Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство распределительных газопроводов для газификации индивидуальной жилищной застройки для многодетных семей в районе ул. Кубинской»
6.
Описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости)
Указано в разделе II. Техническое задание (Описание объекта закупки) документации об электронном аукционе.
7.
Объем выполняемых работ
1 усл.ед., в соответствии с разделом II Техническое задание (Описание объекта закупки) документации об электронном аукционе
8.
Срок выполнения работ
С даты заключения муниципального контракта по 25 ноября 2020 года.
9.
Место нахождения объекта проектирования
Вологодская область, г. Вологда, индивидуальная жилищная застройка для многодетных семей в районе ул. Кубинской.
Место выполнения работ
По месту нахождения Подрядчика с учетом особенностей выполняемых работ
10.
Место предоставления результатов работ
г. Вологда, Советский проспект, д. 21а, каб. 4 (по месту нахождения Заказчика)
11.
Начальная (максимальная) цена контракта, рублей
4 138 333 (Четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки
12.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
рубль РФ
13.
Источник финансирования
Средства бюджета муниципального образования «Город Вологда»
Указано в разделе IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» документации об электронном аукционе.
15.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
Не установлен
16.
Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества, размеру обеспечения исполнения гарантийных обязательств
Качество разработанной проектной документации должно соответствовать техническому заданию на выполнение работ, государственным стандартам, правилам и нормам, разработанным и утвержденным федеральными органами исполнительной власти для данного вида работ в соответствии со своей компетенцией, экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека, с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности.
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
В течение гарантийного периода Подрядчик несет ответственность (включая возмещение Заказчику ущерба, возникшего в результате некачественно выполненной документации) за качество выполненных работ и недостатки, в том числе, обнаруженные при дальнейшем использовании в ходе выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта. Установление причины возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением представителей Заказчика, Подрядчика, а также в случае необходимости независимых экспертов.
При обнаружении недостатков Подрядчик обязан их устранить за свой счет по письменному требованию Заказчика в установленные таким требованием сроки. В случае обнаружения в гарантийный срок недостатков, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
Подрядчик гарантирует, что результаты работ, переданные Заказчику, выполнены качественно, соответствуют Техническому заданию (Описанию объекта закупки) и действующим стандартам, утвержденным для данного вида работ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ст. 761 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ:
- несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
- при обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или контрактом на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, указанных в настоящем разделе контракта, в размере 0,1 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 138,33 руб.
17.
Порядок предоставления обеспечения исполнения
гарантийных обязательств
Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона.
Передача заказчику денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:
а) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть перечислены на указанный в п. 38 Информационной карты счет;
б) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть зачислены до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов). В противном случае обеспечение гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств считается непредоставленным;
в) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются заказчиком подрядчику с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им гарантийных обязательств по контракту в срок, установленный контрактом.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Требования к участникам закупки
18.
Требования, предъявляемые к участникам аукциона
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Федерального закона):
- Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором: являться членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ). Указанное требование о членстве в СРО не распространяется на участников закупки в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
10) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1* статьи 31 Федерального закона:
- действующая выписка (копия действующей выписки) из реестра членов саморегулируемой организации, выданная по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (часть 5 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ), подтверждающая на дату подачи заявки соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки, в которой должны содержаться сведения о наличии у члена СРО права осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).
В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ, срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.
В соответствии с требованиями части 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, член СРО имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
- наличие у СРО, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;
- если совокупный размер обязательств по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. (*Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.)
19.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), с обоснованием его причин.
Не установлены.
20.
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона
Не установлены.
21.
Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены Заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона
2020-08-20
93
