Порядок обмена юридически значимыми сообщениями

 

7.1. Стороны настоящего договора обязуются производить обмен юридически значимыми сообщениями (далее - «сообщения»), определенными ст. 165.1 ГК РФ, по следующим реквизитам:

Для Проектировщика:

- адрес (местонахождения):________________________________________________________;

-      адрес для почтовых отправлений:___________________________________________;

-      телефон:___________________________________________;

-      факс:______________________________________________;

-      адрес электронной почты:_____________________________.

Для Заказчика:

- адрес (местонахождения): 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66;

- адрес для почтовых отправлений: 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66;

- телефон: (343) 221-25-12;

- факс:(343) 221-25-12;

- адрес электронной почты: [email protected] (Олег Александрович Кукарцев)

7.2. Стороны по выбору обмениваются сообщениями посредством почтовой, телефонной, факсимильной, телеграфной, электронной (с использованием электронного почтового ящика) связи, курьером или переданы лично по приведенным в п. 7.1. настоящего договора адресам.

Для претензий способ передачи предусмотрен п. 8.3. настоящего Договора.

7.3. Сообщения, отправленные посредством почтовой связи, отправляются заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении ее адресату. Сообщение считается доставленным при возврате отправителю уведомления с отметкой о получении корреспонденции адресатом, а также в случае возврата корреспонденции с отметкой «Истек срок хранения».

7.4. При передаче Стороной сообщения с использованием телефонной связи сообщение считается доставленным при его получении представителем второй Стороны. Стороной-отправителем в письменной форме составляется телефонограмма, в которой указываются время, дата, текст сообщения, должность, Ф. И. О., подпись лица, передавшего сообщение, а также должность, Ф. И. О. лица, принявшего сообщение.

7.5. Сообщение, отправленное посредством факсимильной связи, считается принятым адресатом при наличии отчета о передаче соответствующего факса, выводимого факсимильным аппаратом отправителя.

7.6. Сообщение, отправленное курьером или лично, считается принятым адресатом при наличии отметки о его доставке и получении представителем Стороны получателя.

7.7. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в иных случаях, если оно поступило Стороне, которой оно было направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

7.8. Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных носителях.

7.9. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового ящика направлено сообщение, его направила.

7.10. В случае изменения реквизитов Сторон, указанных в настоящем разделе, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения направить другой Стороне дополнительное соглашение о внесении изменений в договор с указанием новых реквизитов.

       На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию об адресе для направления соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущему доведенному до отправителя адресу получателя.

 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

 

8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему договору либо иным образом вытекающих из договора, применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой стороне письменную претензию с изложением своих требований.

       При необходимости к претензии прилагаются документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия представителя Стороны - отправителя претензии.

8.2. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования полностью неудовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

8.3. Претензии могут быть направлены Сторонами друг другу одним из нижеперечисленных способов:

       — письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) - при этом подтверждением такого направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная версия отправленного сообщения - такое письмо считается полученным адресатом на следующий календарный день после его отправки;

       — заказным письмом с уведомлением по адресу места нахождения (места жительства) Стороны;

       — передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись либо по передаточному акту.

8.4. Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего договора по электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

8.5. В случае если Сторонам не удалось достигнуть соглашения по спорному вопросу, либо Сторона, получившая претензию, не ответила на нее в предусмотренный срок, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской области.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

           9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

           9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Проектировщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа и пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки ключевой Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Проектировщик вправе начислить штраф в размере, определяемый в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (проектировщиком, подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (проектировщиком, подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (проектировщиком, подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

           9.3. В случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Договором, Проектировщик оплачивает Заказчику неустойку (штраф и пени).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки ключевой Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Проектировщиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

           9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафов.

Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 9.5 Договора.

           9.5. В случае заключения договора с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, устанавливается штраф в определенном постановлением № 1042, порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

           9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

           9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Проектировщиком своих обязательств по Договору, Проектировщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

           9.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

           9.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

           9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Проектировщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

           9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

           9.12. Кроме предусмотренных настоящим Договором санкций за неисполнение обязательств по Договору, Проектировщик несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика, а также имуществу третьих лиц, находящихся на территории Заказчика, возмещает Заказчику и (или) третьему лицу в полном объеме убытки, выразившиеся в произведенных Заказчиком и (или) третьим лицом расходах, утрате, повреждении или порче их имущества, приостановке Заказчиком работы и учебного процесса на срок более чем на 1 академический час, а также упущенную материальную выгоду. Подтверждением причиненного ущерба, упущенной выгоды является требование Заказчика. Проектировщик производит возмещение ущерба, упущенной выгоды в размере и сроки, указанные Заказчиком.

