Обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком

 

11.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договора в размере _____% от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. Обеспечение исполнения договора осуществляется путем представления безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора.

11.2. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет _____. Возврат обеспечения исполнения договора (денежных средств переданных в залог) осуществляется в течение 14 (Четырнадцати) банковских дней после истечения срока действия обеспечения исполнения договора.

11.3. В случае если в результате использования Заказчиком обеспечения его размер станет меньше указанного в п. 11.1. настоящего Договора, Заказчик обязуется в течение ___ дней обеспечить соответствие размера обеспечения указанному в п. 11.1. настоящего Договора.

 

Ответственность сторон

12.1. За нарушение сроков выполнения мероприятий, предусмотренных Календарным графиком (Приложение № 3), Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5% за каждую неделю просрочки от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора. При исчислении размера неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, количество дней, составляющее менее половины календарной недели, не рассматривается как просрочка, а количество дней более половины календарной недели считается как полная неделя просрочки.

12.2. Если использованные при производстве Работ материалы и (или) оборудование не соответствуют по качеству стандартам, технической документации, техническим условиям, иной документации, образцам или условиям Договора, а также, если Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 3 % от стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, в случае если указанные недостатки Подрядчик не устранил в течение срока для устранения недостатков, определенного в соответствии с настоящим Договором.

12.3. В случае не соответствия результата Работ технической документации, иным установленным действующим законодательством требованиям, Заказчик имеет право предъявить требование Подрядчику, а Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 10 % от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора.

12.4. В случае выявления фактов завышения Подрядчиком в представленных документах объемов выполненных работ и/или стоимости материалов, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты штрафов в следующих размерах:

- 100 000 руб. за каждый выявленный факт завышения объемов выполненных работ;

- 100 000 руб. за каждый выявленный факт завышения стоимости материалов.

Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков.

12.5. Неустойка, предусмотренная настоящим Договором, имеет штрафной характер, при этом убытки, понесенные Заказчиком, подлежат взысканию с Подрядчика в полной мере сверх неустойки.

12.6. Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.

 

Форс-мажор

 

13.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. Перечень форс-мажорных обстоятельств применяется Сторонами в контексте законодательства Российской Федерации.

13.2. Сторона, для которой создались условия, оговоренные в п. 13.1 настоящего Договора, обязана незамедлительно известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договора, при этом сообщение должно быть документально подтверждено Торгово-Промышленной палатой региона действия указанных обстоятельств. Сроки исполнения обязательств отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий.

13.3. Не извещение в порядке предусмотренном настоящим Договором об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности.

13.4. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы невозможность исполнения обязательств будет существовать более 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору полностью или частично, без обязательств по возмещению убытков, однако должник обязан вернуть полученный аванс в течение 5-ти календарных дней с момента получения требований кредитора.

 

Порядок рассмотрения споров

 

14.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора в части оплаты Работ, регулируются в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 30 дней с даты получения рассмотреть претензию по существу и письменно ответить заявителю.

В случае неурегулирования сторонами спорных вопросов в претензионном порядке, спор передается на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения Заказчика.

14.2. Претензии и ответы на претензии отправляются письмом под квитанцию с уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку.

14.3. Суммы по претензиям, признанные Заказчиком, засчитываются при взаиморасчетах в счет имеющейся задолженности Заказчика по оплате за поставленный товар, на основании акта зачета, оформленного в соответствии с законодательством РФ и подписанного обеими сторонами настоящего Договора.

 

1. Использование исключительных (неисключительных) прав

 

15.1. С момента полной оплаты работ, выполняемых по настоящему договору, Подрядчик передает Заказчику исключительные (неисключительные) права на использование документации, разработанной Подрядчиком и его субподрядчиками по настоящему Договору, если такая документация признается объектом исключительных прав.

15.2. Использование Заказчиком документации, переданной по Договору, разрешается многократно.

15.3. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные произведения, входящие в документацию, разработанную по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) прав на использование произведений.

15.4. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из прав на объекты интеллектуальной собственности, входящих в документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

15.5. В рекламных объявлениях, различных публикациях, на фотографиях, строительных щитах и в подобных материалах, подготавливаемых Заказчиком по объекту, Заказчик имеет право указать Подрядчика.

 

Антикоррупционная оговорка

 

16.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

16.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. 1.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

 

1. Прочие условия

 

17.1. Любые изменения или дополнения настоящего Договора осуществляются путем подписания сторонами соответствующего двустороннего соглашения.

17.2. Настоящий Договор и документы, как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в процессе исполнения обязательств по данному Договору, передаваемые посредством факсимильной связи, электронной связи, включая электронную почту, имеют полную юридическую силу при условии соблюдения требований ст. 434 ГК РФ, направления сообщений по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, и в обязательном порядке дублируются направлением оригиналов в течение 5 дней с даты их подписания. Оригиналы документов пересылаются почтовым отправлением с описью вложения.

17.3. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия Заказчика.

17.4. Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменении адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре.

17.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

17.6. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

17.7. Истечение срока действия настоящего Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору в части неисполненных обязательств.

17.8. К отношениям Сторон настоящего договора правила, предусмотренные в п. 5 ст. 488, ст. 712, п. 6 ст. 720 ГК РФ не применяются.

17.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения настоящего Договора имущества несет Подрядчик. Риск случайной гибели выполненных работ (результат работ) до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. Заказчик несет риск случайной гибели результата работы в случаях, когда он просрочил исполнение обязательства по приемке работ, но не ранее, чем с момента истечения срока исполнения Заказчиком соответствующего обязательства (п. 2 ст. 705, п. 7 ст. 720 ГК РФ).

17.10. Под существенным возрастанием стоимости материалов и оборудования, предоставленных Подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, Стороны понимают такое возрастание стоимости материалов, оборудования, услуг третьих лиц, которое приводит удорожанию стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, не менее, чем на 10%.

17.11. Под характером работ, не предусмотренных в настоящем Договоре, Стороны понимают выполнение Подрядчиком видов работ, не предусмотренных в настоящем Договоре.

17.12. В случае выявления несоответствия положений настоящего Договора и Приложения № 2 к Договору преимущественную силу будут иметь положения Договора.

1. Основание для заключения договора

11.1. Протокол №_____ от _____________ г. Тендерного комитета (Конкурсной или Аукционной комиссии) ООО ___________________.