупке
1.
2.

 

Ответ на запрос просим направить по адресу:_______________________________________

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый адрес, по которому следует направить разъяснения)

 

Руководитель участника закупки

(или уполномоченный представитель) ______________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Приложение № 3 к документации об аукционе

 

ПРОЕКТ

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № ____ / ___

 

 

г. Челябинск «_____»____________2017г.

 

Муниципальное автономное учреждение «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» (МАУ «ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шаехова Вадима Надимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключается по результатам проведения электронного аукциона № ____________ в соответствии с Протоколом №_____________ от ______________2017, победителем которого стал Подрядчик.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п. 1.3 настоящего договора и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить монтажные работы по обустройству мест массового отдыха (в дальнейшем – «Работа») в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему договору) и локальной сметой (Приложение 3). Конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются в локальной смете, согласованной сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Локальная смета предоставляется Подрядчиком в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

1.4. Место выполнения работ: г.Челябинск, ул. Коммуны, территория Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, за памятником «Курчатов», согласно прилагаемой Схеме (Приложение 1 к настоящему договору).

1.5. Срок выполнения работ:

Начало – с момента заключения настоящего договора;

Окончание – в течение 30 дней с момента начала. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме согласно Приложению 1 к настоящему договору, в сроки, предусмотренные п.1.5. настоящего договора, и сдать результат работы Заказчику.

2.1.2. Выполнить работы своими средствами, своими силами или силами привлеченных организаций.

2.1.3. Для выполнения работ за свой счет осуществлять поставку необходимых материалов и оборудования, используемого для исполнения настоящего договора.

2.1.4. Обеспечить при выполнении работ использование новых материалов (ранее не использованных и не восстановленных), сертифицированных в РФ или имеющих декларацию о соответствии (в случае, если данные требования установлены законодательством РФ). Материалы, которые используются при выполнении работ, должны соответствовать требованиям характеристик согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему договору). Копии документов, подтверждающих характеристики материалов, должны быть предоставлены по требованию Заказчика.

2.1.5. Назначить ответственного представителя для взаимодействия с представителем Заказчика.

2.1.6. Присутствовать при проверке Заказчиком качества выполнения работ и подписывать Акт проверки качества выполненных работ.

2.1.7. Обеспечить на месте производства работ соблюдение Правил техники безопасности, необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и экологической безопасности, безопасности работ для третьих лиц.

2.1.8. При производстве работ не допускать нарушения благоустройства территории, прилегающей к месту выполнения работ. В случае нарушения - восстановить благоустройство за свой счет.

2.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.10. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работы, а так же материалов, используемых при выполнении работ, до приемки работ Заказчиком.

2.1.11. Нести ответственность за сохранность и целостность оборудования внутриквартальной территорий (ограждения, малые архитектурные формы) и имущества третьих лиц при проведении работ. В случае повреждения Подрядчиком оборудования внутриквартальной территории и имущества третьих лиц восстановление, ремонт или возмещение ущерба производить за счет собственных средств

2.1.12. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком при приемке работ, в течение срока, указанного в акте устранения недостатков.

2.1.13. Вывезти в течение 24 часов со дня приемки работ, принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, а также произвести уборку территории, являющейся строительной площадкой, и вывоз строительного мусора на свалку.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом о приемке выполненных работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Сообщать Подрядчику необходимую информацию по вопросам выполнения работ.

2.3.2. Определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему договору.

2.3.3. Производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ в виде совместных с Подрядчиком объездов (обходов).

2.3.4. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы.

2.3.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере и в сроки, установленные настоящим договором.

2.3.6. Письменно уведомлять Подрядчика обо всех претензиях к выполнению работ, в рамках и на условиях настоящего договора, в течение 3 рабочих дней с момента выявления отступлений от условий договора и требовать уплаты штрафных санкций в соответствии с разделом 6. настоящего договора.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ, их ходом и качеством, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.4.3. Требовать от Подрядчика предоставления отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим договором.