           9.13. Проектировщик во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации, меры по минимизации нанесенного ущерба.

 

10. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

 

10.1. Обеспечение исполнения настоящего Договора на сумму 160 657 (сто шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят семь) руб. 60 коп.., и включает в себя все обязательства Проектировщика по настоящему Договору, кроме гарантийных обязательств.

В случае если предложенная Проектировщика цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.1.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, включенной в предусмотренный ст. 176.1 НК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения или внесением Заказчику денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения Договора, из указанных в настоящем пункте способов, определяется таким участником самостоятельно.

10.1.2. В ходе исполнения Договора Проектировщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

10.2 Банковская гарантия:

10.2.1. Банковская гарантия может быть предъявлена гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения обязательства по решению Заказчика как в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Проектировщиком любых своих обязательств по Договору, так и в случае расторжения Договора, одностороннего отказа от Договора.

10.2.2. Требование Заказчика к гаранту включает в себя все штрафные санкции, пени, неустойки, вытекающие из существа Договора, понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств Подрядчиком, в том числе вызванные расторжением Договора, отказом от исполнения Договора, а также не исполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком гарантийных обязательств по Договору.

10.2.3. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления.

10.2.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

 1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

 2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч.ч. 2, 3 ст. 45 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении подрядчика, документации о закупке, проекте договора, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

10.2.5. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.2.6. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе либо в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

10.2.7. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения подрядчика, являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия заключенного Договора банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

10.2.8. Указанная в п. 10.2.7. Договора информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

10.2.9. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в ст. 10.2.7. Договора информацию и документы в реестр банковских гарантий.

10.2.10.В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом договора, заключаемого с единственным поставщиком (проектировщиком, подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.2.11. В случае если обеспечение исполнения договора перестало обеспечивать обязательства Проектировщика по договору, в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения договора представлено в форме банковской гарантии), Проектировщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения договора. За каждый день просрочки исполнения Проектировщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом договора, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 9.3. настоящего договора.

 

10.3 Внесение денежных средств:

10.3.1. Внесение денежных средств в виде способа обеспечения обязательства должно быть перечислено Проектировщиком до подписания настоящего договора с предоставлением Заказчику документов, подтверждающих внесение указанных средств. В назначении платежа необходимо указывать – обеспечение исполнения договора на выполнение работ ________________________

10.3.2. Возврат внесенных денежных средств осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней, с момента исполнения надлежащим образом Проектировщиком основных обязательств по договору.

10.3.3. Заказчик вправе удержать сумму внесенных денежных средств или их часть, обеспечивающих исполнение настоящего договора, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) договора Проектировщиком, а также в случае расторжения настоящего договора, одностороннего отказа от исполнения настоящего договора.

10.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении Проектировщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о Контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный Законом о Контрактной системе срок, денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов

10.3.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Проектировщиком обязательств по Договору, расторжения Договора, одностороннего отказа от его исполнения, повлекших убытки Заказчика:

 - если Проектировщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде внесения денежных средств, то указанные средства возвращаются подрядчику соразмерно выполненным надлежащим образом обязательствам по Договору.

 - если Проектировщиком был выбран способ обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств соразмерно выполненным надлежащим образом обязательствам по Договору.

10.4. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств составляет 2% от начальной максимальной) цены договора на сумму 64 263 (шестьдесят четыре тысячи двести шестьдесят три) рубля 04 копеек., и включает в себя обязательства Проектировщика в период гарантийного срока на выполненные работы.

10.4.1. Способ обеспечения гарантийных обязательств из указанных в настоящем разделе способов определяется Проектировщиком самостоятельно. При предоставлении Проектировщиком банковской гарантии, обеспечивающее гарантийные обязательства, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на один месяц истечения гарантийных обязательств.

10.4.2. При внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств в назначении платежа указывать – обеспечение гарантийных обязательств по договору №_____от _____________________.

10.4.3. В случае если Проектировщик воспользовался правом, предусмотренным разделом 10.4.2. настоящего договора: денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются Заказчиком при условии надлежащего исполнения Проектировщиком гарантийных обязательств по договору, в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания срока действия гарантийных обязательств.

10.4.4. В случае если в период гарантийных обязательств, Проектировщик не выполняет своих обязательств, то обеспечение гарантийных обязательств Проектировщику не возвращается.