На выполнение работ благоустройству территории городского поселения «Пыталово» в 2017 году

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

На выполнение работ благоустройству территории городского поселения «Пыталово» в 2017 году

 

г. Пыталово "__" __________ 20 г.

 

Администрация городского поселения «Пыталово» в лице Главы администрации городского поселения «Пыталово» Меренковой Галины Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования «Пыталово», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и________________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по благоустройству территории городского поселения «Пыталово» в 2017 году в соответствии с описанием объекта закупки (приложение №1 к настоящему Контракту), включая прямо поименованные, но необходимые для исполнения Контракта работы, Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с протоколом аукциона в электронной форме № _____________________, от ____________.

1.3. Способ выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно.

1.4. Сроки выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание работ: до 31 декабря 2017 года.

1.5. Работы считаются оказанными после подписания акта выполненных работ по настоящему Контракту Заказчиком или его уполномоченным представителем.

 

КАЧЕСТВО, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение № 1 к контракту), действующими СНиПами, применение материалов соответствующих действующим ГОСТам и действующему законодательству РФ.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

2.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

 

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет ____________________ и включает в себя все затраты, издержки, налоги, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

32.2. Заказчик оплачивает оказанные услуги по счетам Исполнителя ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем, в соответствии с актом оказанных услуг.

3.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

3.4. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1.При завершении этапов работ принять выполненные Подрядчиком работы.

4.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность

4.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.2.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. Выполнить все работы, в соответствии с условиями настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.3.2. Нести ответственность за обеспечение безопасности при производстве работ, предусмотренных в Контракте, охрану труда, обеспечение техники безопасности и соблюдение экологической чистоты в соответствии с действующим законодательством.

4.3.3. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе за свой счет.

4.3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, немедленно поставить в известность Заказчика.

4.3.5. По требованию Заказчика компенсировать Заказчику убытки, возникшие в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

4.3.6. Сдать выполненную работу Заказчику в порядке, установленном п.п. 5.1.- 5.5. настоящего Контракта.

4.3.7. В процессе выполнения работ, Подрядчик обязан соблюдать технологии, регламентированные действующими строительными правилами и нормами, должен добиваться требуемого качества работ.

 

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При выполнении работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра акта выполненных работ, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 года № 100.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта выполненных работ направляет Подрядчику один экземпляр подписанного акта выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта.

5.3. В случае обнаружения несоответствия качества выполненных работ условиям настоящего Контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязуется за свой счет произвести переделку некачественно выполненных работ в течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления от Заказчика.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

5.5. Организация сдачи-приёмки работ возлагается на Подрядчика за счет его затрат.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОН

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ________________ (2,5 % от цены Контракта).

Размер указанного штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», и определяется в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере ____________(10 % от цены Контракта).

Размер указанного штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1. Срок действия настоящего Контракта с даты подписания контракта до полного исполнения сторонами своих обязательств.

 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

11.2. Если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии необходимо подтвердить распиской Стороны (далее - адресат). Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для адресата с момента доставки ему или его представителю.

Претензия считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по данному адресу.

11.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

11.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.

11.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 11.4. Контракта, спор передается в Арбитражный суд Псковской области.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.3. Сторона, изменившая свой юридический адрес (местонахождение) и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2-х календарных с даты таких изменений.

12.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах.

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами РФ.

12.6. К настоящему Контракту прилагается и является неотъемлемой его частью Описание объекта закупки (приложение № 1).

 

Описание объекта закупки

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ благоустройству территории городского поселения «Пыталово» в 2017 году

 

г. Пыталово "__" __________ 20 г.

 

Администрация городского поселения «Пыталово» в лице Главы администрации городского поселения «Пыталово» Меренковой Галины Александровны, действующей на основании Устава муниципального образования «Пыталово», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и________________________________________________________ в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по благоустройству территории городского поселения «Пыталово» в 2017 году в соответствии с описанием объекта закупки (приложение №1 к настоящему Контракту), включая прямо поименованные, но необходимые для исполнения Контракта работы, Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы.

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с протоколом аукциона в электронной форме № _____________________, от ____________.

1.3. Способ выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно.

1.4. Сроки выполнения работ.

Начало работ: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание работ: до 31 декабря 2017 года.

1.5. Работы считаются оказанными после подписания акта выполненных работ по настоящему Контракту Заказчиком или его уполномоченным представителем.