Цена контракта и порядок расчёта

2.1. Цена Контракта составляет ____________ (__________) рублей _____ коп, в том числе НДС (20%) (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС)________________ рублей.

2.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта определена по результатам проведения электронного аукциона (протокол № ________ от _______________ 20     года.).

2.4. Коэффициент аукционного снижения: ______________________

ИКЗ 193781901967078190100100450011082244.

2.5. Цена Контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает в себя любые издержки Поставщика, связанные с исполнением Контракта. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Контрактом.

2.6. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

2.7. Заказчик производит оплату за фактически поставленный товар в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладнойна основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры(если Поставщик является плательщиком НДС).

2.8. Оплата товара осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Петергоф на 2019 год, предусмотренных ведомственной целевой программой мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения "Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования город Петергоф", КБК 984 0707 7950000560 244, КОСГУ 349.   

 

Срок и место поставки товара

3.1.Срок поставки товара: в течение трех рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2.Место поставки товара: 

Поставщик производит доставку и выгрузку товара на территории муниципального образования город Петергоф по адресам:

- Петергоф, Ропшинское шоссе, дом 8, лит.А

- Петергоф, Суворовский городок, дом 17, лит.А

- Петергоф, Никольская улица, дом 5

- Петергоф, ул. Морского Десанта, дом 3

- Петергоф, Разводная улица, дом 5/1, лит. А

- Петергоф, бульвар Разведчика, дом 6, корпус 5, лит. А

- Петергоф, бульвар Разведчика, дом 14, корпус 5, лит.А

- Петергоф, ул. Жарновецкого, дом 10, лит. А

- Петергоф, ул.Озерковая, дом 19, корпус 1, лит. А

- Петергоф, ул. Халтурина, дом 13А

- Петергоф, ул. Шахматова, дом 16, корпус 1, лит.А

- Петергоф, ул.Ботаническая, дом 14, корпус 1

- Петергоф, ул. Чебышевская, дом 13

- Петергоф, ул.Ботаническая, дом 3, корпус 1, лит. А

- Петергоф, Санкт - Петербургский проспект, дом 4

- Петергоф, Блан - Менильская улица, дом 5

- Петергоф, Санкт - Петербургский проспект, дом 43

- Петергоф,Эрлеровский бульвар, дом 1/35

- Петергоф, Эрлеровский бульвар, дом 20

- Петергоф, Разводная улица, дом 27

-Петергоф, Бобыльская дорога, дом 59, корпус 2
- Петергоф, Ботаническая улица, дом 6
- Петергоф, Ботаническая улица, дом 8
- Петергоф, улица Шахматова, дом 10 корпус 1

   Количество поставляемых подарков по каждому адресу предоставляется Заказчиком в день подписания Контракта.

Сдача и приемка товара

4.1. Доставка Товара осуществляется путем отгрузки транспортом Поставщика. Погрузочно-разгрузочные работы, перенос Товара, связанные с поставкой Товара, выполняются силами и за счет Поставщика.

4.2. Приемка Товара осуществляется в момент передачи Товара от Поставщика к Заказчику. При приемке Заказчик проверяет Товар на соответствие требованиям, указанным в Приложении №1 к настоящему Контракту, в том числе сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке, сроку поставки Товара, а также иных требований, предъявляемых к Товарам подобного рода. Товар поставляется в заводской оригинальной, запечатанной, изготовленной в соответствии с техническим заданием упаковке.

4.3. При передаче Товара Поставщик должен предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы:

- товарную накладную;

- документы, подтверждающие качество и безопасность для здоровья и жизни (декларации о соответствии, сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, другую документацию, необходимую для осуществления торговли поставляемыми товарами на территории Российской Федерации). Указанная документация должна быть на русском языке.

- удостоверение качества и безопасности (для отечественной продукции), в котором должны быть отражены:

- номер и дата выдачи удостоверения,

- наименование и адрес изготовителя,

- наименование продукции, показатели качества (сорт, категория, жирность),

- дата изготовления, дата фасовки,

- температурные условия хранения для скоропортящейся продукции,

- срок годности,

- наименование нормативной (технической) документации, по которой выпускается продукция (ГОСТ).