2.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случаях, если Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 3 календарных дней с момента их начала и привлечь Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 6. настоящего договора.

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора устанавливается по результатам аукциона в электронной форме (протокол №_______________ от «____»__________2017г.) и составляет __________(________________), в том числе НДС (если предусмотрен).

3.2. Цена договора определяется в рублях Российской Федерации, включает стоимость выполняемых работ согласно Техническому заданию (Приложение 1 к настоящему договору).

3.3. Цена договора включает в себя: стоимость фактически выполненных работ, в том числе расходов на материалы, оборудование, транспортные расходы, в том числе стоимость работы специализированной техники с экипажем, обеспечение качества в течение гарантийного срока, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. В случае, заключения договора с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (подрядчику), уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.5. Цена договора является твердой и изменению не подлежит в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.6., 3.7., 3.8. настоящего договора, и действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Стоимость работ по договору может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим договором объема работ, качества выполняемых работ, и иных условий договора.

3.7. По предложению Заказчика объем работ по настоящему договору может быть изменен (увеличен либо уменьшен) не более, чем на 10 (Десять) процентов от объема работ, предусмотренного настоящим договором, при изменении объема работ по настоящему договору, цена настоящего договора подлежит изменению пропорционально дополнительному (либо уменьшенному) объему работы исходя из установленной в настоящем договору цены единицы работы, но не более, чем на 10 (Десять) процентов цены настоящего договора.

3.8. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) объема работы, предусмотренных договором.

3.9. Оплата выполненных работ производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Фактом оплаты признается списание денежных средств со счета Заказчика.

3.10. Расчеты с Подрядчиком по настоящему договору осуществляются за счет выделенных Заказчику бюджетных средств. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.2. Приемка работ осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости работ и затрат (КС-3) в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Заказчик в течение 10-ти дней с момента получения акта о приемке выполненных работ обязан принять работы, подписать и возвратить Подрядчику оформленный акт или представить в этот срок мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

4.4. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Протокол замечаний к выполненным работам с указанием сроков их исправлений (не более 10 дней) и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан на основании указанного Протокола устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.5. Датой выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

4.6. Подрядчик обязан передать по окончании работ Заказчику:

- калькуляцию, подтверждающую фактическую стоимость каждого отдельно функционирующего объекта, установленного в ходе выполнения Работ с приложением фотографий каждого объекта в электронном виде;

- счет-фактуру, справку и акт о стоимости выполненных работ по форме КС-2 и КС-3.

 

 

5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

5.1. Подрядчик предоставляет срок гарантии 24 месяца с момента подписания Сторонами акта выполненных работ или акта устранения недостатков.

5.2. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, возмещаются в полном объеме и порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в полном объеме.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, выплачивает Заказчику за каждый день просрочки исполнения обязательства пени в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Расчет пени определяется по формуле, указанной в Правилах определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063:

 

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

 

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

 

Коэффициент К определяется по формуле:

 

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 10% от цены договора, что составляет _______________ рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренных договора, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренного договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Штраф устанавливается в размере 2,5% от цены договора, что составляет ___________ рублей.

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы (таких как пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, военные действия, блокада, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго) или по вине другой стороны.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1, каждая Сторона должна в течение двух дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему договору.

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Дополнительные соглашения, заключаемые в соответствии с действующим законодательством РФ к настоящему договору, имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. С момента подписания дополнительного соглашения оно является неотъемлемой частью настоящего договора и обязательно для обеих сторон.

8.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора принимается Заказчиком в нижеперечисленных случаях:

8.4.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному настоящим договором сроку становится явно невозможным.

8.4.2. Если отступления в работе Подрядчика от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017.

9.2. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при исполнении своих обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.

9.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

9.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.5. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан электронно-цифровыми подписями Сторон.

9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Спецификация

Приложение № 3 ­– Локальная смета

 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 

 

 

Приложение 1

к договору №_____ /______ от ______ 2017

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