4.4. Сдача Товара Поставщиком, приемка его Заказчиком осуществляется при положительных результатах проверки поставляемого Товара. В тот же день-день приемки, по окончании сдачи-приемки, Заказчик подписывает товарные накладные.

4.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от приемки и оплаты поставленного Товара в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Поставщиком. Причиной отказа в приемке поставленного Товара может быть несоответствие количества Товара фактически поставленному, ненадлежащее качество поставляемого товара, неправильное оформление документов, а также несоответствие поставленного товара товару, указанному в форме заявки на участие в аукционе с участником, с которым заключен Контракт.

4.6. В случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Контракта представителями Заказчика, при участии представителя Поставщика, составляется Акт, который направляется Поставщику. Уклонение представителя Поставщика от составления и подписания Акта не может служить основанием для освобождения Поставщика от устранения недостатков, указанных в Акте. В случае уклонения Поставщика от подписания Акта, составляется акт об отказе от подписи в присутствии 2-х свидетелей. Поставщик обязан выполнить допоставку или замену некачественного(ненадлежащего, несоответствующего) Товара в течение 1 дня, с даты получения Поставщиком Акта.

4.7. Внесение каких-либо изменений в одностороннем порядке в текст накладной после ее составления не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

4.8. В случае отказа от поставленного Товара Заказчик в день поставки товара возвращает его Поставщику. Поставщик обязан вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара.

4.9. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком товарных накладных. Риски случайной гибели или случайного повреждения поставленного по настоящему Контракту Товара, а также бремя его содержания переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной, а в случае обнаружения в ходе приемки Товара недостатков – с момента устранения Поставщиком всех выявленных недостатков.

4.10. В случае отсутствия документов на поставленный товар Заказчик вправе отказаться от Товара.

4.11. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику и включает в себя следующие этапы:

- проверка соответствия поставленного Товара требованиям Контракта по количеству, качеству.

- проверка сопроводительных документов на Товар, анализ отчетных документов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта;

- проверка на предмет наличия или отсутствия внешних повреждений;

- осуществление иных действий для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

При необходимости Заказчик запрашивает от Поставщика недостающие документы, а также получает разъяснения по представленным документам.

4.12. Товар должен отгружаться в упаковке. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его железнодорожным, автомобильным транспортом и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

 

Права и обязанности сторон

Обязанности Заказчика

5.1.1. Заказчик обязан обеспечить перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере, установленном настоящим Контрактом, в случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту.

5.1.2. Осуществить приемку надлежаще поставленного товара.

5.1.3. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта;

- требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных (финансовых) документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

- отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта.

Обязанности Поставщика

5.2.1. Поставщик обязан:

5.2.1.1. Поставить товар по количеству и качеству в соответствии с условиями Контракта.

5.2.1.2. Доставить товар Заказчику и произвести своими силами все виды погрузочно-разгрузочных работ.

5.2.1.3.Предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные п. 4.3. раздела 4 Контракта в день поставки Товара.

5.2.2. Поставщик несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за соблюдение авторских прав перед третьими лицами при использовании изображений в составе поставляемых новогодних подарков.

5.2.3. Согласовать с Заказчиком:дизайн коробки, поздравительный текст, головоломку и ее дизайн, полноценный образец новогоднего подарка.

 

Ответственность сторон.

6.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными методами (форс-мажорные обстоятельства).

6.3. При наступлении указанных в пункте 6.2 обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 5-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.7. К обязательствам не имеющим стоимостного выражения относятся обязательства Поставщика по настоящему Контракту, связанные с не предоставлением в сроки, предусмотренные Контрактом, документов на оплату в соответствии с п.4.3. Контракта.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

6.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафов), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

6.14. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.15. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.16. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

6.17. Споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Поставщиком. В случае неурегулирования спора, возникшего между Заказчиком и Поставщиком путем переговоров, он может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.